有關(guān)工程施工協(xié)議書(shū)模板4篇篇1發(fā)包方（甲方）：_________，住所：_________，聯(lián)系方式：_________。承包方（乙方）：_________，住所：_________，聯(lián)系方式：_________。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱(chēng)：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條工程期限1.本工程合同工期為：_________天（從開(kāi)工之日算起）。2.本工程計(jì)劃開(kāi)工日期為：XXXX年XX月XX日，計(jì)劃完工日期為：XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方申請(qǐng)順延工期：（1）因天災(zāi)或不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的；（3）因甲方不能按期供圖、供料、設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工的。第三條工程合同總價(jià)本工程合同總價(jià)為：_________元（大寫(xiě)：_________元）。第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量必須達(dá)到合格（優(yōu)良率不低于XX%）并符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。3.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，分階段向甲方申請(qǐng)驗(yàn)收。第五條材料、設(shè)備供應(yīng)及費(fèi)用承擔(dān)方1.材料、設(shè)備供應(yīng)及費(fèi)用承擔(dān)方：_________。2.材料、設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量及檢驗(yàn)方法：_________。3.乙方需代甲方采購(gòu)材料、設(shè)備的，甲方應(yīng)提供采購(gòu)清單及規(guī)格型號(hào)等要求。乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備到場(chǎng)后，甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。材料、設(shè)備供應(yīng)不足或供應(yīng)錯(cuò)誤導(dǎo)致工期延誤的，責(zé)任由承擔(dān)方承擔(dān)。第六條付款方式及時(shí)間1.付款方式和時(shí)間：_________。2.乙方在每次收款前，需向甲方提供收據(jù)和結(jié)算清單。甲方在接到收據(jù)和結(jié)算清單后，應(yīng)在XX個(gè)工作日內(nèi)完成審核并支付款項(xiàng)。如遇特殊情況，甲方可酌情延期支付。但甲方不得以任何理由拖欠或拒付。否則，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。第七條雙方職責(zé)及義務(wù)1.甲方職責(zé)及義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)，為乙方創(chuàng)造施工條件；（2）對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；（3）及時(shí)與乙方溝通，解決施工中遇到的問(wèn)題；（4）確保按時(shí)支付工程進(jìn)度款和尾款。2.乙方職責(zé)及義務(wù)：（1）嚴(yán)格遵守施工規(guī)范，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；（2）按時(shí)向甲方提交施工計(jì)劃和進(jìn)度報(bào)表；（3）確保施工進(jìn)度符合甲方要求；（4）及時(shí)與甲方溝通，反饋施工中的問(wèn)題和建議。第八條違約責(zé)任及賠償損失1.甲方違約責(zé)任：如甲方未能按時(shí)支付工程進(jìn)度款或尾款，或提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工等情形，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)完工或增加施工成本，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的全部損失。包括但不限于直接損失和間接損失。2.乙方違約責(zé)任：如乙方在施工過(guò)程中存在質(zhì)量問(wèn)題或進(jìn)度延誤等情形，導(dǎo)致甲方無(wú)法按時(shí)使用工程或造成其他損失，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的全部損失。包括但不限于直接損失和間接損失。但如果是由于不可抗力或甲方原因?qū)е碌难诱`或質(zhì)量問(wèn)題，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。第九條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行各自的責(zé)任和義務(wù)。如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。同時(shí)，雙方應(yīng)積極配合，確保工程的順利進(jìn)行和按時(shí)完工。2.合同終止：在本合同履行過(guò)程中，如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致的情形，可以終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益得到保障。但如果是由于乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的全部損失。第十條爭(zhēng)議解決方式及管轄法院1.爭(zhēng)議解決方式：如雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決爭(zhēng)議。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)尊重法院判決結(jié)果并執(zhí)行判決。同時(shí)，雙方也應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作。對(duì)于拒不配合或阻礙法院調(diào)查取證的行為將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.管轄法院：本合同的管轄法院為_(kāi)________人民法院。如雙方發(fā)生爭(zhēng)議并提起訴訟時(shí)管轄法院有變更必要時(shí)雙方協(xié)商確定管轄法院或者按照有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行管轄法院變更事宜。篇2發(fā)包方（甲方）：XX市XX區(qū)XX街道辦事處XX村X(qián)X組承包方（乙方）：XX市XX區(qū)XX街道辦事處XX村X(qián)X組依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本工程的施工承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱(chēng)：XX村X(qián)X組一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目——機(jī)耕道建設(shè)。2.工程地點(diǎn)：XX村X(qián)X組。3.工程內(nèi)容：機(jī)耕道建設(shè)。4.工程造價(jià)：約XX萬(wàn)元人民幣。二、工期1.乙方在簽訂合同后，按照甲方要求，在XXXX年XX月XX日前必須完成全部工程內(nèi)容。2.由于乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方支付甲方違約金XX元。三、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1.乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求，確保工程質(zhì)量。如因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方必須無(wú)條件返工，并承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。2.甲方將在每個(gè)工程階段組織驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不合格工程，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，直至驗(yàn)收合格。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《中華人民共和國(guó)公路法》和《公路工程技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、付款與結(jié)算1.乙方在簽訂合同后，必須向甲方提交完整的工程預(yù)算書(shū)，甲方在收到預(yù)算書(shū)后XX個(gè)工作日內(nèi)予以審核。審核通過(guò)后，甲方將向乙方支付工程預(yù)付款XX元。2.乙方在每個(gè)工程階段完成后，必須向甲方提交詳細(xì)的工程量清單和驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方在收到申請(qǐng)后XX個(gè)工作日內(nèi)予以審核。審核通過(guò)后，甲方將向乙方支付工程進(jìn)度款。具體支付比例根據(jù)工程進(jìn)度和驗(yàn)收情況確定。3.工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提交竣工結(jié)算書(shū)，甲方在收到結(jié)算書(shū)后XX個(gè)工作日內(nèi)予以審核。審核通過(guò)后，甲方將向乙方支付工程尾款。具體支付比例根據(jù)結(jié)算結(jié)果確定。4.乙方在收到款項(xiàng)后，必須向甲方提供正式的稅務(wù)發(fā)票。否則，甲方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。五、違約責(zé)任1.乙方在簽訂合同后，如未能按照合同約定完成工程內(nèi)容或工程質(zhì)量不合格，乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括：每延誤一天支付違約金XX元；無(wú)條件返工并承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。2.甲方如未能按照合同約定支付款項(xiàng)或提出合理要求，甲方必須承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括：每延誤一天支付違約金XX元；賠償由此給乙方造成的一切損失。六、爭(zhēng)議解決1.如甲乙雙方在本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未涉及爭(zhēng)議部分的條款。七、合同生效與終止1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，任何一方不得擅自變更或解除。如需變更或解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.本合同履行完畢后，自動(dòng)終止。但乙方在竣工驗(yàn)收合格后仍應(yīng)繼續(xù)履行保修義務(wù)。保修期限為本工程竣工驗(yàn)收合格之日起一年。在保修期限內(nèi)，如因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題或安全事故，乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任并賠償由此給甲方造成的一切損失。八、其他事項(xiàng)1.本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充。協(xié)商補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份備案。如有遺失或損壞應(yīng)立即通知對(duì)方并協(xié)商處理辦法。合同副本不得涂改或轉(zhuǎn)讓否則視為無(wú)效合同不予認(rèn)可。篇3發(fā)包方（甲方）：XX公司承包方（乙方）：XX公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱(chēng)：XX工程2.工程地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)3.工程承包方式：包工包料4.工程范圍和內(nèi)容：具體以甲方提供的施工圖紙為準(zhǔn)。第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天（從開(kāi)工之日算起）。2.本工程計(jì)劃開(kāi)工日期XXXX年XX月XX日，計(jì)劃完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情況，乙方可順延工期：因甲方原因影響開(kāi)工；不可抗力。第三條工程價(jià)款及支付方式1.本工程合同總價(jià)為人民幣XX元（大寫(xiě)：XX元）。2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。3.支付時(shí)間：開(kāi)工前甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預(yù)付款；主要材料進(jìn)場(chǎng)后甲方支付乙方合同總金額的XX%；工程竣工驗(yàn)收合格后甲方支付乙方合同總金額的XX%。第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。第五條雙方職責(zé)1.甲方職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理工程相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)提供施工圖紙及設(shè)計(jì)說(shuō)明；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系；負(fù)責(zé)按照合同約定支付工程進(jìn)度款。2.乙方職責(zé)：負(fù)責(zé)施工圖的深化及優(yōu)化；負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的材料；負(fù)責(zé)施工并保障工程質(zhì)量；負(fù)責(zé)工程的竣工驗(yàn)收。第六條違約責(zé)任及糾紛解決方式1.違約責(zé)任：如一方違約，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.糾紛解決方式：如雙方發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。第七條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：如一方違約，另一方有權(quán)終止合同。合同終止后，違約方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條其他約定事項(xiàng)1.安全生產(chǎn)：乙方在施工中需嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工過(guò)程中的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承擔(dān)全部責(zé)任。2.文明施工：乙方需保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序，遵守文明施工的相關(guān)規(guī)定。如因乙方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)混亂，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.保修服務(wù)：工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方需提供一年的保修服務(wù)。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方需負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。保修期結(jié)束后，乙方需提供有償維修服務(wù)。4.爭(zhēng)議解決：如在施工過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。仲裁裁決或法院判決對(duì)雙方具有同等法律效力。5.合同修改與補(bǔ)充：本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容不得違反相關(guān)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。修改和補(bǔ)充后的合同具有同等法律效力。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上，就甲方發(fā)包給乙方的工程施工事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱(chēng)：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價(jià)：_________二、工程施工1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和規(guī)格要求，進(jìn)行工程施工。2.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的檢測(cè)。3.乙方應(yīng)合理安排施工進(jìn)度，確保按時(shí)完成施工任務(wù)。4.甲方應(yīng)提供必要的施工條件和支持，確保施工順利進(jìn)行。三、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量的穩(wěn)定。2.乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高施工人員的質(zhì)量意識(shí)。3.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并要求乙方進(jìn)行整改。四、安全施工1.乙方應(yīng)制定安全施工措施，確保施工過(guò)程的安全。2.乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)。3.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并要求乙方進(jìn)行整改。五、竣工驗(yàn)收1.施工完成后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。2.甲方應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.竣工驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。六、保修服務(wù)1.工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供一定年限的保修服務(wù)。保修服務(wù)期間，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。2.