2025年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共400題）1、當(dāng)工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時，承包商應(yīng)得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D2、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C3、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D4、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A5、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C6、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B7、設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭議的解決方式B.評標(biāo)委員會的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A8、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項目必須進行招標(biāo)采購的是()。A.某新式武器的設(shè)計B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C9、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C10、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D11、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D12、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C13、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D14、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C15、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D16、由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A17、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A18、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經(jīng)理【答案】B19、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C20、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B21、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C22、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同【答案】D23、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計文件【答案】A24、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A25、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測【答案】B26、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A27、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B28、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C29、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A30、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D31、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D32、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C33、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A34、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進度計劃【答案】A35、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B36、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進行()，并將結(jié)果通知工程師。A.目視檢查B.化學(xué)試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A37、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D38、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B39、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D40、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B41、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B42、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C43、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B44、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A45、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A46、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A47、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C48、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D49、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的【答案】C50、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D51、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C52、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B53、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B54、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D55、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A56、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)保【答案】B57、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C58、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A59、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B60、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B61、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D62、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A63、某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變【答案】C64、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D65、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C66、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場踏勘【答案】A67、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D68、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D69、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D70、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C71、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C72、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明【答案】B73、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D74、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B75、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C76、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A77、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C78、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應(yīng)試驗。下列對此試驗的風(fēng)險和費用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用D.無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用均由承包商承擔(dān)【答案】D79、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D80、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷D.某項目部進口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D81、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天【答案】B82、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B83、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C84、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B85、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A86、組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識【答案】A87、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A88、保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C89、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A90、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿91、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C92、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.國家標(biāo)準(zhǔn)C.乙方要求D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B93、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補遺【答案】D94、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A95、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B96、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A97、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B98、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D99、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進行招標(biāo)【答案】A100、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A101、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C102、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C103、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C104、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D105、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進行【答案】A106、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A107、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D108、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A109、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C110、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B111、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D112、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C113、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B114、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C115、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實【答案】D116、基于現(xiàn)場保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B117、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A118、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B119、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D120、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設(shè)計單位為委托人完成勘察設(shè)計任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C121、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學(xué)校設(shè)施【答案】A122、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A123、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C124、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B125、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A126、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A127、某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D128、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D129、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B130、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.違約責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟責(zé)任D.締約過失責(zé)任【答案】D131、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B132、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D133、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A134、某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D135、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D136、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】C137、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B138、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D139、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C140、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A141、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D142、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作【答案】C143、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B144、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C145、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標(biāo)函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C146、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為【答案】A147、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標(biāo)人D.中標(biāo)人【答案】B148、對竣工后試驗的結(jié)果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C149、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D150、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C151、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A152、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A153、對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A154、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B155、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購法【答案】B156、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C157、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A158、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D159、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B160、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)【答案】C161、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標(biāo)函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C162、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購買價格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C163、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D164、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計人D.承包人【答案】A165、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D166、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A167、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C168、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務(wù)表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗收【答案】C169、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D170、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收【答案】C171、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D172、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B173、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A174、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費【答案】D175、法律關(guān)系是一定的社會關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B176、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D177、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C178、某建設(shè)項目設(shè)計合同的價格為500萬元，設(shè)計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C179、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A180、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D181、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C182、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗【答案】C183、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B184、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C185、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B186、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C187、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細(xì)介紹商品的D.附加了期限的【答案】B188、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D189、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D190、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A191、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D192、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A193、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測【答案】D194、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C195、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C196、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D197、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D198、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收【答案】C199、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C200、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿201、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D202、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D203、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D204、對基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B205、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達承包商D.開工日期【答案】A206、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C207、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標(biāo)的物交付時B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B208、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運抵目的地時B.自該設(shè)備買賣合同生效時C.自該設(shè)備買賣合同成立時D.自該設(shè)備交付買受人時【答案】C209、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A210、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A211、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C212、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D213、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D214、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C215、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C216、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A217、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C218、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C219、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D220、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照()確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較。A.合同法B.招標(biāo)人意見C.招標(biāo)文件D.招標(biāo)內(nèi)容【答案】C221、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C222、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B223、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D224、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B225、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結(jié)算款C.合同價格D.保留金【答案】C226、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A227、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B228、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C229、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D230、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B231、某建設(shè)項目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B232、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B233、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學(xué)校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證D.當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任【答案】B234、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D235、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)C.勞動監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D236、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A237、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B238、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評標(biāo)開始之前C.開標(biāo)時間之前D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前【答案】C239、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A240、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C241、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C242、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D243、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進度計劃【答案】A244、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C245、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A246、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔(dān)經(jīng)濟補償或給付保險金的責(zé)任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C247、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D248、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機構(gòu)【答案】C249、有關(guān)組織或機構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數(shù)據(jù)C.合同格式和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定【答案】D250、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B251、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A252、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽253、設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭議的解決方式B.評標(biāo)委員會的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A254、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C255、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報警裝置【答案】B256、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A257、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B258、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C259、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實施工程【答案】B260、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B261、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A262、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D263、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B264、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬