2700字裝飾裝修工程承包合同2篇篇1合同編號：[具體編號]甲方：[發(fā)包方名稱]乙方：[承包方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行裝飾裝修工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內(nèi)容及要求：[詳細(xì)列明工程內(nèi)容和具體要求]（具體內(nèi)容涵蓋設(shè)計圖與預(yù)算方案）。4.工程總造價（人民幣大寫）：根據(jù)實際設(shè)計圖紙和報價單確定的預(yù)算總價結(jié)算?？傇靸r包括設(shè)計費、材料費、施工費及其他相關(guān)費用等。工程增減項目按雙方確認(rèn)的預(yù)算表計價。二、工程期限及進(jìn)度安排本工程合同工期預(yù)計為XX日歷天。具體開工日期雙方根據(jù)實際條件約定并簽訂《開工確認(rèn)書》。工期因甲方原因延誤或設(shè)計變更等原因造成延誤的，竣工日期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)度施工，如因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方需支付甲方違約金。三、工程設(shè)計及變更約定工程設(shè)計圖紙由乙方提供并經(jīng)甲方確認(rèn)后作為施工依據(jù)。甲方如需變更設(shè)計圖紙或提出增減項目時，應(yīng)書面通知乙方并辦理變更手續(xù)。乙方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的變更圖紙進(jìn)行施工。所有變更項目按雙方確認(rèn)的預(yù)算表調(diào)整增減工程金額，在工程竣工驗收合格后統(tǒng)一結(jié)算。甲方提出設(shè)計變更或增減項目時，應(yīng)與乙方協(xié)商一致并簽署書面變更協(xié)議。任何變更不得擅自決定和實施，否則應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失和責(zé)任。四、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求的標(biāo)準(zhǔn)。施工過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，雙方應(yīng)及時溝通解決，對于嚴(yán)重質(zhì)量問題造成合同無法履行的情形，甲乙雙方有權(quán)終止合同并追究對方責(zé)任。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗收，并提供相應(yīng)的驗收資料。甲方應(yīng)在收到通知后的合理時間內(nèi)組織驗收并簽署驗收意見。如甲方未按時驗收或提出異議，則視為該工程驗收合格。五、工程款項支付1.合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方總造價的XX%作為預(yù)付款。2.施工階段分期支付款項根據(jù)雙方約定的支付計劃執(zhí)行，期間雙方可依實際進(jìn)度對付款計劃進(jìn)行微調(diào)。3.工程竣工后并經(jīng)甲方驗收合格且簽署驗收合格文件后，雙方結(jié)算實際工程款項并進(jìn)行支付結(jié)算款項的XX%。剩余款項作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題無息退還。4.工程款項支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，相關(guān)憑證應(yīng)妥善保存以備查驗。六、材料供應(yīng)及設(shè)備管理約定1.本工程所需的全部材料由乙方采購并供應(yīng)至施工現(xiàn)場。材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。甲方有權(quán)對材料進(jìn)行檢驗和驗收。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料，甲方有權(quán)要求乙方更換或退貨。篇2發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的[項目名稱]裝飾裝修工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程地點：[項目地點]2.工程承包方式：[承包方式]3.工程期限：自[開工日期]起至[竣工日期]止。4.工程總造價：人民幣[造價金額]元（大寫：[大寫金額]）。二、雙方責(zé)任與義務(wù)1.甲方責(zé)任與義務(wù)（1）甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙，確定施工內(nèi)容，及時提供所需材料。（2）甲方需確保施工場地的水電供應(yīng)，提供必要的生活設(shè)施。（3）甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。（4）甲方需按時支付工程進(jìn)度款，確保工程順利進(jìn)行。2.乙方責(zé)任與義務(wù)（1）乙方需按照甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。（2）乙方需嚴(yán)格遵守施工工期，按時完成施工任務(wù)。（3）乙方需妥善保護(hù)施工現(xiàn)場，確保施工期間的安全與衛(wèi)生。（4）乙方需積極配合甲方的質(zhì)量監(jiān)督，及時整改存在的問題。三、施工質(zhì)量控制與驗收1.乙方需建立健全施工質(zhì)量控制體系，確保施工過程中的每一道工序都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，提出整改意見。乙方需及時整改存在的問題，確保工程質(zhì)量符合要求。3.工程竣工后，乙方需提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到申請后及時進(jìn)行驗收，并出具驗收報告。如果驗收不合格，乙方需按照甲方的要求進(jìn)行整改，并重新提交驗收申請。四、施工安全與衛(wèi)生管理1.乙方需建立健全施工安全與衛(wèi)生管理制度，確保施工現(xiàn)場的安全與衛(wèi)生符合相關(guān)規(guī)定。2.乙方需加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全防范措施，確保施工人員的人身安全。同時，要確保施工場地的環(huán)境衛(wèi)生整潔有序。3.甲方有權(quán)對施工安全與衛(wèi)生管理進(jìn)行監(jiān)督，提出改進(jìn)意見。乙方需及時改進(jìn)存在的問題，確保施工期間的安全與衛(wèi)生符合要求。五、工程進(jìn)度控制與付款方式1.乙方需按照甲方要求的施工進(jìn)度進(jìn)行施工，確保按時完成施工任務(wù)。甲方有權(quán)對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，提出調(diào)整意見。乙方需及時調(diào)整施工計劃，確保施工進(jìn)度符合約定要求。2.付款方式：甲方需按照以下方式支付工程進(jìn)度款：（1）開工前支付工程總造價的[開工前支付比例]%。（2）施工過程中根據(jù)施工進(jìn)度和驗收情況支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款。具體支付時間和金額由甲乙雙方協(xié)商確定。（3）工程竣工并驗收合格后支付剩余的款項。確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)后，甲方一次性支付剩余的款項給乙方。3.乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票和收據(jù)作為收款證明。甲方在支付款項時需仔細(xì)核對相關(guān)憑證的真實性、合法性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)虛假或違規(guī)行為，甲方有權(quán)拒絕支付或要求乙方退還已支付的款項。并保留追究乙方法律責(zé)任的權(quán)利。六、違約責(zé)任及糾紛解決方式1.違約責(zé)任：若一方違約導(dǎo)致合同無法按時履行或造成對方損失時違約方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償責(zé)任根據(jù)違約方的原因和程度由雙方協(xié)商確定。但最高不得超過合同總金額的10%。若協(xié)商不成可通過法律途徑解決糾紛。2.糾紛解決方式：若雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛或爭議時首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決糾紛。在訴訟過程中雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作并尊重法院的判決結(jié)果。若判決結(jié)果涉及賠償或補(bǔ)償?shù)碾p方應(yīng)按要求履行相應(yīng)的義務(wù)。七、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效并開始履行。2.合同終止：若一方有嚴(yán)重違