2025價格承包合同模板本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方需要將其工程項目發(fā)包給乙方，乙方同意按本合同約定的價格、工期、質量標準及其它條件承包該工程，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包方式：第二條承包范圍乙方負責完成與本工程相關的以下工作：2.1按照設計文件、規(guī)范和甲方要求進行施工；2.2提供所需的材料、設備及勞動力；2.3負責施工現(xiàn)場的管理與協(xié)調；2.4按時完成工程并達到合同約定的質量標準；2.5負責工程竣工后的保修工作，保修期為年，具體條款詳見本合同第十二條。第三條工期3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期：天3.4工期順延情況：遇不可抗力因素（如自然災害、戰(zhàn)爭等）導致停工；甲方未能按時提供材料、設備或審批文件；設計變更或增加工程量；其他非乙方原因導致的停工。第四條質量標準4.1執(zhí)行標準：國家標準：行業(yè)標準：地方標準：4.2質量要求：符合設計文件和規(guī)范要求；通過相關質量驗收；達到約定的施工質量等級。第五條合合同價款5.1合同總價：人民幣元（大寫：）5.2價款組成：工程直接費用：元管理費用：元利潤：元5.3調整機制：變更簽證：根據實際變更情況調整工程量；材料價格波動：如主要材料價格波動超過%，雙方協(xié)商調整價款；其他約定：第六條付款方式6.1付款進度：預付款：合同簽訂后日內支付合同總價的%，即人民幣元；進度款：按月支付，每月日前支付上月完成工程量的%；尾款：工程竣工驗收合格后日內支付剩余的%；6.2付款方式：銀行轉賬/匯款，賬戶信息如下：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：6.3付款憑證：每次付款后，乙方應向甲方提供合法的增值稅發(fā)票。第七條雙方責任與義務7.1甲方責任：按時提供設計文件、材料及審批文件；按合同約定支付工程款；協(xié)調施工現(xiàn)場周邊關系；及時進行工程驗收。7.2乙方責任：按合同約定的工期、質量完成施工任務；遵守相關法律法規(guī)及安全規(guī)范；妥善保管甲方提供的材料；負責工程竣工后的保修工作。第八條安全施工8.1乙方應確保施工過程中的安全，遵守國家安全生產法律法規(guī)，采取必要措施防止工傷事故。8.2如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任，并及時通知甲方協(xié)助處理。第九條材料與設備9.1乙方應按合同約定使用符合質量要求的材料，甲方有權對材料進行抽檢，如不合格，乙方應更換并承擔相關費用。9.2乙方自帶的設備應符合施工要求，甲方有權進行檢查。第十條變更與簽證10.1工程變更：甲方需變更設計或施工內容，應書面通知乙方，雙方協(xié)商確認變更內容及價款調整；變更簽證需經雙方簽字確認后生效。10.2增加或減少工程量：增加或減少部分按合同約定的單價計算；如無單價約定，雙方協(xié)商確定。第十一條工期延誤與提前11.1延誤責任：乙方非因不可抗力原因導致工期延誤，每延誤一天，應支付違約金人民幣元；累計延誤超過天，甲方有權解除合同，乙方應賠償相應損失。11.2提前竣工：乙方提前竣工，經甲方確認后，可獲得相應獎勵，具體為人民幣元。第十二條驗收與保修12.1驗收標準：符合設計文件、規(guī)范要求；通過相關政府部門的驗收；取得甲方書面確認。12.2保修條款：保修范圍：；保修期限：自工程竣工驗收合格之日起計算，分別為：土建工程：年電氣設備：年給排水：年通風空調：年保修期內，乙方接到甲方通知后小時內到場修復，費用由乙方承擔。第十三條違約責任13.1乙方違約：工期延誤：違約金人民幣元/天；質量不達標：乙方負責返工，費用自理，工期不順延；擅自停工：賠償甲方損失，并支付合同總價%的違約金。13.2甲方違約：逾期付款：違約金人民幣元/天；拒絕驗收：無正當理由拒絕驗收，視為驗收合格；提供虛假材料：承擔相應責任，賠償乙方損失。第十四條合同的生效、變更與終止14.1生效條件：雙方簽字蓋章后生效。14.2變更：經雙方協(xié)商一致，可簽訂書面補充協(xié)議。14.3終止：雙方協(xié)商一致終止；因不可抗力導致無法履行；一方嚴重違約，另一方有權終止。第十五條爭議解決15.1爭議解決方式：雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向（城市/地區(qū)）人民法院提起訴訟。第十六條其他條款16.1合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。16.2合同續(xù)頁：本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日