庫房貨架焊接協(xié)議書范本甲方（委托方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方（承攬方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系電話]鑒于甲方需要對庫房貨架進行焊接作業(yè)，乙方具備從事該焊接工作的專業(yè)能力和資質，雙方根據《中華人民共和國民法典》第七百七十條等相關法律法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商，就庫房貨架焊接事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容（一）焊接工作范圍乙方負責對甲方位于[庫房具體地址]的庫房內的貨架進行焊接作業(yè)。具體貨架信息如下：1.貨架規(guī)格：[詳細說明貨架的長、寬、高、層數等尺寸規(guī)格]2.貨架數量：共計[X]組。3.焊接部位：包括但不限于貨架的立柱與橫梁連接部位、層板與框架連接部位等（需根據實際情況詳細描述）。（二）焊接工藝要求1.乙方應采用符合國家標準和行業(yè)規(guī)范的焊接工藝，確保焊接質量。焊接材料應選用質量合格、與貨架材質相匹配的產品，焊條型號為[具體型號]，焊絲規(guī)格為[具體規(guī)格]等。2.焊接接頭應牢固、平整，無裂縫、氣孔、夾渣等缺陷。焊縫的外觀質量應符合相關標準要求，焊縫寬度、余高應均勻一致。3.對于重要的焊接部位，乙方應進行探傷檢測，確保焊接質量符合設計要求。探傷檢測方法為[具體方法]，檢測比例為[具體比例]。（三）工期要求1.本焊接工程自[開工日期]開工，至[竣工日期]竣工，總工期為[X]天。2.如遇不可抗力因素（如自然災害、政府指令等）或甲方原因導致工期延誤，工期相應順延。乙方應在不可抗力事件發(fā)生后[X]小時內書面通知甲方，并提供相關證明材料。二、雙方權利和義務（一）甲方權利和義務1.權利有權對乙方的焊接工作進行監(jiān)督和檢查，要求乙方按照協(xié)議約定的質量標準和工期要求進行施工。對乙方提供的焊接材料和設備進行檢驗，如發(fā)現不符合要求，有權要求乙方更換。在乙方完成焊接工作并經甲方驗收合格后，按照協(xié)議約定支付工程款。2.義務在開工前，為乙方提供施工所需的場地、水電等必要條件，并協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)。按照協(xié)議約定的時間和方式支付工程款。及時向乙方提供與焊接工作有關的技術資料和圖紙，如有變更應及時通知乙方。（二）乙方權利和義務1.權利按照協(xié)議約定的時間和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的必要條件和技術資料。在施工過程中，如因甲方原因導致乙方停工、窩工，乙方有權要求甲方給予相應的補償。2.義務按照協(xié)議約定的質量標準、工期要求和施工規(guī)范進行焊接工作，確保工程質量和安全。遵守甲方的施工現場管理制度，愛護甲方的財物和設施，保持施工現場的整潔。對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理，不得隨意丟棄。為施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，承擔因施工人員傷亡產生的賠償責任。對焊接工作的質量負責，在質保期內免費提供維修服務。三、工程價款及支付方式（一）工程價款本焊接工程的總價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），該價款包括但不限于乙方的人工費、材料費、設備費、運輸費、稅費等一切費用。（二）支付方式1.協(xié)議簽訂后，甲方在[支付日期1]向乙方支付工程預付款，金額為工程總價款的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方完成焊接工作量的[X]%后，甲方在[支付日期2]向乙方支付工程進度款，金額為工程總價款的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.焊接工程全部完工并經甲方驗收合格后，甲方在[支付日期3]向乙方支付工程尾款，金額為工程總價款的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.甲方每次支付工程款時，乙方應向甲方提供等額的合法發(fā)票。四、質量驗收1.乙方完成焊接工作后，應自行進行質量檢查，自檢合格后向甲方提交驗收申請。2.甲方應在收到乙方驗收申請后[X]天內組織驗收。驗收標準按照本協(xié)議約定的質量標準和相關國家標準、行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。3.如驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的時間內進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔。4.驗收合格后，雙方應簽署驗收報告，作為工程結算和質保期的起始依據。五、質保期1.本焊接工程的質保期為自驗收合格之日起[X]年。2.在質保期內，如出現焊接質量問題，乙方應在接到甲方通知后[X]小時內到達現場進行維修，維修費用由乙方承擔。3.質保期屆滿后，乙方仍應提供終身維護服務，收取合理的維修成本費用。六、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照協(xié)議約定的時間和金額支付工程款，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]‰向乙方支付違約金。2.如因甲方原因導致乙方無法正常施工，甲方應承擔乙方因此造成的損失，包括但不限于停工、窩工費、設備閑置費等。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照協(xié)議約定的工期完成焊接工作，每逾期一日，應按照工程總價款的[X]‰向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除協(xié)議，并要求乙方承擔因此造成的損失。2.如乙方提供的焊接材料和設備不符合協(xié)議約定的質量標準，乙方應負責更換，并承擔因此造成的損失。3.如乙方的焊接工作質量不符合協(xié)議約定的標準，乙方應負責無償返工，直至達到質量標準為止。如因乙方返工導致工期延誤，乙方應按照上述工期延誤的違約責任承擔責任。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章