工程施工隊勞務(wù)合同編號：__________

甲方（工程施工方）名稱：________________

地址：________________

乙方（勞務(wù)提供方）名稱：________________

地址：________________

合同目的：為明確甲乙雙方在工程施工中的勞務(wù)合作關(guān)系，確保工程施工的順利進行，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

合同背景：鑒于甲方正在進行某工程項目施工，需乙方提供勞務(wù)服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)按照工程進度和施工要求，及時向乙方提供施工場地、施工圖紙、施工資料等相關(guān)信息，確保乙方能夠按時、按質(zhì)完成勞務(wù)工作。

2.甲方應(yīng)保證施工過程中乙方的工作環(huán)境安全，提供必要的勞動保護措施，并遵守國家相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)。

3.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方勞務(wù)報酬，確保乙方在合同期限內(nèi)獲得應(yīng)得的勞動報酬。

4.甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的技術(shù)難題，保障施工進度和質(zhì)量。

5.甲方應(yīng)按時完成工程驗收，并對乙方完成的勞務(wù)工作進行驗收，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工資料和施工要求，按時、按質(zhì)完成勞務(wù)工作。

2.乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度，服從甲方管理。

3.乙方應(yīng)保證施工過程中的安全生產(chǎn)，采取必要的安全防護措施，防止安全事故發(fā)生。

4.乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時整改，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

5.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的施工材料、設(shè)備等，防止損壞或丟失。

6.乙方應(yīng)配合甲方進行工程驗收，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)整改。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成勞務(wù)工作，并有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付勞務(wù)報酬，并有權(quán)對甲方提供的工作條件提出合理要求。

雙方義務(wù)：

1.甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的責(zé)任和義務(wù)，確保合同的有效實施。

2.甲乙雙方應(yīng)保持良好的溝通，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

3.甲乙雙方應(yīng)共同維護合同約定的權(quán)益，不得擅自變更合同內(nèi)容。

4.甲乙雙方應(yīng)遵守合同約定的保密條款，不得泄露對方商業(yè)秘密。

5.甲乙雙方應(yīng)依法處理合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，維護自身合法權(quán)益。

合同金額與支付方式：

1.合同總金額：本合同約定的總金額為人民幣__________元（大寫：__________元整），該金額包括但不限于乙方提供的勞務(wù)服務(wù)、材料費用、管理費用及合理利潤等。

2.支付比例：甲方按照以下比例向乙方支付勞務(wù)報酬：

-預(yù)付款：合同簽訂后__________日內(nèi)，甲方支付合同總金額的__________%作為預(yù)付款；

-進度款：工程施工過程中，每完成合同約定的__________工程量，甲方支付已完工程量價值的__________%作為進度款；

-驗收款：工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，甲方支付剩余合同總金額的__________%作為驗收款；

-保修金：工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總金額的__________%作為保修金，保修期滿無質(zhì)量問題后無息退還。

3.支付方式：

-預(yù)付款和進度款的支付，甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直接支付至乙方指定的銀行賬戶；

-驗收款和保修金的支付，甲方應(yīng)在驗收合格或保修期滿后，按照約定的支付比例和期限支付至乙方指定的銀行賬戶。

4.附加費用：在工程施工過程中，如因不可抗力、設(shè)計變更、材料價格波動等原因?qū)е碌念~外費用，雙方應(yīng)協(xié)商確定，并在合同中明確約定相應(yīng)的調(diào)整方式和承擔(dān)方。

5.逾期支付：若甲方未能按照約定的支付時間支付款項，應(yīng)向乙方支付逾期付款的__________%作為違約金。

6.甲方應(yīng)在合同約定的支付日期前，將支付憑證送達乙方，乙方收到憑證后應(yīng)予以確認(rèn)。

7.合同金額的結(jié)算以人民幣計價，如涉及匯率變動，按支付當(dāng)日的匯率進行換算。

違約與爭議解決機制：

1.違約責(zé)任：

1.1若甲方未能按照合同約定支付勞務(wù)報酬，應(yīng)向乙方支付逾期付款的__________%作為違約金。

1.2若甲方未能按照合同約定提供施工場地、施工圖紙、施工資料等，導(dǎo)致乙方無法按時完成勞務(wù)工作，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此造成的損失。

1.3若乙方未能按照合同約定完成勞務(wù)工作，甲方有權(quán)要求乙方立即完成或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此造成的損失。

1.4若任何一方違反合同保密條款，泄露對方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此造成的損失。

2.爭議解決：

2.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

2.3雙方也可約定將爭議提交至具有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)仲裁解決，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

2.4爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非仲裁機構(gòu)或法院另有裁定。

3.適用法律與管轄法院：

3.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

3.2雙方同意，本合同爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。

4.特別約定：

4.1本合同項下的任何一方因違約行為給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方因此遭受的全部實際損失。

4.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，協(xié)商一致的內(nèi)容作為本合同的補充部分，與本合同具有同等法律效力。

附則：

1.生效條件：

1.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

1.2本合同自雙方簽署之日起，在規(guī)定期限內(nèi)完成合同約定的全部義務(wù)，且無違約行為的情況下，合同自動生效。

2.有效期：

2.1本合同的有效期為自合同生效之日起至工程竣工驗收合格并履行完畢保修義務(wù)之日止。

2.2保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，根據(jù)工程性質(zhì)和合同約定確定具體期限。

3.變更和終止條款：

3.1合同的任何變更，均應(yīng)以書面形式進行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議后方能生效。

3.2合同的終止條件如下：

a)工程竣工驗收合格，且雙方無違約行為；

b)雙方協(xié)商一致，簽訂終止合同協(xié)議；

c)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d)一方違約，另一方根據(jù)合同約定解除合同。

3.3合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余工程、材料和設(shè)備，并進行財務(wù)結(jié)算。

4.終止后的責(zé)任：

4.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定繼續(xù)履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，直至合同目的實現(xiàn)。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)相互配合，共同完成合同約定的后續(xù)工作，包括但不限于工程維護、資料整理等。

5.合同解除：

5.1在合同有效期內(nèi)，任何一方有權(quán)在對方嚴(yán)重違約的情況下解除合同。

5.2解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知到達對方之日起合同解除。

6.通知：

6.1雙方應(yīng)通過書面形式相互通知有關(guān)合同的事項，包括但不限于變更、解除、違約等情況。

6.2通知應(yīng)以合同約定的地址進行送達，或以雙方認(rèn)可的電子通訊方式發(fā)送。

7.其他：

7.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按照本合同附則中約定的爭議解決機制處理。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程施工合同附件一：工程需求文檔，詳細(xì)列明工程項目的具體需求、功能要求和性能指標(biāo)。

2.工程施工合同附件二：設(shè)計方案，包括工程項目的平面圖、立面圖、剖面圖及施工詳圖等。

3.工程施工合同附件三：技術(shù)規(guī)格，詳細(xì)規(guī)定工程所需材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

4.工程施工合同附件四：工程量清單，詳細(xì)列出工程項目所需的各項工程量及單價。

5.工程施工合同附件五：甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明雙方合法注冊成立。

6.工程施工合同附件六：甲方施工資質(zhì)證書復(fù)印件，證明甲方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)。

7.工程施工合同附件七：乙方勞務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件，證明乙方具備相應(yīng)的勞務(wù)資質(zhì)。

8.工程施工合同附件八：相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策文件，作為合同履行的依據(jù)。

9.工程施工合同附件九：甲乙雙方簽署的保密協(xié)議，約定雙方對工程信息、技術(shù)資料等保密事項。

10.工程施工合同附件十：雙方協(xié)商確定的補充協(xié)議，作為本合同的補充部分。

簽字、蓋章及日期：

甲方（工