2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(5卷100道集合-單選題)2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇1)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，施工合同中約定合同價(jià)款調(diào)整的條款不應(yīng)包含在合同附件中，應(yīng)作為合同正文的組成部分?！具x項(xiàng)】A.正確B.錯(cuò)誤【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，合同價(jià)款調(diào)整條款屬于合同正文的必備內(nèi)容，直接寫在合同正文中而非附件，附件僅作為補(bǔ)充說明文件。因此題干表述錯(cuò)誤?！绢}干2】施工合同履行過程中，承包人遇到非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的事件，應(yīng)在發(fā)生后的()日內(nèi)towardtheclient.【選項(xiàng)】A.7B.14C.28D.30【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.1條規(guī)定，承包人在非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`后28日內(nèi)提出書面說明及延長工期或費(fèi)用索賠要求，超過該時(shí)限視為放棄權(quán)利?！绢}干3】施工合同約定，工程預(yù)付款比例不得低于合同總額的()%，且不得低于工程合同價(jià)款的20%?！具x項(xiàng)】A.10B.15C.20D.25【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》專用條款第12.2條，預(yù)付款比例應(yīng)同時(shí)滿足兩個(gè)條件：不低于合同總額的10%且不低于合同價(jià)款的20%，但題干中第二個(gè)條件與實(shí)際規(guī)定矛盾，需以最低數(shù)值為準(zhǔn)?！绢}干4】施工合同履行期間，因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致合同總價(jià)增加超過（）%時(shí)，承包人有權(quán)提出調(diào)整合同價(jià)款?！具x項(xiàng)】A.5B.10C.15D.20【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.3條規(guī)定，合同總價(jià)增加超過10%時(shí)，承包人可要求合同價(jià)款調(diào)整，該條款旨在防止設(shè)計(jì)變更頻繁導(dǎo)致合同失衡。【題干5】施工合同變更后，雙方未簽訂書面協(xié)議但通過郵件確認(rèn)變更內(nèi)容，該變更是否構(gòu)成有效合同變更？【選項(xiàng)】A.有效B.無效C.需補(bǔ)充協(xié)議D.視為雙方確認(rèn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】《民法典》第490條規(guī)定，當(dāng)事人采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，收件人指定特定系統(tǒng)接收的，數(shù)據(jù)電文進(jìn)入該特定系統(tǒng)即到達(dá)時(shí)間。郵件確認(rèn)已構(gòu)成書面形式，且變更內(nèi)容明確，符合合同成立要件?！绢}干6】施工合同約定，工程竣工驗(yàn)收后()日內(nèi)未收到質(zhì)保金，承包人可按銀行同期貸款利率計(jì)算利息?！具x項(xiàng)】A.15B.30C.60D.90【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第14.4條明確質(zhì)保金扣留期限為合同約定質(zhì)保金扣除期屆滿后60日內(nèi)，逾期未支付則需支付利息?！绢}干7】施工合同約定，因承包人違約導(dǎo)致合同解除，發(fā)包人應(yīng)返還已支付的分包合同預(yù)付款的()%?！具x項(xiàng)】A.100%B.80%C.50%D.30%【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.3條約定，合同解除后，已支付的分包合同預(yù)付款應(yīng)全額返還，不得扣除任何費(fèi)用，因此正確答案為100%?！绢}干8】施工合同履行中，承包人將部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方，但未在合同約定時(shí)間內(nèi)向發(fā)包人提交分包清單，發(fā)包人可采取的合理措施是？【選項(xiàng)】A.禁止分包B.按日罰款C.暫停施工D.索賠違約金【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4條明確規(guī)定，承包人未在合同約定的分包時(shí)限內(nèi)報(bào)批分包，發(fā)包人有權(quán)暫停施工并要求整改，暫停施工期間費(fèi)用由承包人承擔(dān)?！绢}干9】施工合同約定，工程結(jié)算時(shí)扣留的質(zhì)量保證金比例為合同總價(jià)的()%，最低不超過()萬元。【選項(xiàng)】A.3%50B.5%50C.3%100D.5%100【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第14.2條，質(zhì)量保證金比例一般為合同總價(jià)的3%，但最低不得低于50萬元，當(dāng)合同金額低于200萬元時(shí)，可適當(dāng)提高比例但不超過5%，但題干未說明合同金額，默認(rèn)取基礎(chǔ)值?！绢}干10】施工合同履行中，因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商解除合同后，承包人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用是？【選項(xiàng)】A.全部合同價(jià)款B.不可抗力導(dǎo)致的直接損失C.已完工程合理成本D.承包人過錯(cuò)導(dǎo)致的損失【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.5條約定，不可抗力導(dǎo)致合同解除后，承包人有權(quán)獲得已完工程合理成本，但需扣除已支付預(yù)付款及質(zhì)量保證金，因此正確答案為C?！绢}干11】施工合同約定，工程進(jìn)度款按月支付，但承包人未按約定提交進(jìn)度款申請報(bào)告，發(fā)包人可采取的措施是？【選項(xiàng)】A.按實(shí)際進(jìn)度支付B.暫停支付并要求補(bǔ)償C.按上月進(jìn)度支付D.按合同約定比例支付【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.4條明確規(guī)定，承包人未在約定時(shí)限內(nèi)提交進(jìn)度款申請報(bào)告，發(fā)包人按上月實(shí)際完成進(jìn)度支付，因此正確答案為C。【題干12】施工合同約定，工程價(jià)款調(diào)整時(shí)，人工費(fèi)按()計(jì)算，材料費(fèi)按()計(jì)算?！具x項(xiàng)】A.造價(jià)信息價(jià)造價(jià)信息價(jià)B.市場價(jià)造價(jià)信息價(jià)C.市場價(jià)市場價(jià)D.市場價(jià)造價(jià)信息價(jià)【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.4條約定，人工費(fèi)調(diào)整按當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門發(fā)布的工資指導(dǎo)價(jià)，材料費(fèi)調(diào)整按省級(jí)或行業(yè)發(fā)布的材料價(jià)格信息價(jià)，因此正確答案為B。【題干13】施工合同履行中，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工合同轉(zhuǎn)包給其他單位，承包人可采取的措施是？【選項(xiàng)】A.立即解除合同B.要求違約金C.要求賠償損失D.不予理睬【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.1條明確約定，未經(jīng)承包人同意將工程轉(zhuǎn)包，承包人有權(quán)立即解除合同并要求賠償損失，因此正確答案為A?！绢}干14】施工合同約定，工程竣工驗(yàn)收后()日內(nèi)未完成備案，視為未經(jīng)驗(yàn)收?！具x項(xiàng)】A.7B.14C.30D.60【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第13.3條約定，竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)未完成備案手續(xù)，視為未經(jīng)驗(yàn)收，承包人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。【題干15】施工合同履行中，因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^()日，承包人有權(quán)解除合同?！具x項(xiàng)】A.60B.90C.120D.150【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.2條約定，因發(fā)包人原因停工超過合同工期85%，承包人有權(quán)解除合同，通常按90日計(jì)算?！绢}干16】施工合同約定，工程結(jié)算時(shí)，發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款超過()日，承包人可暫停施工?！具x項(xiàng)】A.7B.14C.30D.60【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.6條約定，發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款超過30日，承包人有權(quán)暫停施工并要求支付利息，因此正確答案為C?！绢}干17】施工合同約定，工程質(zhì)保期一般為合同工期()%，最低不少于()年?！具x項(xiàng)】A.50%1B.60%2C.80%3D.100%5【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第14.1條約定，質(zhì)保期一般為合同工期的60%，且不得低于2年，因此正確答案為B?！绢}干18】施工合同履行中，因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致合同總價(jià)增加超過()萬元時(shí)，承包人可要求重新議價(jià)。【選項(xiàng)】A.50B.100C.200D.500【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.5條約定，合同總價(jià)增加超過200萬元時(shí)，承包人可要求重新議價(jià)，因此正確答案為C?！绢}干19】施工合同約定，工程款支付比例中，進(jìn)度款占合同總價(jià)的()%，結(jié)算款占()%?！具x項(xiàng)】A.60%40%B.70%30%C.80%20%D.50%50%【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.1條約定，進(jìn)度款支付比例一般為合同總價(jià)的60%，結(jié)算款占40%，因此正確答案為A?！绢}干20】施工合同履行中，因承包人違約導(dǎo)致合同解除，發(fā)包人應(yīng)返還承包人已完工程的()?！具x項(xiàng)】A.全部工程款B.合同總價(jià)款的50%C.已完工程合理成本D.質(zhì)保金【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.4條約定，合同解除后，發(fā)包人應(yīng)返還承包人已完工程的合理成本，扣除已支付預(yù)付款及質(zhì)保金，因此正確答案為C。2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇2)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，施工方提出工程索賠的時(shí)限是多久？【選項(xiàng)】A.7日內(nèi)B.14日內(nèi)C.28日內(nèi)D.30日內(nèi)【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4.1條，索賠應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提出。超過時(shí)限視為放棄索賠權(quán)利。選項(xiàng)C正確?！绢}干2】施工合同履行過程中，若工程變更導(dǎo)致合同總價(jià)超過原合同價(jià)的20%，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.雙方協(xié)商調(diào)整合同價(jià)款B.承包商自動(dòng)放棄權(quán)益C.合同解除D.承包商承擔(dān)全部變更費(fèi)用【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.2條，合同總價(jià)增加超過20%時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商確定合同價(jià)款調(diào)整方案。選項(xiàng)A符合合同約定，其他選項(xiàng)均不符合法定程序?！绢}干3】施工合同約定“材料價(jià)格按季度調(diào)整”，若承包商未能在約定時(shí)限內(nèi)提出調(diào)整申請，將如何處理？【選項(xiàng)】A.自動(dòng)按季度調(diào)整B.視為放棄調(diào)整權(quán)C.按上月價(jià)格執(zhí)行D.由監(jiān)理單位指定價(jià)格【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6.1條，價(jià)格調(diào)整申請需在約定時(shí)限內(nèi)提出，逾期未提則視為放棄權(quán)利。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)均無合同依據(jù)?！绢}干4】施工合同中約定“因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增加，由承包商自行承擔(dān)”，該條款屬于哪種合同條款？【選項(xiàng)】A.有效條款B.無效條款C.可撤銷條款D.補(bǔ)充協(xié)議條款【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第506條，建設(shè)工程合同中排除承包人主要責(zé)任的條款無效。選項(xiàng)B正確，此類條款違反法律強(qiáng)制性規(guī)定?！绢}干5】施工合同履行中，若業(yè)主未按約定支付進(jìn)度款，承包商可采取的合法措施是？【選項(xiàng)】A.停工待付B.暫停施工并要求違約金C.直接解除合同D.向法院申請支付令【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.3.2條，業(yè)主逾期支付超過合同約定期限15日，承包商有權(quán)暫停施工并要求違約金。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)不符合合同約定。【題干6】施工合同約定“工程驗(yàn)收合格后10日內(nèi)支付80%工程款”，若承包商未及時(shí)提交驗(yàn)收報(bào)告，業(yè)主是否需支付工程款？【選項(xiàng)】A.需支付B.無需支付C.支付50%D.需業(yè)主催告后支付【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3.1條，承包商未按約定提交驗(yàn)收報(bào)告導(dǎo)致業(yè)主無法驗(yàn)收，業(yè)主無需支付對(duì)應(yīng)工程款。選項(xiàng)B正確?！绢}干7】施工合同中約定“雙方爭議應(yīng)優(yōu)先通過協(xié)商解決”，若協(xié)商不成，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.向仲裁委員會(huì)申請仲裁B.向法院提起訴訟C.由第三方調(diào)解D.繼續(xù)協(xié)商直至達(dá)成協(xié)議【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第14.2.1條，協(xié)商不成時(shí)應(yīng)提交約定的仲裁委員會(huì)仲裁。選項(xiàng)A正確，訴訟需雙方約定或仲裁失敗后進(jìn)行?！绢}干8】施工合同中約定“工程變更后7日內(nèi)完成圖紙會(huì)審”，若承包商未按期完成，將如何處理？【選項(xiàng)】A.視為變更無效B.承包商承擔(dān)相應(yīng)損失C.監(jiān)理單位代為處理D.順延工期但不影響價(jià)款【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.3條，承包商未按期完成圖紙會(huì)審導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。選項(xiàng)B正確?！绢}干9】施工合同約定“工程質(zhì)保金比例不低于5%”，質(zhì)保期滿后業(yè)主如何處理？【選項(xiàng)】A.自動(dòng)返還B.經(jīng)質(zhì)保期無質(zhì)量問題后返還C.需承包商申請后返還D.按年遞減返還【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.4.2條，質(zhì)保金應(yīng)在質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題時(shí)返還。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)均不符合合同約定。【題干10】施工合同履行中，若業(yè)主將部分工程發(fā)包給其他單位，承包商可采取的措施是？【選項(xiàng)】A.同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議B.直接拒絕施工C.要求業(yè)主承擔(dān)違約責(zé)任D.終止整個(gè)合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1.2條，業(yè)主將工程分包給其他單位構(gòu)成違約，承包商可要求承擔(dān)違約責(zé)任。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)均不符合合同約定?！绢}干11】施工合同約定“工程價(jià)款采用調(diào)價(jià)公式法”，若公式中“人工費(fèi)”采用當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門發(fā)布的季度指數(shù)，承包商如何應(yīng)對(duì)？【選項(xiàng)】A.必須使用B.可使用上月指數(shù)C.可自行確定指數(shù)D.需雙方協(xié)商確定【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6.2條，調(diào)價(jià)公式中的指數(shù)需雙方協(xié)商確定，不得單方變更。選項(xiàng)D正確?！绢}干12】施工合同履行中，若業(yè)主明確表示不再履行合同，承包商可采取的合法措施是？【選項(xiàng)】A.繼續(xù)施工要求付款B.解除合同并索賠C.要求業(yè)主承擔(dān)締約過失責(zé)任D.向工會(huì)投訴【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第563條，當(dāng)事人一方明確表示或以行為表明不履行合同，另一方可解除合同并要求賠償損失。選項(xiàng)B正確?！绢}干13】施工合同約定“工程量清單漏項(xiàng)部分的材料由承包商采購”，若業(yè)主要求承包商承擔(dān)采購責(zé)任，承包商如何處理？【選項(xiàng)】A.拒絕施工B.按業(yè)主指定采購C.要求業(yè)主承擔(dān)采購費(fèi)用D.協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.2.1條，合同未約定事項(xiàng)應(yīng)雙方協(xié)商解決。選項(xiàng)D正確，其他選項(xiàng)均無合同依據(jù)?！绢}干14】施工合同履行中，若承包商將工程轉(zhuǎn)包，將如何定性？【選項(xiàng)】A.合法行為B.可約定解除合同C.構(gòu)成違約D.需經(jīng)業(yè)主書面同意【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1.1條，承包商不得將工程轉(zhuǎn)包，否則構(gòu)成違約。選項(xiàng)C正確，其他選項(xiàng)均不符合合同規(guī)定?！绢}干15】施工合同約定“工程款支付周期為每月25日前”，若承包商未在約定時(shí)限內(nèi)提交月結(jié)資料，業(yè)主如何處理？【選項(xiàng)】A.自動(dòng)順延支付期限B.暫停支付直至提交C.按上月進(jìn)度支付D.扣除相應(yīng)比例款項(xiàng)【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.2.2條，承包商未按時(shí)提交月結(jié)資料導(dǎo)致業(yè)主無法支付，業(yè)主有權(quán)暫停支付。選項(xiàng)B正確?！绢}干16】施工合同約定“工程變更后3日內(nèi)完成現(xiàn)場交底”，若承包商未按時(shí)交底，將如何處理？【選項(xiàng)】A.視為變更無效B.承包商承擔(dān)工期延誤責(zé)任C.監(jiān)理單位代為交底D.業(yè)主承擔(dān)全部損失【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5.4條，承包商未按時(shí)交底導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。選項(xiàng)B正確?！绢}干17】施工合同約定“工程驗(yàn)收后15日內(nèi)完成結(jié)算”，若業(yè)主未按期完成，承包商如何主張權(quán)利？【選項(xiàng)】A.要求支付滯納金B(yǎng).解除合同C.向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)申請審計(jì)D.申請法院強(qiáng)制執(zhí)行【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.5.2條，業(yè)主逾期完成結(jié)算的，應(yīng)支付滯納金。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)需根據(jù)具體情況判斷?！绢}干18】施工合同約定“雙方爭議應(yīng)提交北京仲裁委員會(huì)仲裁”，若承包商在合同外向法院起訴，法院應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.裁定受理B.裁定駁回C.視為仲裁協(xié)議無效D.由仲裁委決定【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民事訴訟法》第127條，當(dāng)事人協(xié)議選擇仲裁的，法院應(yīng)裁定駁回起訴。選項(xiàng)B正確?！绢}干19】施工合同約定“工程價(jià)款采用固定總價(jià)”，若施工過程中發(fā)生重大材料價(jià)格波動(dòng)，承包商如何主張權(quán)利？【選項(xiàng)】A.按實(shí)際成本結(jié)算B.要求調(diào)整合同價(jià)款C.要求業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.自行承擔(dān)全部損失【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6.3條，固定總價(jià)合同中非承包商原因?qū)е轮卮蟛牧蟽r(jià)格波動(dòng)，可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)款。選項(xiàng)B正確?！绢}干20】施工合同約定“工程質(zhì)保期5年”，質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，業(yè)主如何處理？【選項(xiàng)】A.自行維修后扣除費(fèi)用B.要求承包商免費(fèi)維修C.向第三方保險(xiǎn)公司索賠D.終止合同【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.4.1條，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題由承包商負(fù)責(zé)維修，選項(xiàng)B正確。2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇3)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，合同雙方在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請調(diào)解。若調(diào)解無效，可向（）提出訴訟?！具x項(xiàng)】A.人民政府B.仲裁委員會(huì)C.人民法院D.監(jiān)理單位【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3條，合同爭議應(yīng)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟解決。訴訟是最終解決爭議的途徑，需向有管轄權(quán)的人民法院提起，故選C。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，人民政府不直接受理訴訟；選項(xiàng)B為仲裁途徑，非訴訟；選項(xiàng)D監(jiān)理單位無司法管轄權(quán)。【題干2】施工合同履行中，承包人因非己方原因?qū)е鹿て谘诱`，需向發(fā)包人提交工期書面要求順延申請，該申請的提交時(shí)限為自影響開始的（）日內(nèi)?！具x項(xiàng)】A.7B.14C.21D.28【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.3條明確，承包人應(yīng)在知悉或應(yīng)當(dāng)知悉工期延誤情形后14日內(nèi)提交書面要求順延工期。選項(xiàng)A和B均可能被誤選，但14日為法定時(shí)限，故選B。選項(xiàng)C和D超出規(guī)定時(shí)限，均錯(cuò)誤?！绢}干3】在施工合同履行過程中，若發(fā)包人要求的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致合同總價(jià)增加，承包人應(yīng)在收到變更通知后（）日內(nèi)提出順延工期和調(diào)整合同價(jià)款的書面報(bào)告?！具x項(xiàng)】A.5B.10C.15D.20【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.2條，承包人應(yīng)在收到設(shè)計(jì)變更通知后15日內(nèi)提交變更報(bào)告，逾期未提出視為無異議。選項(xiàng)A和B時(shí)限不足，選項(xiàng)D超出規(guī)定，均錯(cuò)誤?！绢}干4】施工合同約定采用“調(diào)值公式法”調(diào)整合同價(jià)款，其核心作用是反映（）與合同價(jià)款之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。【選項(xiàng)】A.市場價(jià)格波動(dòng)B.物價(jià)指數(shù)C.工程量清單D.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)【參考答案】B【詳細(xì)解析】調(diào)值公式法通過物價(jià)指數(shù)反映人工、材料等價(jià)格波動(dòng)對(duì)合同價(jià)款的影響，屬于動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)機(jī)制。選項(xiàng)A表述不完整，市場價(jià)格波動(dòng)需通過指數(shù)量化；選項(xiàng)C與調(diào)價(jià)無關(guān)；選項(xiàng)D為合同風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，非調(diào)值公式核心。【題干5】施工合同履行中，承包人將部分工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，該行為導(dǎo)致工程質(zhì)量問題的法律后果由（）承擔(dān)。【選項(xiàng)】A.分包單位B.承包人C.發(fā)包人D.監(jiān)理單位【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建筑法》第29條和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第62條均規(guī)定，承包人不得將工程分包給無資質(zhì)單位，否則由承包人承擔(dān)連帶責(zé)任。選項(xiàng)A分包單位雖直接實(shí)施，但無獨(dú)立責(zé)任；選項(xiàng)C和D無法律依據(jù)?！绢}干6】施工合同約定，因發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款，承包人可采取的措施不包括（）?！具x項(xiàng)】A.停止施工B.解除合同C.每日計(jì)取停工損失D.主張違約金【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.4條允許承包人暫停施工并主張停工損失，但解除合同需滿足法定條件（如嚴(yán)重違約），不可單方解除。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，其他選項(xiàng)均為合法措施?！绢}干7】施工合同履行中，承包人提出工程索賠時(shí)，若未按合同約定提交索賠意向書，則（）?！具x項(xiàng)】A.索賠無效B.可補(bǔ)交意向書C.逾期提交視為放棄D.可直接提交監(jiān)理方【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.1條明確，索賠應(yīng)先提交意向書，逾期提交視為放棄。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，未提交不直接無效；選項(xiàng)B需經(jīng)監(jiān)理同意；選項(xiàng)D程序錯(cuò)誤。【題干8】施工合同約定，工程竣工驗(yàn)收后（）日內(nèi)未收到認(rèn)可文件，視為認(rèn)可驗(yàn)收結(jié)果。【選項(xiàng)】A.5B.10C.15D.30【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.4條規(guī)定，發(fā)包人應(yīng)在驗(yàn)收后10日內(nèi)認(rèn)可或提出修改要求，逾期視為認(rèn)可。選項(xiàng)A時(shí)限過短，選項(xiàng)C和D不符合合同條款?！绢}干9】施工合同履行中，因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，承包人可依據(jù)（）主張解除合同。【選項(xiàng)】A.合同條款B.《民法典》第563條C.仲裁協(xié)議D.監(jiān)理通知【參考答案】B【詳細(xì)解析】《民法典》第563條明確不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，當(dāng)事人可解除合同。選項(xiàng)A需具體合同條款支持；選項(xiàng)C和D非法定解除依據(jù)。【題干10】施工合同約定，工程變更導(dǎo)致合同總價(jià)增加的調(diào)整方式為（）?！具x項(xiàng)】A.固定總價(jià)不變B.按實(shí)際成本結(jié)算C.調(diào)整合同價(jià)款D.重新簽訂合同【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.1條要求工程變更應(yīng)調(diào)整合同價(jià)款，選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)A違反合同變更原則；選項(xiàng)B和D未體現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制?！绢}干11】施工合同履行中，承包人提出索賠時(shí)，若未在合同約定時(shí)限內(nèi)提交索賠事件造成的損失計(jì)算資料，可能面臨（）后果?！具x項(xiàng)】A.索賠金額削減B.索賠無效C.索賠時(shí)限順延D.優(yōu)先受償權(quán)喪失【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.2條要求索賠需附損失證明，逾期提交可能導(dǎo)致索賠金額不合理部分不予支持。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，僅影響金額而非完全無效；選項(xiàng)C需監(jiān)理同意；選項(xiàng)D與索賠無關(guān)?！绢}干12】施工合同約定，合同雙方對(duì)工程量確認(rèn)有爭議時(shí)，應(yīng)首先通過（）解決?！具x項(xiàng)】A.造價(jià)工程師B.第三方檢測機(jī)構(gòu)C.協(xié)商D.仲裁委員會(huì)【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.3條要求爭議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請調(diào)解或仲裁。選項(xiàng)A和B非法定解決途徑；選項(xiàng)D需雙方約定?！绢}干13】施工合同履行中，承包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工分包給其他單位，該行為違反（）規(guī)定。【選項(xiàng)】A.《建筑法》第29條B.《招標(biāo)投標(biāo)法》C.《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》D.《合同法》【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建筑法》第29條明確禁止將主體結(jié)構(gòu)工程分包，選項(xiàng)A正確。選項(xiàng)B涉及招標(biāo)程序；選項(xiàng)C和D未直接規(guī)定?！绢}干14】施工合同約定，因發(fā)包人原因?qū)е潞贤獬?，承包人可要求（）賠償損失。【選項(xiàng)】A.工期損失B.違約金C.質(zhì)量保證金D.優(yōu)先受償權(quán)【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.6條允許承包人主張合同解除后的工期損失賠償，但需提供證據(jù)。選項(xiàng)B違約金需合同約定；選項(xiàng)C和D與合同解除無直接關(guān)聯(lián)?！绢}干15】施工合同履行中，承包人提出工程索賠時(shí)，若監(jiān)理方未在合同約定時(shí)限內(nèi)答復(fù)，視為（）同意?！具x項(xiàng)】A.索賠要求B.爭議解決C.逾期視為放棄D.重新計(jì)算時(shí)限【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3條要求監(jiān)理方在28日內(nèi)答復(fù)，逾期視為承包人放棄索賠。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，需監(jiān)理方明確同意；選項(xiàng)B和D非合同規(guī)定?！绢}干16】施工合同約定，工程竣工驗(yàn)收后，發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可采取的措施不包括（）?！具x項(xiàng)】A.每日計(jì)取利息B.解除合同C.申請支付令D.主張違約金【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.5條允許承包人申請支付令或訴訟，但解除合同需滿足法定條件（如嚴(yán)重違約）。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，其他選項(xiàng)均為合法措施?！绢}干17】施工合同履行中，因承包人原因?qū)е鹿こ掏９?，承包人?yīng)承擔(dān)（）后果?！具x項(xiàng)】A.順延工期B.停工損失C.逾期竣工違約金D.監(jiān)理罰款【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1條要求承包人承擔(dān)非己方原因停工導(dǎo)致的損失。選項(xiàng)A需符合合同條款；選項(xiàng)C和D非承包人直接責(zé)任?！绢}干18】施工合同約定，工程變更導(dǎo)致合同價(jià)款增加的調(diào)整方式為（）優(yōu)先?！具x項(xiàng)】A.調(diào)整合同價(jià)款B.重新簽訂合同C.按實(shí)際成本結(jié)算D.固定總價(jià)不變【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.1條明確工程變更應(yīng)調(diào)整合同價(jià)款，選項(xiàng)A正確。選項(xiàng)B需雙方協(xié)商；選項(xiàng)C和D不符合合同約定?！绢}干19】施工合同履行中，承包人提出索賠時(shí)，若未在合同約定時(shí)限內(nèi)提交索賠意向書，可能面臨（）后果?！具x項(xiàng)】A.索賠無效B.索賠金額削減C.索賠時(shí)限順延D.優(yōu)先受償權(quán)喪失【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.1條要求索賠需先提交意向書，逾期未提交視為放棄索賠。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)與合同條款沖突?！绢}干20】施工合同約定，工程竣工驗(yàn)收后，發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可采取的措施不包括（）。【選項(xiàng)】A.每日計(jì)取利息B.解除合同C.申請支付令D.主張違約金【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.5條允許承包人申請支付令或訴訟，但解除合同需滿足法定條件（如嚴(yán)重違約）。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，其他選項(xiàng)均為合法措施。2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇4)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過以下哪種方式解決？【選項(xiàng)】A.向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁B.雙方協(xié)商解決C.向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟D.請求建設(shè)行政主管部門調(diào)解【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》明確約定爭議解決優(yōu)先采用協(xié)商方式，協(xié)商不成時(shí)再考慮仲裁或訴訟。選項(xiàng)B符合合同約定優(yōu)先原則，選項(xiàng)A和C屬于爭議解決的后續(xù)步驟，選項(xiàng)D不屬于法定調(diào)解主體?！绢}干2】施工合同履行過程中，承包人因非自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)向發(fā)包人提交工期順延申請，但提交期限為合同簽訂后多久？【選項(xiàng)】A.7日內(nèi)B.28日內(nèi)C.15日內(nèi)D.60日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1條，承包人應(yīng)在工期延誤發(fā)生后28日內(nèi)提交書面申請，逾期未提交視為放棄工期順延權(quán)利。選項(xiàng)B符合合同約定，選項(xiàng)A和C時(shí)間過短，選項(xiàng)D超出法定期限?！绢}干3】施工合同中約定總價(jià)合同時(shí)，若工程量清單漏項(xiàng)或特征描述錯(cuò)誤，承包人按合同約定計(jì)算工程量的情況下，實(shí)際工程量超過清單工程量的%，按合同約定價(jià)格計(jì)算；低于清單工程量的%，也按合同約定價(jià)格計(jì)算。【選項(xiàng)】A.5%5%B.5%3%C.10%5%D.10%10%【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.4條明確總價(jià)合同情況下，工程量偏差超過清單工程量10%時(shí)，按合同約定價(jià)格計(jì)算；偏差在10%以內(nèi)時(shí)仍按清單價(jià)格執(zhí)行。選項(xiàng)C準(zhǔn)確反映合同條款，選項(xiàng)B和D比例設(shè)置不符合規(guī)范，選項(xiàng)A偏差范圍過大?！绢}干4】施工合同履行中，因發(fā)包人原因?qū)е潞贤獬?，承包人有?quán)要求賠償?shù)姆秶话ㄒ韵履捻?xiàng)？【選項(xiàng)】A.已完成工程價(jià)款B.已采購材料設(shè)備的費(fèi)用C.承包人善后管理的必要費(fèi)用D.因合同解除導(dǎo)致的停工損失【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第10.3條，合同解除時(shí)承包人可要求賠償已完成的工程價(jià)款、材料設(shè)備采購費(fèi)用及善后管理費(fèi)用，但停工損失需在合同解除前已實(shí)際發(fā)生方可索賠。選項(xiàng)D屬于新增索賠事項(xiàng)，不符合合同約定?！绢}干5】施工合同履行過程中，工程變更的審批權(quán)限屬于以下哪項(xiàng)主體？【選項(xiàng)】A.發(fā)包人B.監(jiān)理單位C.項(xiàng)目經(jīng)理D.設(shè)計(jì)單位【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第4.2條明確規(guī)定，工程變更的審批權(quán)屬于發(fā)包人，監(jiān)理單位僅負(fù)責(zé)審查變更是否符合技術(shù)規(guī)范。選項(xiàng)A正確體現(xiàn)合同約定，選項(xiàng)B屬于監(jiān)理單位職責(zé)范圍，選項(xiàng)C和D與變更審批無關(guān)。【題干6】施工合同履行中，承包人提出索賠時(shí)，應(yīng)提交的證明材料不包括以下哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.索賠事件導(dǎo)致的損失證明B.發(fā)包人確認(rèn)的延誤通知C.與索賠事件相關(guān)的合同文件D.承包人內(nèi)部審批記錄【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.3條，承包人需提交索賠事件相關(guān)合同文件、損失證明及發(fā)包人確認(rèn)的延誤通知，但無需提供承包人內(nèi)部審批記錄。選項(xiàng)D屬于內(nèi)部管理文件，不屬于索賠必備材料?！绢}干7】施工合同履行中，若承包人未按合同約定提交進(jìn)度計(jì)劃，發(fā)包人有權(quán)要求承包人支付逾期提交違約金的比例為合同總額的？【選項(xiàng)】A.0.1%B.0.5%C.1%D.2%【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.5條約定，承包人逾期提交進(jìn)度計(jì)劃超過7日，每逾期一日按合同總額的0.1%支付違約金，累計(jì)超過20日可解除合同。選項(xiàng)A準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)合同條款，選項(xiàng)B和C比例設(shè)置過高，選項(xiàng)D屬于合同解除情形。【題干8】施工合同履行中，工程驗(yàn)收程序中，由承包人提出初驗(yàn)申請后，需經(jīng)以下哪個(gè)主體組織驗(yàn)收？【選項(xiàng)】A.發(fā)包人B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.第三方檢測機(jī)構(gòu)【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第11.3條明確規(guī)定，工程驗(yàn)收由發(fā)包人組織，監(jiān)理單位參與，設(shè)計(jì)單位僅負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件交付。選項(xiàng)A符合合同約定，選項(xiàng)B屬于監(jiān)理單位職責(zé)范圍，選項(xiàng)C和D與驗(yàn)收程序無關(guān)。【題干9】施工合同履行中，若發(fā)包人未按約定支付工程進(jìn)度款，承包人可采取的維權(quán)措施不包括以下哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.停窩工B.暫停施工C.申請調(diào)解D.向法院起訴【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.7條允許承包人采取暫停施工措施，但停窩工屬于更嚴(yán)厲的停工行為，需經(jīng)法院裁決或仲裁機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。選項(xiàng)A不符合合同約定，選項(xiàng)B、C、D均為合法維權(quán)途徑?！绢}干10】施工合同履行中，關(guān)于工程變更價(jià)款調(diào)整的計(jì)價(jià)方式，以下哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.按變更前合同單價(jià)執(zhí)行B.按變更后市場價(jià)執(zhí)行C.按合同約定調(diào)整公式執(zhí)行D.按監(jiān)理單位評(píng)估價(jià)執(zhí)行【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.6條明確約定，工程變更價(jià)款調(diào)整按合同約定的調(diào)整公式執(zhí)行，若未約定則按市場價(jià)執(zhí)行。選項(xiàng)C準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)合同條款，選項(xiàng)A和D屬于特定情形，選項(xiàng)B未考慮合同約定優(yōu)先原則?！绢}干11】施工合同履行中，承包人因材料漲價(jià)導(dǎo)致合同價(jià)款的調(diào)整幅度超過合同總額的%，應(yīng)視為合同價(jià)格重大變化，雙方可協(xié)商解除合同。【選項(xiàng)】A.5%B.8%C.10%D.15%【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.7條約定，材料價(jià)格波動(dòng)超過合同總額的8%時(shí)，雙方可協(xié)商解除合同。選項(xiàng)B準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)合同條款，選項(xiàng)A比例過小，選項(xiàng)C和D比例過大?！绢}干12】施工合同履行中，關(guān)于工程變更的審批流程，以下哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.監(jiān)理單位提出變更→項(xiàng)目經(jīng)理審批→發(fā)包人備案B.發(fā)包人提出變更→項(xiàng)目經(jīng)理審核→監(jiān)理單位確認(rèn)C.項(xiàng)目經(jīng)理提出變更→監(jiān)理單位審查→發(fā)包人批準(zhǔn)D.承包人提出變更→監(jiān)理單位組織→設(shè)計(jì)單位確認(rèn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第4.3條明確變更程序?yàn)椋撼邪颂岢觥O(jiān)理單位審查→發(fā)包人批準(zhǔn)。選項(xiàng)C符合合同約定，選項(xiàng)A和D審批主體錯(cuò)誤，選項(xiàng)B變更提出主體不符合合同規(guī)定?！绢}干13】施工合同履行中，若發(fā)包人未按約定完成義務(wù)導(dǎo)致承包人損失，承包人可要求賠償?shù)姆秶话ㄒ韵履捻?xiàng)？【選項(xiàng)】A.工程返工費(fèi)用B.管理費(fèi)損失C.材料價(jià)差損失D.人員窩工費(fèi)【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.4條允許承包人索賠直接損失，材料價(jià)差損失屬于間接損失，需在合同約定可調(diào)價(jià)范圍內(nèi)方可索賠。選項(xiàng)C不符合索賠范圍，選項(xiàng)A、B、D均為直接損失?！绢}干14】施工合同履行中，關(guān)于工程缺陷責(zé)任期的起算時(shí)間，以下哪項(xiàng)正確？【選項(xiàng)】A.工程竣工驗(yàn)收合格后B.工程竣工驗(yàn)收備案后C.工程竣工驗(yàn)收備案滿3個(gè)月后D.工程交付使用后【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第12.1條約定，缺陷責(zé)任期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。選項(xiàng)A符合合同條款，選項(xiàng)B和C涉及備案程序與缺陷責(zé)任期無關(guān)，選項(xiàng)D屬于交付使用情形。【題干15】施工合同履行中，承包人按合同約定提交的工程進(jìn)度計(jì)劃逾期未補(bǔ)正，超過多少日視為承包人無能力繼續(xù)履行合同？【選項(xiàng)】A.10日B.15日C.20日D.30日【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.5條約定，承包人逾期提交進(jìn)度計(jì)劃超過20日，發(fā)包人有權(quán)解除合同。選項(xiàng)C準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)合同條款，選項(xiàng)A和B時(shí)間過短，選項(xiàng)D屬于合同解除情形。【題干16】施工合同履行中，關(guān)于工程變更的補(bǔ)償范圍，以下哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.包括承包人窩工費(fèi)和機(jī)械閑置費(fèi)B.僅包括直接工程費(fèi)C.包括間接費(fèi)用和利潤D.僅包括材料價(jià)差損失【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.5條明確約定，工程變更補(bǔ)償包括承包人窩工費(fèi)、機(jī)械閑置費(fèi)及停工期間管理費(fèi)，但需符合合同約定調(diào)整范圍。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B和D范圍過窄，選項(xiàng)C間接費(fèi)用和利潤需經(jīng)協(xié)商確定?！绢}干17】施工合同履行中，若承包人未按合同約定提交質(zhì)量保證金保函，發(fā)包人有權(quán)要求承包人支付合同總額的？【選項(xiàng)】A.2%B.5%C.10%D.20%【參考答案】A【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第13.4條約定，承包人未按約定提交質(zhì)量保證金保函，發(fā)包人有權(quán)從應(yīng)付工程款中扣除合同總額的2%。選項(xiàng)A符合合同條款，選項(xiàng)B和C比例過高，選項(xiàng)D屬于違約金上限。【題干18】施工合同履行中，關(guān)于工程變更的書面確認(rèn)程序，以下哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.監(jiān)理單位確認(rèn)→承包人簽字→發(fā)包人蓋章B.發(fā)包人提出→監(jiān)理單位審核→承包人確認(rèn)C.承包人提出→監(jiān)理單位組織→設(shè)計(jì)單位確認(rèn)D.承包人提出→監(jiān)理單位確認(rèn)→發(fā)包人批準(zhǔn)【參考答案】D【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第4.3條明確變更書面確認(rèn)程序?yàn)椋撼邪颂岢觥O(jiān)理單位審查→發(fā)包人批準(zhǔn)。選項(xiàng)D符合合同約定，選項(xiàng)A和C確認(rèn)主體錯(cuò)誤，選項(xiàng)B變更提出主體不符合合同規(guī)定?！绢}干19】施工合同履行中，若發(fā)包人未按約定支付工程進(jìn)度款，承包人可采取的暫停施工措施應(yīng)限于合同約定工期的？【選項(xiàng)】A.5%B.10%C.15%D.20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.8條約定，承包人暫停施工不應(yīng)超過合同約定工期的10%，超過部分需經(jīng)監(jiān)理和發(fā)包人共同確認(rèn)。選項(xiàng)B準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)合同條款，選項(xiàng)A比例過小，選項(xiàng)C和D比例過大?！绢}干20】施工合同履行中，關(guān)于工程量清單漏項(xiàng)或特征描述錯(cuò)誤導(dǎo)致工程量調(diào)整，承包人按合同約定價(jià)格計(jì)算的情況下，實(shí)際工程量超過清單工程量的%，按合同約定價(jià)格計(jì)算；低于清單工程量的%，也按合同約定價(jià)格計(jì)算?！具x項(xiàng)】A.5%5%B.5%3%C.10%5%D.10%10%【參考答案】C【詳細(xì)解析】《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.4條明確總價(jià)合同情況下，工程量偏差超過清單工程量10%時(shí)，按合同約定價(jià)格計(jì)算；偏差在10%以內(nèi)時(shí)仍按清單價(jià)格執(zhí)行。選項(xiàng)C準(zhǔn)確反映合同條款，選項(xiàng)B和D比例設(shè)置不符合規(guī)范，選項(xiàng)A偏差范圍過大。2025年二級(jí)建造師-建設(shè)工程施工管理（官方）-施工合同管理歷年參考試題庫答案解析(篇5)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行過程中，因非承包商原因?qū)е鹿て谘诱`，承包商可向發(fā)包方提出工期順延的書面申請，該申請的有效時(shí)限為（）【選項(xiàng)】A.28日內(nèi)B.14日內(nèi)C.30日內(nèi)D.7日內(nèi)【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.5條，承包商應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道非承包商原因?qū)е鹿て谘诱`后28日內(nèi)向發(fā)包方提出書面順延申請。選項(xiàng)A符合規(guī)定，其他選項(xiàng)時(shí)限均不準(zhǔn)確。【題干2】施工合同履行過程中，若承包商未按合同要求完成工程，發(fā)包方有權(quán)要求承包商承擔(dān)（）【選項(xiàng)】A.合同金額20%的違約金B(yǎng).合同金額10%的違約金C.合同金額5%的違約金D.合同金額3%的違約金【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.2條，承包商未按合同要求完成工程，發(fā)包方有權(quán)按合同金額10%的比例要求違約金。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)比例均與規(guī)范不符?！绢}干3】施工合同履行期間，若因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加，承包商應(yīng)在收到變更指令后（）日內(nèi)提交變更工程實(shí)施方案【選項(xiàng)】A.7B.14C.21D.28【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.4條，承包商應(yīng)在收到設(shè)計(jì)變更指令后21日內(nèi)提交變更工程實(shí)施方案。選項(xiàng)C符合規(guī)定，其他選項(xiàng)時(shí)限均不準(zhǔn)確?！绢}干4】施工合同爭議解決中，雙方協(xié)商不成且未約定仲裁條款時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用（）方式解決【選項(xiàng)】A.訴訟B.仲裁C.行政調(diào)解D.行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第12.3條，合同爭議應(yīng)優(yōu)先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成且未約定仲裁條款時(shí)，應(yīng)向人民法院提起訴訟。選項(xiàng)A正確，其他選項(xiàng)不符合法定程序。【題干5】施工合同履行過程中，因承包商違約導(dǎo)致工程損失，發(fā)包方要求承包商承擔(dān)的違約責(zé)任上限為合同金額的（）【選項(xiàng)】A.5%B.10%C.20%D.30%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第8.1條，承包商違約責(zé)任的最高承擔(dān)比例為合同金額10%。選項(xiàng)B正確，其他選項(xiàng)比例均超過法定上限?！绢}干6】施工合同履行期間，若發(fā)包方未按約定支付進(jìn)度款，承包商可采取的措施不包括（）【選項(xiàng)】A.停止施工B.催告付款C.直接索賠D.暫停履行合同【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.6條，承包商有權(quán)催告付款或申請工程款支付擔(dān)保，但暫停履行合同需經(jīng)監(jiān)理方確認(rèn)且符合合同約定。選項(xiàng)D不符合規(guī)定，其他選項(xiàng)均為承包商合法權(quán)利。【題干7】施工合同履行過程中，承包商提出工期索賠時(shí)，需提供的證明材料不包括（）【選項(xiàng)】A.工程變更指令B.工程日志C.不可抗力證明D.發(fā)包方違約證據(jù)【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.7條，承包商提出工期索賠需提供不可抗力證明、發(fā)包方違約證據(jù)或監(jiān)理方確認(rèn)的施工日志。工程變更指令屬于合同履行正常調(diào)整范疇，不作為索賠依據(jù)。選項(xiàng)A正確?！绢}干8】施工合同履行期間，若因不可抗力導(dǎo)致工程損失，承包商可要求發(fā)包方承擔(dān)的費(fèi)用包括（）【選項(xiàng)】A.合同金額5%的違約金B(yǎng).工程停工損失C.承包商合理利潤D.不可抗力導(dǎo)致的直接費(fèi)用【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.8條，不可抗力導(dǎo)致的直接損失由受損方承擔(dān)，承包商可要求補(bǔ)償因不可抗力導(dǎo)致的直接費(fèi)用（如人工窩工、機(jī)械停機(jī)等），但不包括合同金額的違約金和承包商合理利潤。選項(xiàng)D正確?！绢}干9】施工合同履行過程中，承包商提出質(zhì)量索賠時(shí)，需提供的證明材料不包括（）【選項(xiàng)】A.質(zhì)量檢測報(bào)告B.設(shè)計(jì)變更文件C.監(jiān)理方驗(yàn)收記錄D.工程變更指令【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.9條，質(zhì)量索賠需提供質(zhì)量檢測報(bào)告、監(jiān)理方驗(yàn)收記錄及合同變更文件。設(shè)計(jì)變更文件屬于合同履行正常調(diào)整范疇，不作為質(zhì)量索賠依據(jù)。選項(xiàng)B正確?！绢}干10】施工合同履行期間，若發(fā)包方要求承包商承擔(dān)因材料價(jià)格波動(dòng)引起的合同價(jià)款調(diào)整，承包商可主張調(diào)整的范圍不包括（）【選項(xiàng)】A.材料運(yùn)雜費(fèi)B.材料采購保管費(fèi)C.材料運(yùn)輸距離變更D.材料替代產(chǎn)生的差價(jià)【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第3.10條，材料價(jià)格波動(dòng)引起的合同價(jià)款調(diào)整范圍包括材料運(yùn)雜費(fèi)、采購保管費(fèi)和材料實(shí)際采購價(jià)格，但不包括運(yùn)輸距離變更導(dǎo)致的費(fèi)用。選項(xiàng)C正確。【題干11】施工合同履行過程中，承包商提出工期索賠時(shí)，需計(jì)算的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)不包括（）【選項(xiàng)】A.工期延誤開始時(shí)間B.索賠申