承攬項目合同

承攬項目合同1

委托方（甲方）：承接方（乙方）：

第一條甲方委托乙方承擔(dān)項目的

專業(yè)設(shè)計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設(shè)計標準為：

_______________________________________________,乙方在設(shè)計完成后，需

經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成

果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果

第五條設(shè)計費用及支付方法

5.1甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為元人民幣（大寫）。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合

同總價的20%首付款，即元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設(shè)計并

得到甲方書面簽字確認后5個工作口內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即

元人民幣（大寫）。

第六條雙方責(zé)任

6.1甲方責(zé)任

6.1.1甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確

性及時限負責(zé)。

6.2乙方責(zé)任

6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文

件。

6.2.2乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計

錯誤造成損失，乙方除負責(zé)采取補救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費，并

根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計費金額相等。

6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時

間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。

6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還

應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如

發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合

同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)

向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自半月日生效。本合同一式兩

份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：乙方簽字：（蓋章）（蓋章）

承攬項目合同2

本著雙方互利互惠的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，列定以下條款，希共同遵

守：

（-）雙方嚴格遵守《網(wǎng)絡(luò)程序版權(quán)管理條例》。

（二）承制方必須保證制作質(zhì)量，在委托方審稿期間，委托方有權(quán)要求修

改。

（三）委托方在確認功能并交付承制方制作后，不得隨意更改稿件內(nèi)容，

如果因此而增加承制方的工作量，委托方應(yīng)另付費用。

（四）委托方負責(zé)提供與本項目有關(guān)的資料，在承制方制作過程中，委托

方應(yīng)盡力配合，給與方便。

（五）雙方在合同上簽字后，委托方即付制作總金額的%,作為預(yù)時

款。其余款項在全部制作完成，并經(jīng)委托方審核確定后，全部結(jié)清。

（六）承制方未按設(shè)計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設(shè)計（因

委托方原因延誤的時間除外）委托方有權(quán)按合同總額的—%起向承制方要求負

責(zé)賠償。

（七）承制時間為一年—月—日至一年—月一日止。

（A）本合同一式兩份，雙方法定代表人或指定代表人簽字，即生法律效

力。

（九）發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商或到仲裁委員會仲裁。

（+）合同金額

甲方：____________乙方：____________

代表簽字：___________代表簽字：____________

蓋章：____________蓋章：____________

H期：____________a期：____________

承攬項目合同3

合同編號：__________________

定做人：____________

承攬人：____________

第一條承攬項目：

第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:

第三條承攬人使用的材料由—人提供。材料的檢驗方法、時間及提出

異議的期限：

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求:

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在—日

內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；

可以交由第三人完成的工作是：

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與耍求:

第八條工作成果交付的期限、方式及地點:

電話：

開戶銀行：______________________

賬號：___________________________

承攬人：（簽章）

營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________

法定代表人：（簽章）

電話：___________________________

開戶銀行：______________________

賬號：___________________________

簽約日期：年月—日

簽約地點：______________________

承攬項目合同4

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）

本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達

各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，

并由雙方共同恪守。

第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

1、1乙方帶料

第二條、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

執(zhí)行。

第三條、乙方對質(zhì)量負責(zé)期限

驗收合格后免費保修月。

第四條、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

4、1乙方在依照日方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不

合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)日方

許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

4、3甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

第五條、驗收標準、方式

5、1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，技術(shù)標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5、2甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當

向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的

定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問

題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責(zé)修復(fù)或

退換。

5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可日法

定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第六條、履行的期限

年月日至年月日。

第七條、結(jié)算方式

驗收合格后日內(nèi)支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付

清。

第八條、違約責(zé)任

8、1乙方違約責(zé)任

8、1、1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，

應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，井承

擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒

收，由此造成的損失由乙方賠償。

8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，

應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，

乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

8、1、3木按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修

或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠

償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因

包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

8、1、4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向甲方償付違

約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲

方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或

不能完成工作部分價款總值30$的違約金。

8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償

付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按

合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和

逾期交付定作物的責(zé)任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品

毀損、滅失的，應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。

8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)

檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符令要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由

乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

8、1、10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，

乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要

求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

8、1、11乙方在日方的工作場地，設(shè)備設(shè)施上進行工作時，應(yīng)當遵守有關(guān)

的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設(shè)施設(shè)備，對工作中出現(xiàn)的安仝事故由乙方自

己負責(zé)，甲方不負任何責(zé)任。

8、2甲方違約責(zé)任

8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)置或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因

此造成的損失。

8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價

款總值10%的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總

額的5%違約金。

8、2、3無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。

第九條、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失

的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在甲方遲延接受或無故拒

收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十條、糾紛的處理

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時.，雙方應(yīng)協(xié)商解決。若協(xié)商不

成，按以下1種方式解決：

1、向東營市人民法院提起訴訟。

2、向仲裁委員會申請仲裁。

3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解處理。

第I-一條、廉潔條款

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務(wù)。

第十二條、其他

12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備

技術(shù)和勞動完成主要T作.乙方將T作交由第二人完成的，應(yīng)當就該第二人完

成的工作向甲方負責(zé)，未經(jīng)甲方同意的，甲方可以解除合同。

12、2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事

宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方

乙方

單位名稱（章）：

單位名稱（章）：

住所：

住所：

法定代表人（負責(zé)人）：

法定代表人（負責(zé)人）：

委托代理人：

委托代理人：

聯(lián)系人：

聯(lián)系人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間：

年月日

簽訂地點：

承攬項目合同5

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委

托，就公司產(chǎn)品設(shè)計加工事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：

一、制作內(nèi)容與要求：訂購項具體內(nèi)容：上海漢沃展示設(shè)計有限公司為

的設(shè)計與制作，詳見報價單及圖紙。

二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生

產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權(quán)不予接受

或退貨并要求全數(shù)退款，因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。

三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求等，應(yīng)當賠償乙

方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

四、主材材料由乙方負責(zé)解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同

協(xié)商確定。

五、乙方在合約簽字生效后，負責(zé)在月口前完成產(chǎn)品設(shè)計與制作。交貨地

點，收貨人由甲方指定。

六、制作費結(jié)算方法：

1、雙方協(xié)定的價格為人民幣，甲方在設(shè)計制作開始前，須支付預(yù)付款計

50%人民幣__<>甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗收，甲方在

驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計.整人民幣。因甲方

原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的，甲方應(yīng)當比照中國人

民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計制作費以（現(xiàn)金，支票、匯

款）形式匯入乙方帳戶。

2、甲方如不履行合同，預(yù)付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權(quán)安

排專人要回。

3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期

交貨的，甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款，每逾期一日，應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額

的千分之五向甲方支付違約金。

4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方韋定

收貨人之前的所有費用（包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、

保險費）及后續(xù)相關(guān)費用（包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù)r

七、糾紛的處理：

甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，經(jīng)雙方

同意可向仲裁機關(guān)申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日

起有效，有效期為一年。木合同執(zhí)行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。

合同如有未盡事宜，應(yīng)參照經(jīng)濟合同法及設(shè)計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。

雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效

力。

八、質(zhì)量的保證：

乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證。具體為一一電器保質(zhì)半年，其他

保質(zhì)一年。（注：除人為以外）本合同正式一式二份，甲方與乙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

甲方代表簽名：乙方代表簽名：

地址：地址：

電話：電話：

日期：日期：

承攬項目合同6

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

甲方因開發(fā)位于_______鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方

協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方負責(zé)施工完

成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和

國建筑法》、《》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，

有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不

得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料（土石方破碎，另行計

價）、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔（必須設(shè)沖洗臺和沉砂井）及因乙方施工

與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟

及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法

律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律

及經(jīng)濟責(zé)任。

三、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算

工期至年月口止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

四、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大

寫：元整（稅費由甲方負責(zé)）。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項

工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

五、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高

程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認；

2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方

驗收認可。

六、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，

甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方

測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方

立方米均價計算。

七、T程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成

土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。

八、甲方權(quán)利義務(wù)

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責(zé)，運土在3公里

以內(nèi)（3公里外另行計價）；

2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)

場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量；

3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方

所提供施工方案；

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費

由乙方自行承擔(dān)；

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，

由甲方負責(zé)造成停工的各種費用；

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方

所完成工程驗收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工

作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

九、乙方權(quán)利義務(wù)

1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有

關(guān)材料，提供民工團體工傷單和發(fā)票。

2、自行組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人

員，進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責(zé)人，負責(zé)合同覆行，指派

為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并承擔(dān)在施工作業(yè)過程中

所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)

甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

4、按照甲方要求進行施丁并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào).

5、自行負責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方

自行負責(zé)。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交

于甲方存檔。

十、違約責(zé)任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的仝部經(jīng)濟損失。

十一、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法

院管轄。

十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十三、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方

合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方（公章）：___________________

年月日

乙方（公章）：___________________

_________年________月_________日

承攬項目合同7

定作人：_____________簽訂地點：

承攬人：_____________簽訂時間：

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內(nèi)容：

第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：

第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的

期限：__________

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定

作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第六條定作人（是，否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交

由第三人完成的工作是：

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：

第八條工作成果交付的期限、方式及地點：

第九條工作成果驗收標準、方法和期限：

第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：

第十一條定作人應(yīng)在_____年_______月_____日前向承攬人（預(yù)付材料費/

交付定金）（大寫）_____元。

第十二條結(jié)算方式及期限：

第1三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置

工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承

攬人造成的損失。

（二）

第十五條定作人違約責(zé)任：

承攬人違約責(zé)任：__________________________________

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)

商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：（只能

選擇一種）

（一）提交委員會_____;

（二）依法向人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：

定作人（章）：___________________

住所：___________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

身份證號：___________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

賬號：___________________

稅號：___________________

郵政編碼：___________________

承攬人（章）：___________________

住所：___________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

身份證號：___________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

賬號：

稅號：___________________

郵政編碼：___________________

承攬項目合同8

建設(shè)方：（以下簡稱甲方）

代建投資方：（以下簡稱乙方）

為加快市中心城區(qū)的建設(shè)，甲方根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中

華人民共和國合同法》和市中心城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《_____市中心

城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目代建承攬實施意見（試行）》、《關(guān)于代建投資承攬項

目有關(guān)問題的補充意見》、《對市中心城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目代建承攬

實施意見（試行）〉的補充通知（二）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依照招標文件

所約定的內(nèi)容，接受了乙方的投標.本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，現(xiàn)就項

目投資承攬事項達成以下協(xié)議。

一、項目概況

項目名稱：_______________

項目地點：_______________

項目內(nèi)容：_______________

項目建設(shè)總投資額：萬元（以中標金額為準）

項目建設(shè)規(guī)模：_______________

項目建設(shè)范圍：_______________

項目資金來源：自籌

二、代建投資承攬的方式及內(nèi)容

1、甲方根據(jù)市人民政府城市規(guī)劃的要求，將項目交

由乙方投資承攬代建，由乙方承擔(dān)該項目的全部沒資資金，按法定程序交付給

甲方使用后，甲方按照本合同約定方式向乙方支討投資回報。

2、代建投資承攬的內(nèi)容包括本合同項目的征地、拆遷、

安置、青苗補償、建安工程等全部工作。具體包括：

（1）該項目紅線范圍內(nèi)的征地、拆遷、安置、青苗補償；

（2）該項目范圍內(nèi)建安工程，包括：排水設(shè)施等（具體建設(shè)內(nèi)容，以中標

的工程量清單為準）;

（3）該項目投資費用支付承諾匹配土地上的征地、土地報批、拆遷補償及

青苗補償。

3、若乙方將本合同項下的征地、拆遷、安置、青苗補償工作委托甲方完

成，甲方可以接受，由甲方指定本項目實施單位受托完成，并由乙方與項目實

施單位簽訂委托合同。該委托合同應(yīng)約定在委托合同生效后—日內(nèi)由受委托

人完成委托事項，若受委托人不能在此期限內(nèi)完成，超過合同委托期限20%以

內(nèi)的，屬寬限期，不補償乙方的損失；超過合同委托期限20%以上的天數(shù)，以

乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數(shù)，由受托人按照銀行同期貸款基

準利率的3倍計息，補償給乙方。

4、乙方也可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的拆遷公司進行拆遷。

5、乙方建成后的市政公用設(shè)施的產(chǎn)權(quán)全部歸甲方所有0

三、項目投資價款

1、本項目代建投資承攬的合同價款金額為元，包括項目占地的征

地、拆遷、安置、青苗補償；建安工程；匹配土地征地、拆遷、安置及青苗補

償、前期費用等部分。

2、本項目合同價款確定后，因材料價格、機械費和人工工資發(fā)生變化，甲

方不再給予相應(yīng)調(diào)整。

3、乙方在代建投資承攬過程中所產(chǎn)生的相關(guān)稅費按國家和省市有關(guān)規(guī)定承

擔(dān)。勞?；鸬目劾U按上級勞?；鹩嘘P(guān)規(guī)定和招標文件執(zhí)行。

四、合同工期

1、本項目履行期限從________年一月一日開始，至_________年一月

一日竣工完成，共計一天。在此時間范圍內(nèi)，詳細的分期工期另行約定。

（此合同工期包括國家法定的節(jié)假口在內(nèi)）

2、因人力不可抗羽的自然災(zāi)害造成的工期延誤可以順延，但投資專項資金

不計息；因重大規(guī)劃調(diào)整或甲方的原因引起合同工期的延誤，乙方可以提出延

期申請，經(jīng)甲方審核后工期可以順延。順延工期在60天以內(nèi)的，投資專項資金

不計息，在60天以上的，乙方可以要求計息。具體計算辦法，以乙方投資專項

資金帳上的實際余額，按銀行同期活期存款利率計息。因乙方的原因引起合同

工期的延誤，由乙方自行負責(zé)，甲方不給予順延工期。

3、延誤工期每天賠償元，最高延誤工期賠償限額為合同總造價的1%。

五、質(zhì)量要求

乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省、市現(xiàn)行各項質(zhì)量驗收標準的

要求，確保合格，爭取優(yōu)良。

六、代建承攬項目的管理

1、甲方委托公司負責(zé)該項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工

作。

2、乙方應(yīng)成立項目管理部，負責(zé)項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工作。

3、本合同簽定后，若乙方需自行組織施工的，應(yīng)具備相應(yīng)的市政施工資

質(zhì)。若乙方不具備市政施工資質(zhì)的，乙方應(yīng)在市建設(shè)工程招標辦的監(jiān)督下通過

邀請招標的方式確定施T隊伍，并辦理項目報建各項手續(xù).

七、工程量的變更

1、工程量、土石比在設(shè)計文件及招標人提供的工程量清單中已明確，在項

目建設(shè)過程中，原則上不作項目工程量和土石比的變更（含溝槽）。但在項目建

設(shè)過程中，因甲方設(shè)計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價增加或減少達到

或超過一定的比例時，由乙方書面向甲方提出變更理由并計算出變更數(shù)量后，

經(jīng)甲方同意，報相關(guān)部門審核后，可以相應(yīng)的變更工程量。

2、工程量的變更在本條款約定的比例范圍內(nèi)的，由乙方自行負責(zé)，甲方不

給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價達到總造價的5%（含）以上的

工程量相應(yīng)增加或減少工程款。

增加或減少的造價達不到上述比例的不予變更，增加變更若多個子項目累

計才超過上述比例的，則在計算增加變更總額時，應(yīng)按上述比例扣除后才計

算，若是單個子項目增加，則依實際發(fā)生計算。

八、代建投資專項資金的管理和使用

1、本項目的投資專項資金共分三期交納：第一期為項目投資響應(yīng)金，按照

區(qū)財政局審核的道路工程紅線范圍內(nèi)征地和胄苗賠損及稅費估算費用人民幣萬

元和前期費用人民幣一萬元，合計人民幣—萬元，于投標資格確認登記前

轉(zhuǎn)入到招標人指定的銀行帳戶；第二期按區(qū)財政局審核的建安工程預(yù)算的60%

交納，即人民幣一萬元(萬元X60%)作為投資專項資金，在完成第一期項目

投資額后—日內(nèi)交納；第三期以匹配土地的報批、征地、青苗補償及安置等

所需費用按區(qū)財政審定的金額，在完成第二期項目投資額后—日內(nèi)交納。此

條款列入合同條文。而不履行合同的，對前期工程不予驗收。

所交投資專項資金優(yōu)先滿足道路工程紅線范圍內(nèi)征地、拆遷、安置、青苗

補償及稅費估算費用和前期工作費用的需要。

2、乙方將打入甲方指定帳戶的響應(yīng)金轉(zhuǎn)為該項目的投資專項資金后，該專

項資金實行雙控，且不計利息。乙方在代建投資承攬過程中根據(jù)項目建安工程

建設(shè)的需要，可以使用該專項資金。專項資金首先保證道路紅線范圍內(nèi)的‘征地

拆遷及青苗補償?shù)男枰?，代建承攬人申請使用專項資金用于征地拆遷和青苗補

償方面的，可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用，若該專項資金除滿

足該項1=1征地拆遷和青苗補償需要外仍有剩余，則用于建安丁程建設(shè)，根據(jù)建

安工程形象進度完成情況，代建承攬人可以提出使用申請，經(jīng)項目實施單位和

我司核實后，可按核實的已完建安工程預(yù)算造價與中標人建安工程投標報價的

比例乘以專項資金剩余部分，作為甲方同意代建承攬人使用的專項資金額度。

原則上乙方申請使用專項資金的時間間隔不得少于15天，且實際使用金額

達到25萬元時，方可申請使用。

3、在項目實施過程中，項目用地上的征地、拆遷、安置、青苗補償費用超

過投標報價的部分，經(jīng)市政府審批確認后，由代建投資承攬人在已繳納的項目

響應(yīng)金之外追加出資，計入項目成本。

4、變更工程量，按規(guī)定程序認定，但不從項目響應(yīng)金中撥付進度款。

5、本合同簽訂前，乙方應(yīng)將代建投資承攬項目總預(yù)算金額的3%的現(xiàn)金繳

入市財政局指定的銀行帳戶，做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保

證金的使用和退還，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不能用于工程進度款撥付，只能

竣工驗收合格后一個月內(nèi)無息退還，履約保證金不計利息。

九、投資回報及支付方式

1、項目投資的回米：采用以下兩種方式：

(1)乙方參與該匹配土地掛牌競拍的，成功競拍后，以項目投資款抵繳項

目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

（2）他方參與匹配土地掛牌競拍的，成功競拍后，以項目配地的土地出讓

金作為項目投資回報。

2、工程竣工驗收后，土地方可掛牌：

（1）竣工驗收合格一年內(nèi)，除質(zhì)保金外，則可以項目投資回報金抵扣全部

土地出讓金，不足部分由乙方用其它資金補足。

（2）竣工驗收合格一年后，則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金，

不足部分由乙方用其它資金補足。

3、乙方以參與公開出讓土地形式回報的，應(yīng)按照市政府有關(guān)文件的規(guī)定到

國土、規(guī)劃等相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

4、本項目匹配土地經(jīng)市國土資源部門認定位置、面積、價格和掛牌時間

后，經(jīng)市政府批準，市財政部門出具承諾書。乙方對于投入的項目前期費用和

征地拆遷費用（包括征地、報批和拆遷補償、青苗補償費用等），只能選擇十地

出讓形式回報（在代建投資承攬合同簽訂時選定）。選擇土地出讓形式回報的

（參見上述第一條款內(nèi)容），待該匹配土地出讓時，以該匹配土地的基準地價掛

牌，最終按成交價結(jié)算，成交價超出起始價部分由甲方與乙方共同分配。其分

配的比例為：乙方以投入該項目的前期費用和征地、拆遷補償和青苗補償資金

占項目總造價的比例獲得超出部分資金，其余歸甲方所有。若選擇現(xiàn)金回報