電工承包合同4篇篇1甲方（發(fā)包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX電工工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供電工承包服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱(chēng)：XXXXXX公司電工承包工程2.工程地點(diǎn)：XXXXXX公司范圍內(nèi)3.承包范圍：本次電工承包工程包括但不限于以下內(nèi)容：（1）電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)與檢修；（2）電氣線路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)與維護(hù)；（3）照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝與維護(hù)；（4）防雷接地系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施；（5）其他相關(guān)電氣工程。二、合同工期1.開(kāi)工日期：本合同簽訂之日起計(jì)算。2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.合同工期：XX天。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)電氣工程標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行施工。2.所有電氣設(shè)備、材料和配件必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。3.乙方應(yīng)建立完善的質(zhì)量控制體系，確保工程質(zhì)量符合要求。四、合同價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)款：人民幣XXXX元整（￥XXXXXX）。2.支付方式：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%作為預(yù)付款。（2）中期款：乙方完成工程量達(dá)到XX%時(shí)，甲方支付合同總價(jià)款的XX%。（3）尾款：工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)款的XX%。五、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）提供必要的施工條件和配合；（2）按照合同約定支付款項(xiàng)；（3）對(duì)乙方的施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。2.乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定完成施工任務(wù)；（2）確保施工質(zhì)量符合要求；（3）遵守施工安全規(guī)定，防止事故發(fā)生；（4）配合甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：未按照合同約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)停工，并要求甲方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任：未按照合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方返工，并支付違約金。具體違約責(zé)任按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。七、爭(zhēng)議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。篇2發(fā)包方（甲方）：__________，地址：__________，聯(lián)系方式：__________。承包方（乙方）：__________，地址：__________，聯(lián)系方式：__________。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱(chēng)：__________。2.工程地點(diǎn)：__________。3.工程承包方式：__________。4.工程范圍和內(nèi)容：__________。第二條合同的生效和終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同終止：若因不可抗拒因素導(dǎo)致工程無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，雙方可以協(xié)商終止合同。協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向法院提起訴訟。第三條承包人的權(quán)利和義務(wù)1.承包人有權(quán)要求發(fā)包人提供必要的技術(shù)支持和資料，以便更好地完成承包任務(wù)。發(fā)包人應(yīng)積極配合，及時(shí)提供所需資料和技術(shù)支持。2.承包人有權(quán)要求發(fā)包人按時(shí)支付承包費(fèi)用。發(fā)包人應(yīng)按時(shí)支付費(fèi)用，確保承包人的合法權(quán)益得到保障。3.承包人應(yīng)按時(shí)向發(fā)包人提交工作進(jìn)度報(bào)告，確保發(fā)包人了解工程進(jìn)展情況。同時(shí)，承包人應(yīng)接受發(fā)包人的監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量符合要求。4.承包人應(yīng)保證在承包期間遵守相關(guān)法律法規(guī)和發(fā)包人的規(guī)章制度，不得從事違法違規(guī)行為。如有違反，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)1.發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照合同約定完成承包任務(wù)。承包人應(yīng)積極配合，確保工程按時(shí)完成。2.發(fā)包人有權(quán)對(duì)承包人的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。承包人應(yīng)接受發(fā)包人的監(jiān)督和管理，確保工作順利進(jìn)行。3.發(fā)包人應(yīng)按時(shí)支付承包費(fèi)用，確保承包人的合法權(quán)益得到保障。同時(shí)，發(fā)包人應(yīng)尊重承包人的勞動(dòng)成果，不得隨意修改或否定承包人的工作成果。4.發(fā)包人應(yīng)保證在承包期間為承包人提供必要的技術(shù)支持和資料，以便承包人更好地完成承包任務(wù)。如有需要，發(fā)包人還應(yīng)協(xié)助承包人解決工作中遇到的問(wèn)題。第五條違約責(zé)任及賠償金額的計(jì)算方法1.違約責(zé)任：若一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約方違約的嚴(yán)重程度和給守約方造成的實(shí)際損失來(lái)確定。2.賠償金額的計(jì)算方法：賠償金額應(yīng)根據(jù)違約方違約的嚴(yán)重程度和給守約方造成的實(shí)際損失來(lái)計(jì)算。具體計(jì)算方法可由雙方協(xié)商確定，也可參考行業(yè)慣例或法律法規(guī)的規(guī)定。第六條合同爭(zhēng)議解決方式1.合同爭(zhēng)議解決方式：若雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)尊重法院判決結(jié)果并執(zhí)行相關(guān)判決。2.合同爭(zhēng)議解決的具體程序：在協(xié)商過(guò)程中，雙方應(yīng)充分溝通并嘗試達(dá)成和解；若協(xié)商不成，可尋求第三方調(diào)解或仲裁機(jī)構(gòu)的幫助；最終仍無(wú)法解決的，方可向人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作，并尊重法院的判決結(jié)果。同時(shí)，雙方也應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和法庭紀(jì)律規(guī)定，確保訴訟程序的順利進(jìn)行。第七條其他未盡事宜及生效條款1.其他未盡事宜：本合同未盡事宜可由雙方協(xié)商補(bǔ)充或修改。經(jīng)過(guò)協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。同時(shí)，雙方也應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，確保合同的履行和雙方的權(quán)益得到保障。2.生效條款：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。同時(shí)，雙方應(yīng)妥善保管好本合同及相關(guān)資料，確保合同的履行和雙方的權(quán)益得到保障。篇3發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱(chēng)：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)在合同簽訂后提交詳細(xì)的質(zhì)量保證計(jì)劃，并在施工過(guò)程中嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。3.甲方將在施工過(guò)程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并保留在施工完成后進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的權(quán)利。4.如果工程質(zhì)量不符合合同要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或重新施工。第三條工程進(jìn)度及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)在合同簽訂后提交詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并在施工過(guò)程中嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。2.甲方將在施工過(guò)程中對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并保留在施工完成后進(jìn)行進(jìn)度驗(yàn)收的權(quán)利。3.如果工程進(jìn)度不符合合同要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行調(diào)整或采取其他必要措施。第四條付款及結(jié)算方式1.付款及結(jié)算方式：_________2.付款及結(jié)算時(shí)間：_________3.付款及結(jié)算金額：_________4.其他約定：_________第五條違約責(zé)任及賠償1.甲方或乙方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.因違約造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方的損失。3.對(duì)于因不可抗力導(dǎo)致的違約行為，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第六條爭(zhēng)議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他部分。第七條合同生效、變更和解除1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.本合同生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方（甲方）：_________（簽字或蓋章）承包方（乙方）：_________（簽字或蓋章）篇4甲方（發(fā)包方）：____________乙方（承包方）：____________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，就甲方電力工程項(xiàng)目的承包事宜，達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱(chēng)：____________2.工程地點(diǎn)：____________3.工程內(nèi)容：電氣安裝、維修、調(diào)試等。二、承包方式乙方以包工包料的方式承包甲方的電工工程項(xiàng)目。三、承包期限自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格止。四、工程價(jià)款及支付方式1.工程價(jià)款：人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付乙方工程總價(jià)的______%作為預(yù)付款，工程竣工驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)按照相關(guān)電氣安裝規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，并提供相應(yīng)的技術(shù)資料和驗(yàn)收資料。3.甲方應(yīng)當(dāng)在收到驗(yàn)收通知后的七日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收合格證書(shū)。六、雙方責(zé)任與義務(wù)1.甲方責(zé)任與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)。（2）甲方應(yīng)當(dāng)提供施工所需的水電等資源。2.乙方責(zé)任與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定完成承包范圍內(nèi)的工程任務(wù)。（2）乙方應(yīng)當(dāng)確保施工質(zhì)量，按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。（3）乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)定，確保施工安全。七、違約責(zé)任1.甲方若未按合同約定支付工程款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付工程總價(jià)千分之______的違約金。2.乙方若未按合同約定完成工程任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付工程總價(jià)千分之______的違約金。3.若因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。八、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、