版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
天津延期交房免責(zé)協(xié)議書?甲方(開發(fā)商):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系電話:________________乙方(購房者):姓名:____________________身份證號碼:________________地址:____________________聯(lián)系電話:________________鑒于甲方負責(zé)開發(fā)建設(shè)位于天津市[具體項目名稱及地址]的房產(chǎn)項目(以下簡稱"該項目"),乙方已與甲方簽訂了《天津市商品房買賣合同》,購買該項目[具體房號]房屋(以下簡稱"該房屋")?,F(xiàn)因[具體不可抗力事件或約定免責(zé)事由]導(dǎo)致該房屋交付時間延遲,經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就該房屋延期交房事宜達成如下免責(zé)協(xié)議:一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.房屋基本情況該房屋位于天津市[具體項目名稱及地址][具體樓座][具體單元][具體房號],建筑面積為[X]平方米,套內(nèi)建筑面積為[X]平方米。房屋戶型為[戶型結(jié)構(gòu)描述],朝向為[具體朝向],樓層為[具體樓層]。該房屋的規(guī)劃用途為[住宅/商業(yè)等具體用途],裝修狀況為[毛坯/精裝等具體情況]。2.項目整體情況該項目總占地面積為[X]平方米,總建筑面積為[X]平方米,其中地上建筑面積為[X]平方米,地下建筑面積為[X]平方米。項目規(guī)劃建設(shè)[具體棟數(shù)]棟建筑物,包括住宅、商業(yè)、配套設(shè)施等。配套設(shè)施涵蓋但不限于[列舉如幼兒園、停車場、物業(yè)服務(wù)用房等主要配套設(shè)施]。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)依據(jù)本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,主張因不可抗力或約定免責(zé)事由導(dǎo)致延期交房的免責(zé)權(quán)利。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下,對該項目的建設(shè)進度、施工安排等進行合理調(diào)整和決策。2.義務(wù)應(yīng)及時以書面形式(包括但不限于信函、電子郵件、公告等)通知乙方關(guān)于延期交房的原因、預(yù)計延期交付時間等相關(guān)信息。通知應(yīng)確保乙方能夠明確知曉相關(guān)情況,通知送達地址為乙方在《天津市商品房買賣合同》中預(yù)留的聯(lián)系地址,如乙方聯(lián)系地址發(fā)生變更,應(yīng)及時書面通知甲方,否則因通知無法送達導(dǎo)致的后果由乙方自行承擔(dān)。負責(zé)該項目的建設(shè)施工管理,采取合理措施盡量減少因不可抗力或約定免責(zé)事由對項目建設(shè)進度的影響,在不可抗力或約定免責(zé)事由消除后盡快恢復(fù)正常施工,爭取早日完成該房屋的交付工作。按照《天津市商品房買賣合同》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在該房屋具備交付條件后及時通知乙方辦理交付手續(xù),并提供完整的交付資料。交付資料應(yīng)包括但不限于《天津市新建住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》、房屋質(zhì)量保證書、房屋使用說明書等。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議及《天津市商品房買賣合同》的約定履行義務(wù),包括及時通知延期交房情況、在不可抗力或約定免責(zé)事由消除后盡快完成房屋交付等。在甲方因不可抗力或約定免責(zé)事由導(dǎo)致延期交房期間,有權(quán)了解該項目的建設(shè)進度情況,甲方應(yīng)予以配合提供相關(guān)信息,但乙方行使該權(quán)利不得影響甲方的正常施工管理工作。2.義務(wù)應(yīng)按照《天津市商品房買賣合同》的約定及時支付購房款項,如乙方未按時履行付款義務(wù),應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,且甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定行使抗辯權(quán),暫停房屋交付等相關(guān)工作,由此造成的一切后果由乙方自行承擔(dān)。應(yīng)積極配合甲方辦理房屋交付等相關(guān)手續(xù),在接到甲方交付通知后,按照通知要求的時間、地點及方式辦理交付手續(xù)。如因乙方自身原因未能按時辦理交付手續(xù),視為乙方同意接收該房屋,房屋的交付時間以甲方通知的交付時間為準(zhǔn),相關(guān)風(fēng)險及責(zé)任自通知交付時間起由乙方承擔(dān)。三、延期交房免責(zé)事由及期限1.免責(zé)事由本協(xié)議所指的免責(zé)事由為[具體不可抗力事件或約定免責(zé)事由],包括但不限于自然災(zāi)害(如地震、洪水、臺風(fēng)等)、政府行為(如征收、拆遷、規(guī)劃變更、政策調(diào)整等)、社會異常事件(如戰(zhàn)爭、罷工、騷亂等)以及其他不可預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況。若因甲方自身原因?qū)е率┕みM度延誤、工程質(zhì)量問題等非本協(xié)議約定的免責(zé)事由,則甲方應(yīng)按照《天津市商品房買賣合同》的約定承擔(dān)違約責(zé)任,無權(quán)依據(jù)本協(xié)議主張免責(zé)。2.延期交房期限根據(jù)實際情況,因上述免責(zé)事由導(dǎo)致該房屋預(yù)計延期交付時間自原合同約定的交付日期[具體日期]起至[預(yù)計交付日期]止,共計延期[X]天。如免責(zé)事由持續(xù)存在或出現(xiàn)新的不可抗力事件或約定免責(zé)事由,導(dǎo)致房屋交付時間進一步延遲的,甲方應(yīng)及時通知乙方,并根據(jù)實際情況對預(yù)計交付時間進行調(diào)整。調(diào)整后的預(yù)計交付時間應(yīng)合理考慮免責(zé)事由的影響范圍及持續(xù)時間等因素,且甲方應(yīng)在合理期限內(nèi)通知乙方。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定及時通知乙方關(guān)于延期交房的相關(guān)信息,每逾期一天,應(yīng)按照乙方已付購房款的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權(quán)解除《天津市商品房買賣合同》,甲方應(yīng)按照合同約定退還乙方已付購房款及利息,并按照合同總價款的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議約定的免責(zé)事由不成立,從而無法依據(jù)本協(xié)議主張免責(zé)的,甲方應(yīng)按照《天津市商品房買賣合同》中關(guān)于延期交房的違約責(zé)任條款承擔(dān)責(zé)任,即按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定違約金數(shù)額,并支付給乙方。2.乙方違約責(zé)任如乙方未按照本協(xié)議約定按時支付購房款項,每逾期一天,應(yīng)按照未付款項的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的,甲方有權(quán)解除《天津市商品房買賣合同》,并沒收乙方已付購房款作為違約金,乙方應(yīng)按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。若乙方違反本協(xié)議約定,拒絕配合甲方辦理房屋交付等相關(guān)手續(xù),或因乙方自身原因?qū)е陆桓妒掷m(xù)辦理延誤的,每逾期一天,應(yīng)按照房屋總價款的[X‰]向甲方支付違約金。因乙方違約給甲方或第三方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律,特別是《中華人民共和國民法典》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉及爭議的部分外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本協(xié)議附件包括但不限于雙方身份證明文件復(fù)印件、《天津市商品房買賣合同》復(fù)印件、不可抗力事件或約定免責(zé)事由相關(guān)證明文件等,與本協(xié)議正文具有同等法
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年大學(xué)第四學(xué)年(教育學(xué))教育行動研究試題及答案
- 2025-2026年六年級歷史(模塊測試)上學(xué)期期中測試卷
- 2025年大學(xué)醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)術(shù)研究實務(wù))試題及答案
- 2025年高職石油與天然氣(油氣技術(shù)推廣)試題及答案
- 2026年中職第二學(xué)年(中西面點工藝)西式糕點制作階段測試題及答案
- 2025年大學(xué)第三學(xué)年(康復(fù)治療學(xué))康復(fù)工程基礎(chǔ)階段測試試題及答案
- 2026上半年外語(盧森堡語HSK四級)實戰(zhàn)技巧
- 深度解析(2026)《GBT 18294.2-2010火災(zāi)技術(shù)鑒定方法 第2部分:薄層色譜法》
- 深度解析(2026)《GBT 18199-2000外照射事故受照人員的醫(yī)學(xué)處理和治療方案》
- 深度解析(2026)《GBT 17980.72-2004農(nóng)藥 田間藥效試驗準(zhǔn)則(二) 第72部分殺蟲劑防治旱地地下害蟲》
- 切爾諾貝利核電站事故工程倫理分析
- 初中地理七年級上冊第七章第四節(jié)俄羅斯
- 法院起訴收款賬戶確認書范本
- 課堂觀察與評價的基本方法課件
- 私募基金內(nèi)部人員交易管理制度模版
- 針對低層次學(xué)生的高考英語復(fù)習(xí)提分有效策略 高三英語復(fù)習(xí)備考講座
- (完整)《走遍德國》配套練習(xí)答案
- 考研準(zhǔn)考證模板word
- 周練習(xí)15- 牛津譯林版八年級英語上冊
- 電力電纜基礎(chǔ)知識課件
- 代理記賬申請表
評論
0/150
提交評論