甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度房地產(chǎn)合同建筑工程工期延誤處理辦法甲方（開發(fā)商）：_____________________________地址：_____________________________乙方（施工單位）：_____________________________地址：_____________________________鑒于甲方為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，乙方為建筑工程施工單位，雙方就二零二五年度房地產(chǎn)合同建筑工程工期延誤處理辦法達成如下協(xié)議：一、工期延誤定義1.本協(xié)議中“工期延誤”是指因非乙方原因，導致建筑工程實際竣工日期超過合同約定的竣工日期。二、工期延誤原因及責任劃分1.因甲方原因導致工期延誤：（1）甲方未能按時提供施工圖紙、設計變更通知、相關審批手續(xù)等；（2）甲方未能按時支付工程款；（3）甲方未能按時提供施工場地、施工用水、用電等；（4）甲方未按照合同約定履行其他義務。2.因乙方原因導致工期延誤：（1）乙方未按合同約定的時間、質量、安全要求完成工程；（2）乙方未按甲方要求進行設計變更、施工調整；（3）乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題或安全事故；（4）乙方未按照合同約定履行其他義務。三、工期延誤處理辦法1.因甲方原因導致工期延誤：（1）甲方應承擔工期延誤的全部責任，并按照合同約定支付違約金；（2）甲方應承擔因工期延誤導致的損失，包括但不限于人工、材料、設備、利息等；（3）甲方應按照合同約定，及時提供施工圖紙、設計變更通知、相關審批手續(xù)等。2.因乙方原因導致工期延誤：（1）乙方應承擔工期延誤的全部責任，并按照合同約定支付違約金；（2）乙方應承擔因工期延誤導致的損失，包括但不限于人工、材料、設備、利息等；（3）乙方應按照合同約定，及時完成工程，確保工程質量。四、工期延誤違約金（1）每延誤一天，支付合同總價款的千分之一；（2）累計延誤超過30天，甲方應承擔合同總價款的10%作為違約金。（1）每延誤一天，支付合同總價款的千分之一；（2）累計延誤超過30天，乙方應承擔合同總價款的10%作為違約金。五、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（蓋章）：_____________________________乙方（蓋章）：_____________________________簽署日期：