拖欠工程款民事起訴書(shū)(4篇)_第1頁(yè)
拖欠工程款民事起訴書(shū)(4篇)_第2頁(yè)
拖欠工程款民事起訴書(shū)(4篇)_第3頁(yè)
拖欠工程款民事起訴書(shū)(4篇)_第4頁(yè)
拖欠工程款民事起訴書(shū)(4篇)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩2頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

拖欠工程款民事起訴書(shū)(精選4篇)拖欠工程款民事起訴書(shū)篇1原告:_______________有限公司法定代表人:_____;電話:_________________________;地址:_____________________________________________被告:_____市_____建筑工程公司法定代表人:_____;電話:_________________________;地址:_____________________________________________訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求判決被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。2、判決被告按銀行同期利率計(jì)算支付從__________年_____月_____日至款項(xiàng)清償之日的利息。3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:原告于__________年_____月_____日與_____市_____建筑工程公司簽訂了一份《__________工程施工合同》,約定工作由原告組織包工隊(duì)進(jìn)行承包施工,另約定工程全部竣工驗(yàn)收合格后,一月內(nèi)付總工程款的90%,剩余10%工程款待質(zhì)保期結(jié)束且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,一次性付清余款。截止__________年_____月_____日,原告已按照雙方約定完成全部工程施工,雙方于當(dāng)日進(jìn)行了工程量的結(jié)算,工程驗(yàn)收合格,合同內(nèi)結(jié)算總價(jià)為_(kāi)_________元,合同外完成工程結(jié)算總額為_(kāi)_________元,原告完成工程量最終結(jié)算總價(jià)為_(kāi)_________元。現(xiàn)本案項(xiàng)目已交付業(yè)主使用半年之久,_____市_____建筑工程公司在斷斷續(xù)續(xù)支付了部分款項(xiàng)后,對(duì)剩余的__________元工程款拒不向原告支付,經(jīng)原告多次催要無(wú)果?,F(xiàn)為維護(hù)原告合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定特依法向貴院提起訴訟,懇請(qǐng)依法予以受理。此致_____市_____區(qū)人民法院具狀人:__________年_____月_____日拖欠工程款民事起訴書(shū)篇2起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司企業(yè)性質(zhì):集體經(jīng)營(yíng)范圍:工業(yè)與民用建筑。流動(dòng)資金:______________元何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開(kāi)業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)地址:______縣______鄉(xiāng)______電話:______________________開(kāi)戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào):__________________法定代表人姓名:_________職務(wù):_________被告單位(全稱):______市職工教育培訓(xùn)中心地址:________市_______-______路________號(hào)事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛事實(shí)和理由:______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為_(kāi)____________________元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干,機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)______________元。甲方雖然承擔(dān)了______________元的誤工費(fèi),但尚有______________元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。工程結(jié)算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書(shū)之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。從______年元月開(kāi)始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開(kāi)始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái),甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。綜上所述,甲方違反合同書(shū)的約定,單方面地推翻合同書(shū)規(guī)定的有關(guān)條款,無(wú)理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。訴訟請(qǐng)求:責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失:(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款______________元;(二)結(jié)算零建工程款:______________元減去甲方墊付的材料款______________元,應(yīng)付給乙方工程款______________元;(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失:______年至______年度拖欠款的滯納金_____________________元;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)______________元以上三項(xiàng)合計(jì),共______________元。此致______市______區(qū)人民法院起訴單位:______縣建筑工程總公司__________公司(蓋章)_________年_________月________日拖欠工程款民事起訴書(shū)篇3起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司企業(yè)性質(zhì):集體經(jīng)營(yíng)范圍:工業(yè)與民用建筑。流動(dòng)資金:___________萬(wàn)元何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開(kāi)業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)地址:______縣______鄉(xiāng)______電話:______________________開(kāi)戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào):__________________法定代表人姓名:_________職務(wù):_________被告單位(全稱):______市職工教育培訓(xùn)中心地址:________市____________路________號(hào)事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛事實(shí)和理由:______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為_(kāi)______________元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干,機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)_______________元。甲方雖然承擔(dān)了__________元的誤工費(fèi),但尚有__________元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。工程結(jié)算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書(shū)之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款__________元。從______年_____月開(kāi)始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值__________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開(kāi)始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái),甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。綜上所述,甲方違反合同書(shū)的約定,單方面地推翻合同書(shū)規(guī)定的有關(guān)條款,無(wú)理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。訴訟請(qǐng)求:責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失:(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款__________元;(二)結(jié)算零建工程款:__________元減去甲方墊付的材料款__________元,應(yīng)付給乙方工程款__________元;(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失:______年至______年度拖欠款的滯納金_______________元;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)__________元以上三項(xiàng)合計(jì),共_______________元。此致______市______區(qū)人民法院起訴單位:______縣建筑工程總公司__________公司(蓋章)_________年_________月________日附:1.本狀副本1份;2.書(shū)證28件。拖欠工程款民事起訴書(shū)篇4房屋抵償工程款協(xié)議書(shū)甲方:_________乙方:_________甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:一、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_(tái)________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號(hào)、面積、金額見(jiàn)附件三。二、保證條款:2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉?、抵押,致使乙方?quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn);3.甲方保證抵工程款的房屋無(wú)產(chǎn)權(quán)上的爭(zhēng)議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;4.甲方保證在未征得乙方書(shū)面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。五、物業(yè)管理費(fèi)用:1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書(shū)簽訂后12個(gè)月內(nèi)入伙的,則以實(shí)際入伙時(shí)間計(jì)交物業(yè)管理費(fèi)用;2.如在本協(xié)議書(shū)簽訂后超過(guò)12個(gè)月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。1.甲方必須隨時(shí)配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購(gòu)買合同書(shū)》,開(kāi)具發(fā)票,提供相關(guān)資料,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項(xiàng)工作;2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。七、房屋銷售1.乙方自用房屋時(shí),甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購(gòu)房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購(gòu)登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。八、違約責(zé)任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無(wú)法按時(shí)辦理房地產(chǎn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論