施工合同的法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.根據(jù)《民法典》及建設(shè)工程施工合同相關(guān)司法解釋，下列哪一情形不會(huì)導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效？A.承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)但以掛靠形式借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義簽訂合同B.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)C.承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂合同，但在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)D.發(fā)包人與承包人簽訂“黑白合同”，其中“黑合同”實(shí)質(zhì)性背離“白合同”內(nèi)容2.關(guān)于施工合同履行中承包人的主要義務(wù)，下列表述錯(cuò)誤的是？A.按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量B.對(duì)施工過程中知悉的發(fā)包人商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)C.負(fù)責(zé)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)D.在約定期限內(nèi)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并配合驗(yàn)收3.發(fā)包人未按照約定支付工程價(jià)款，承包人主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的，其行使期限為？A.自應(yīng)當(dāng)給付工程價(jià)款之日起6個(gè)月B.自應(yīng)當(dāng)給付工程價(jià)款之日起12個(gè)月C.自應(yīng)當(dāng)給付工程價(jià)款之日起18個(gè)月D.自工程竣工驗(yàn)收合格之日起18個(gè)月4.因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，延誤期間因國(guó)家政策調(diào)整導(dǎo)致人工、材料價(jià)格上漲，關(guān)于增加費(fèi)用的承擔(dān)，正確的處理是？A.由發(fā)包人承擔(dān)全部增加費(fèi)用B.由承包人承擔(dān)全部增加費(fèi)用C.由發(fā)承包雙方按過錯(cuò)比例分擔(dān)D.由發(fā)包人承擔(dān)主要費(fèi)用，承包人承擔(dān)次要費(fèi)用5.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，發(fā)現(xiàn)部分非主體結(jié)構(gòu)存在質(zhì)量問題，承包人是否仍需承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任？A.承包人無需承擔(dān)任何質(zhì)量責(zé)任B.承包人需對(duì)主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，非主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不負(fù)責(zé)C.承包人需對(duì)地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，其他部分不負(fù)責(zé)D.承包人需對(duì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，其他部分不負(fù)責(zé)6.承包人將部分非主體、非關(guān)鍵性工程分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，但未取得發(fā)包人同意，該分包合同的效力為？A.有效，因分包內(nèi)容合法且分包人有資質(zhì)B.無效，因違反法律關(guān)于分包需經(jīng)發(fā)包人同意的強(qiáng)制性規(guī)定C.效力待定，需經(jīng)發(fā)包人追認(rèn)后有效D.可撤銷，因違反合同約定7.施工合同約定“工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)支付至結(jié)算總價(jià)的95%”，但工程因發(fā)包人原因未能在約定期限內(nèi)組織驗(yàn)收，承包人主張付款條件成就的，法院應(yīng)？A.以實(shí)際竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn)，不支持提前付款B.認(rèn)定發(fā)包人惡意阻卻條件成就，視為付款條件已成就C.要求承包人先提交完整竣工資料，否則不支持D.按合同約定的“竣工驗(yàn)收合格”作為絕對(duì)條件，不支持8.因不可抗力導(dǎo)致已完工程部分損毀，修復(fù)費(fèi)用應(yīng)由？A.發(fā)包人承擔(dān)B.承包人承擔(dān)C.發(fā)承包雙方平均分擔(dān)D.按合同約定分擔(dān)，無約定時(shí)由發(fā)包人承擔(dān)9.承包人項(xiàng)目經(jīng)理在未取得公司授權(quán)的情況下，以公司名義與材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，供應(yīng)商有理由相信其有代理權(quán)的，該合同責(zé)任由？A.項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人承擔(dān)B.承包人承擔(dān)C.發(fā)包人與承包人連帶承擔(dān)D.供應(yīng)商自行承擔(dān)10.施工合同約定“逾期付款違約金為日千分之五”，發(fā)包人主張違約金過高請(qǐng)求調(diào)整，法院通常會(huì)以何標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定“過高”？A.以LPR為基礎(chǔ)，上浮30%B.以承包人實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同履行情況、當(dāng)事人過錯(cuò)等因素C.直接認(rèn)定日千分之五超過法定上限，調(diào)整為日萬分之五D.以工程總價(jià)款的20%為上限二、簡(jiǎn)答題（每題8分，共40分）1.簡(jiǎn)述建設(shè)工程施工合同無效的法定情形及無效后的處理原則。2.發(fā)包人未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用工程的，對(duì)承包人質(zhì)量責(zé)任產(chǎn)生何種影響？需結(jié)合法律依據(jù)說明。3.分析工期延誤中“可原諒延誤”與“不可原諒延誤”的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任承擔(dān)規(guī)則。4.施工合同中“背靠背條款”（即承包人以發(fā)包人支付為前提向分包人付款）的法律效力及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.表見代理在施工合同中的常見表現(xiàn)形式及認(rèn)定要件。三、案例分析題（每題20分，共40分）案例一2020年3月，甲公司（發(fā)包人）與乙公司（承包人，二級(jí)資質(zhì)）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由乙公司承建甲公司研發(fā)中心大樓，合同價(jià)款8000萬元，工期18個(gè)月（2020年4月1日至2021年9月30日）。合同簽訂后，乙公司將主體結(jié)構(gòu)施工分包給無資質(zhì)的丙施工隊(duì)，丙施工隊(duì)又將部分模板工程轉(zhuǎn)包給丁班組。2021年6月，因甲公司未按約定支付工程進(jìn)度款（累計(jì)欠付1500萬元），乙公司暫停施工45天。2021年11月，工程完工后，乙公司提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，但甲公司因資金緊張未組織驗(yàn)收，于2022年1月擅自入住使用。2022年3月，甲公司以工程存在墻面開裂（非主體結(jié)構(gòu)）為由，拒絕支付剩余工程款（含5%質(zhì)保金），并要求乙公司賠償修復(fù)費(fèi)用50萬元。問題：（1）乙公司與丙施工隊(duì)的分包合同效力如何？說明理由。（2）甲公司未支付進(jìn)度款導(dǎo)致的停工損失由誰(shuí)承擔(dān)？若乙公司未按約定程序通知甲公司即停工，責(zé)任是否變化？（3）甲公司擅自使用工程后，能否以墻面開裂為由拒付工程款并索賠修復(fù)費(fèi)用？（4）若乙公司主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，其行權(quán)期限應(yīng)從何時(shí)起算？案例二2021年5月，戊公司（發(fā)包人）與己公司（承包人）簽訂《廠房施工合同》，約定：“工程價(jià)款按固定總價(jià)1.2億元結(jié)算；因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日賠償承包人5000元；因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日扣減工程款5000元”。施工中，戊公司未按約定時(shí)間提供施工場(chǎng)地（延誤30日），己公司未按施工方案使用合格鋼筋（導(dǎo)致返工延誤20日）。工程最終于2022年10月30日竣工（原計(jì)劃2022年6月30日），戊公司以己公司工期延誤為由，要求按合同約定扣減工程款20萬元（40日×5000元）。己公司抗辯：（1）工期延誤系戊公司先違約導(dǎo)致；（2）合同約定的扣減標(biāo)準(zhǔn)過高，應(yīng)調(diào)整。問題：（1）本案工期延誤的責(zé)任應(yīng)如何劃分？說明理由。（2）己公司關(guān)于“扣減標(biāo)準(zhǔn)過高”的抗辯是否成立？法院應(yīng)如何處理？（3）若己公司在施工中使用不合格鋼筋導(dǎo)致部分結(jié)構(gòu)承載力不達(dá)標(biāo)，戊公司能否同時(shí)主張工期延誤責(zé)任與質(zhì)量違約責(zé)任？參考答案一、單項(xiàng)選擇題1.C（《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第2條：承包人超越資質(zhì)等級(jí)簽訂合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)的，合同有效）2.C（辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等手續(xù)屬于發(fā)包人的義務(wù)，《民法典》第791條）3.C（《民法典》第807條及司法解釋第41條：優(yōu)先受償權(quán)期限為18個(gè)月，自應(yīng)當(dāng)給付工程價(jià)款之日起算）4.B（《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第11條：因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，延誤期間價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān)）5.D（《民法典》第799條：發(fā)包人擅自使用的，視為竣工驗(yàn)收合格，但承包人仍需對(duì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)）6.B（《民法典》第791條：分包需經(jīng)發(fā)包人同意，否則屬于違法分包，分包合同無效）7.B（《民法典》第159條：當(dāng)事人為自己利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就的，視為條件已成就）8.D（《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》GF20170201第17.3.2條：不可抗力導(dǎo)致的修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，但合同另有約定的除外）9.B（《民法典》第172條：表見代理成立的，由被代理人（承包人）承擔(dān)責(zé)任）10.B（《民法典》第585條：違約金是否過高以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同履行情況等因素綜合認(rèn)定）二、簡(jiǎn)答題1.無效情形：（1）承包人無資質(zhì)或超越資質(zhì)（竣工前取得資質(zhì)的除外）；（2）借用資質(zhì)（掛靠）；（3）必須招標(biāo)未招標(biāo)或中標(biāo)無效；（4）違法分包或轉(zhuǎn)包；（5）“黑白合同”中實(shí)質(zhì)性背離中標(biāo)合同的“黑合同”（僅“黑合同”無效，“白合同”有效）。處理原則：（1）工程驗(yàn)收合格的，承包人可請(qǐng)求參照合同約定折價(jià)補(bǔ)償；（2）修復(fù)后驗(yàn)收合格的，發(fā)包人可請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用；（3）修復(fù)后仍不合格的，承包人無權(quán)請(qǐng)求折價(jià)補(bǔ)償，發(fā)包人可請(qǐng)求賠償損失；（4）過錯(cuò)方賠償對(duì)方損失（《民法典》第793條、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第36條）。2.根據(jù)《民法典》第799條及《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第14條，發(fā)包人擅自使用未經(jīng)驗(yàn)收的工程，視為工程已竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人不得再以質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利。但承包人仍需對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任（無論是否使用）。非主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問題，發(fā)包人擅自使用后一般不得要求承包人承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，除非承包人故意隱瞞質(zhì)量缺陷或存在重大過失。3.區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)：可原諒延誤指因發(fā)包人原因（如未按時(shí)提供場(chǎng)地、設(shè)計(jì)變更、未支付進(jìn)度款）、不可抗力或第三方原因?qū)е碌难诱`，承包人無過錯(cuò)；不可原諒延誤指因承包人原因（如施工組織不力、材料供應(yīng)不足、質(zhì)量返工）導(dǎo)致的延誤。責(zé)任承擔(dān)：可原諒延誤中，承包人可主張工期順延，若造成損失可要求發(fā)包人賠償；不可原諒延誤中，承包人需承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任（如支付違約金、賠償發(fā)包人損失），工期不順延（《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第10條）。4.法律效力：“背靠背條款”系當(dāng)事人意思自治的體現(xiàn)，一般認(rèn)定有效，但需符合公平原則。若發(fā)包人惡意拖欠導(dǎo)致承包人無法向分包人付款，法院可能以“不正當(dāng)阻卻條件成就”為由認(rèn)定付款條件已成就。實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：（1）分包人需承擔(dān)發(fā)包人支付能力風(fēng)險(xiǎn)；（2）承包人需證明其已積極向發(fā)包人主張權(quán)利，否則可能被認(rèn)定怠于行使權(quán)利；（3）條款約定不明時(shí)（如未明確“發(fā)包人支付”的具體條件），可能被認(rèn)定無效（《民法典》第159條）。5.常見形式：（1）項(xiàng)目經(jīng)理以承包人名義對(duì)外簽訂材料采購(gòu)、設(shè)備租賃合同；（2）無授權(quán)的員工以承包人名義確認(rèn)工程量、簽署結(jié)算文件；（3）承包人曾對(duì)類似行為予以追認(rèn)，形成表見代理慣例。認(rèn)定要件：（1）行為人無代理權(quán)；（2）相對(duì)人主觀善意且無過失（如審查行為人身份、授權(quán)文件）；（3）存在使相對(duì)人相信行為人有代理權(quán)的表象（如項(xiàng)目經(jīng)理身份、加蓋項(xiàng)目章）；（4）表象的形成與被代理人（承包人）的過錯(cuò)有關(guān)（《民法典》第172條）。三、案例分析題案例一（1）乙公司與丙施工隊(duì)的分包合同無效。理由：丙施工隊(duì)無資質(zhì)，且乙公司將主體結(jié)構(gòu)分包（主體結(jié)構(gòu)施工不得分包），違反《民法典》第791條關(guān)于“主體結(jié)構(gòu)施工必須由承包人自行完成”及“禁止分包給無資質(zhì)主體”的強(qiáng)制性規(guī)定。（2）①停工損失由甲公司承擔(dān)。甲公司未按約定支付進(jìn)度款，構(gòu)成根本違約，乙公司有權(quán)暫停施工并要求賠償停工損失（《民法典》第803條）。②若乙公司未按合同約定程序（如未提前通知）即停工，可能因未履行減損義務(wù)，對(duì)擴(kuò)大的損失自行承擔(dān)部分責(zé)任（《民法典》第591條）。（3）甲公司不得以此為由拒付工程款，但墻面開裂的修復(fù)費(fèi)用由其自行承擔(dān)。根據(jù)《民法典》第799條，甲公司擅自使用工程視為驗(yàn)收合格，應(yīng)支付剩余工程款（含質(zhì)保金）；非主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問題（墻面開裂）由發(fā)包人自行承擔(dān)，承包人僅對(duì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（4）行權(quán)期限從2022年1月起算（甲公司擅自使用之日視為應(yīng)付款時(shí)間）。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第27條，建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有之日為應(yīng)付款時(shí)間，優(yōu)先受償權(quán)期限自該日起18個(gè)月。案例二（1）工期延誤責(zé)任應(yīng)劃分：戊公司原因?qū)е?0日延誤，己公司原因?qū)е?0日延誤，總延誤40日中，戊公司承擔(dān)30日，己公司承擔(dān)20日。理由：雙方違約導(dǎo)致工期延誤，根據(jù)《民法典》第592條，各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；戊公司未按時(shí)提供場(chǎng)地屬可原諒延誤，己公司使用不合格鋼筋屬不可原諒延誤。（2）抗辯部分成立。法院應(yīng)審查己公司的實(shí)際損失（如因工期延誤導(dǎo)