甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度土地平整項目土方回填及灌溉設施安裝合同名稱：________________地址：________________法定代表人：________________名稱：________________地址：________________法定代表人：________________鑒于甲方需要乙方在2025年度對某地塊進行土地平整，并安裝灌溉設施，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.1項目名稱：2025年度土地平整項目土方回填及灌溉設施安裝1.2項目地點：________________1.3項目內(nèi)容：土地平整、土方回填、灌溉設施安裝1.4項目工期：自合同簽訂之日起____個月二、工程量及質量要求2.1土方回填：按甲方提供的工程量清單進行回填，回填材料應符合設計要求。2.2灌溉設施安裝：按照設計圖紙和規(guī)范要求進行安裝，確保設施運行正常。2.3工程質量：符合國家相關質量標準，滿足甲方使用需求。三、工程款支付3.1乙方在工程完成后，向甲方提交工程驗收報告及發(fā)票，甲方應在收到報告及發(fā)票后____個工作日內(nèi)支付工程款。3.2工程款支付方式：________________3.3逾期付款違約責任：甲方逾期支付工程款，應向乙方支付____%的違約金。四、工期延誤及違約責任4.1因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____%的違約金。4.2因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方損失。五、驗收及保修5.1甲方在工程完成后，組織驗收，乙方應積極配合。5.2工程驗收合格后，乙方對工程進行保修，保修期限為____年。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。八、簽署頁甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表人（簽字）：________________代表人（簽字）：________________簽訂日期：________________名稱：________________地址：________________法定代表人：________________名稱：________________地址：________________法定代表人：________________鑒于甲方需要乙方在2025年度對某地塊進行土地平整，并安裝灌溉設施，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.1項目名稱：2025年度土地平整項目土方回填及灌溉設施安裝1.2項目地點：________________1.3項目內(nèi)容：土地平整、土方回填、灌溉設施安裝1.4項目工期：自合同簽訂之日起____個月二、工程量及質量要求2.1土方回填：按甲方提供的工程量清單進行回填，回填材料應符合設計要求。2.2灌溉設施安裝：按照設計圖紙和規(guī)范要求進行安裝，確保設施運行正常。2.3工程質量：符合國家相關質量標準，滿足甲方使用需求。三、工程款支付3.1乙方在工程完成后，向甲方提交工程驗收報告及發(fā)票，甲方應在收到報告及發(fā)票后____個工作日內(nèi)支付工程款。3.2工程款支付方式：________________3.3逾期付款違約責任：甲方逾期支付工程款，應向乙方支付____%的違約金。四、工期延誤及違約責任4.1因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____%的違約金。4.2因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方損失。五、驗收及保修5.1甲方在工程完成后，組織驗收，乙方應積極配合。5.2工程驗收合格后，乙方對工程進行保修，保修期限為____年。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。八、簽署頁甲方（蓋章）：_________