甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度辦公樓施工工期延誤賠償承包合同甲方（建設(shè)單位）：_______地址：_________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________乙方（施工單位）：_______地址：_________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________鑒于甲方需要乙方承包辦公樓施工項(xiàng)目，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工期延誤賠償事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________________2.工程地點(diǎn)：_________________3.工程規(guī)模：_________________4.工程合同總價(jià)：_________________5.工程合同工期：____年____月____日至____年____月____日二、工期延誤賠償1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期完成工程，若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)：每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)千分之____的賠償金。3.甲方有權(quán)要求乙方在工期延誤期間采取有效措施加快工程進(jìn)度，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。三、賠償金的支付1.乙方應(yīng)于工期延誤事實(shí)發(fā)生后____日內(nèi)，向甲方支付相應(yīng)的賠償金。2.甲方有權(quán)在乙方未支付賠償金的情況下，暫停工程款項(xiàng)的支付。四、違約責(zé)任1.若乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若乙方在施工過(guò)程中造成工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。五、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他1.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（建設(shè)單位）：_______________