合同延期交房免責協(xié)議書_第1頁
合同延期交房免責協(xié)議書_第2頁
合同延期交房免責協(xié)議書_第3頁
合同延期交房免責協(xié)議書_第4頁
合同延期交房免責協(xié)議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

合同延期交房免責協(xié)議書甲方(出賣人):名稱:[公司全稱]法定代表人:[姓名]地址:[公司地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼:[代碼編號]乙方(買受人):姓名:[姓名]性別:[性別]身份證號:[身份證號碼]地址:[居住地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]鑒于甲、乙雙方于[合同簽訂日期]簽訂了《商品房買賣合同》(合同編號:[合同編號]),約定甲方應于[交房日期]向乙方交付位于[房屋具體地址]的商品房(以下簡稱“該房屋”)?,F(xiàn)因[不可抗力/約定免責事由的具體情況,如自然災害、政府政策調(diào)整等,需詳細說明],導致甲方無法按照合同約定的時間交付該房屋。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第五百九十條“當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內(nèi)提供證明”等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就該房屋延期交房的免責事宜達成如下協(xié)議:一、延期交房原因說明甲方在履行《商品房買賣合同》過程中,遭遇了[具體不可抗力事件或約定免責事由,如“[具體時間]發(fā)生的[自然災害名稱,如地震、洪水等],導致施工現(xiàn)場被嚴重破壞,工程設(shè)備受損,施工人員無法正常作業(yè);或者“因政府于[具體時間]發(fā)布了[政策文件名稱],要求暫停相關(guān)建設(shè)工程施工以進行環(huán)境整治,致使本項目工程進度受到嚴重影響”等]。上述事件屬于不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況,構(gòu)成不可抗力/符合雙方合同約定的免責事由,導致甲方無法按照原合同約定的時間交付該房屋。二、延期交房期限雙方一致同意,該房屋的交付時間延期至[新的交房日期]。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方將積極采取一切必要措施,排除障礙,加快工程建設(shè)進度,爭取盡早交付該房屋。三、標的物或服務具體描述(一)房屋基本情況1.房屋位置:該房屋位于[市/區(qū)][具體街道名稱][小區(qū)名稱][棟號][單元][房號]。2.房屋面積:該房屋建筑面積為[X]平方米,其中套內(nèi)建筑面積為[X]平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為[X]平方米(最終以房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實測面積為準)。3.房屋用途:該房屋的用途為[住宅/商業(yè)等,根據(jù)實際情況填寫]。4.房屋結(jié)構(gòu):該房屋的建筑結(jié)構(gòu)為[具體結(jié)構(gòu)類型,如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)等]。5.房屋裝修標準:甲方按照《商品房買賣合同》附件約定的裝修標準進行裝修,包括但不限于墻面、地面、頂面的裝修材料,門窗、廚房、衛(wèi)生間等設(shè)施設(shè)備的品牌、規(guī)格和型號等(具體裝修標準詳見附件[附件編號])。(二)相關(guān)配套設(shè)施1.基礎(chǔ)設(shè)施:甲方承諾在房屋交付時,該房屋所在小區(qū)的供水、供電、供氣、排水、通訊、有線電視等基礎(chǔ)設(shè)施將達到使用條件。2.公共服務設(shè)施:小區(qū)內(nèi)的綠化、道路、停車場、物業(yè)管理用房等公共服務設(shè)施將按照規(guī)劃設(shè)計要求建設(shè)完成并投入使用。四、雙方權(quán)利義務(一)甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)在不可抗力/約定免責事由影響的范圍內(nèi),免除因延期交房而應承擔的違約責任。有權(quán)根據(jù)工程實際進展情況,在合理范圍內(nèi)調(diào)整施工進度和交付時間,但應及時通知乙方。2.義務自本協(xié)議簽訂之日起[X]日內(nèi),向乙方提供有關(guān)不可抗力/約定免責事由的證明文件,包括但不限于政府部門發(fā)布的文件、相關(guān)新聞報道、專業(yè)機構(gòu)出具的鑒定報告等。在延期交房期間,定期向乙方通報工程建設(shè)進度情況,通報周期為[每周/每兩周/每月等,根據(jù)實際情況確定]。通報方式可以采用書面通知、電子郵件、短信等方式。按照新的交房日期,確保該房屋及相關(guān)配套設(shè)施達到交付使用條件,并在交付前組織相關(guān)單位進行竣工驗收,取得《建設(shè)工程竣工驗收備案表》等相關(guān)合格證明文件。在房屋交付時,向乙方提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》,按照合同約定承擔房屋質(zhì)量保修責任。(二)乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定的時間和標準交付該房屋。有權(quán)在房屋交付前對房屋的建設(shè)質(zhì)量和裝修情況進行檢查和監(jiān)督。如甲方未能按照本協(xié)議約定的時間交付該房屋,且不存在免責事由的情況下,有權(quán)按照原《商品房買賣合同》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定追究甲方的違約責任。2.義務按照原《商品房買賣合同》的約定,按時足額支付購房款及相關(guān)稅費。在甲方通知的交房時間內(nèi),配合甲方辦理房屋交付手續(xù),如因乙方原因?qū)е路课莶荒馨磿r交付的,甲方不承擔延期交房的責任。五、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未能在本協(xié)議約定的新交房日期交付該房屋,且該延期交付不屬于不可抗力/約定免責事由范圍的,甲方應按照原《商品房買賣合同》的約定承擔違約責任,即自本協(xié)議約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之[X]的違約金。2.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供有關(guān)不可抗力/約定免責事由的證明文件或未定期通報工程建設(shè)進度情況的,乙方有權(quán)要求甲方限期改正。如甲方在限期內(nèi)仍未改正的,乙方有權(quán)解除原《商品房買賣合同》,并要求甲方退還已支付的購房款及利息,同時按照原《商品房買賣合同》的約定承擔違約責任。(二)乙方違約責任若乙方未按照原《商品房買賣合同》的約定按時足額支付購房款及相關(guān)稅費的,乙方應按照原合同的約定承擔違約責任,即每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期應付款萬分之[X]的違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權(quán)解除原《商品房買賣合同》,乙方應按照原合同約定承擔相應的賠償責任。六、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向該房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,與原《商品房買賣合同》具有同等法律效力

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論