光伏承包承攬合同范本合同編號：[具體編號]甲方（定作人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（承攬人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方有光伏項目的建設(shè)需求，乙方具備相應(yīng)的光伏項目承攬能力，根據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百七十條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方承攬甲方光伏項目事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.“光伏項目”：指位于[項目具體地址]，規(guī)模為[X]千瓦的光伏電站建設(shè)項目，包括但不限于光伏組件的安裝、電氣系統(tǒng)的鋪設(shè)、支架的搭建、配套設(shè)施的建設(shè)等工作內(nèi)容。2.“合同價款”：指乙方按照本合同約定完成光伏項目承攬工作，甲方應(yīng)向乙方支付的全部費用。3.“開工日期”：指本合同生效后，乙方正式開始進行光伏項目施工的日期。4.“竣工日期”：指乙方按照本合同約定完成光伏項目全部工作，并經(jīng)甲方驗收合格的日期。二、項目內(nèi)容及要求（一）項目內(nèi)容1.光伏組件安裝：乙方應(yīng)按照設(shè)計方案，將[具體品牌、型號、規(guī)格]的光伏組件安裝在指定的位置，確保安裝牢固、排列整齊，符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。2.電氣系統(tǒng)鋪設(shè)：包括電纜的敷設(shè)、配電箱的安裝、逆變器的調(diào)試等工作，保證電氣系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。3.支架搭建：采用[具體材質(zhì)、型號]的支架，按照設(shè)計要求進行搭建，確保支架的承載能力和穩(wěn)定性。4.配套設(shè)施建設(shè)：包括光伏電站的圍欄、監(jiān)控系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等配套設(shè)施的建設(shè)和安裝。（二）技術(shù)要求1.乙方應(yīng)嚴格按照國家和地方有關(guān)光伏項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方提供的設(shè)計方案進行施工，確保項目質(zhì)量符合要求。2.光伏組件的轉(zhuǎn)換效率應(yīng)不低于[具體數(shù)值]%，電氣系統(tǒng)的損耗應(yīng)不高于[具體數(shù)值]%。3.項目應(yīng)具備良好的防雷、防火、防盜等安全性能，符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。三、合同價款及支付方式（一）合同價款本合同總價款為人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]），該價款為含稅價，包括乙方完成本合同約定的全部工作所需的人工、材料、設(shè)備、運輸、保險、利潤、稅費等一切費用。（二）支付方式1.預(yù)付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。2.進度款：乙方完成光伏組件安裝工程的[X]%后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的進度款申請報告和相關(guān)證明材料后的[X]個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。3.驗收款：光伏項目全部完工并經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。4.質(zhì)保金：剩余合同總價款的[X]%作為質(zhì)保金，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]），在質(zhì)保期屆滿且無質(zhì)量問題后[X]個工作日內(nèi)，甲方無息支付給乙方。四、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工進度、質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，要求乙方按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工。有權(quán)要求乙方提供項目建設(shè)過程中的相關(guān)資料和報告，包括施工圖紙、材料檢驗報告、質(zhì)量檢驗報告等。在乙方出現(xiàn)違約行為時，有權(quán)按照本合同約定追究乙方的違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。為乙方提供施工所需的場地、水電等必要條件，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。及時對乙方提交的進度款申請報告和驗收申請進行審核和確認。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定的時間和方式收取合同價款。有權(quán)要求甲方提供施工所需的相關(guān)資料和協(xié)助，確保施工順利進行。2.義務(wù)按照本合同約定的時間、質(zhì)量和技術(shù)要求完成光伏項目的承攬工作。自行承擔(dān)施工過程中的人工、材料、設(shè)備等費用，確保施工安全，承擔(dān)因施工造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失的賠償責(zé)任。對施工過程中使用的材料和設(shè)備進行檢驗和測試，確保其質(zhì)量符合要求，并向甲方提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。在質(zhì)保期內(nèi)，對光伏項目出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責(zé)免費維修和更換。五、工期（一）開工日期本項目開工日期為[具體日期]，如因不可抗力或甲方原因?qū)е聼o法按時開工，開工日期相應(yīng)順延。（二）竣工日期乙方應(yīng)在開工日期起[X]個日歷天內(nèi)完成光伏項目的全部工作，并通過甲方驗收。如因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，竣工日期相應(yīng)順延。（三）工期延誤1.如乙方未能按照本合同約定的工期完成項目，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款的[X]%作為違約金。2.如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`超過[X]天，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。六、質(zhì)量保證（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)保證光伏項目的質(zhì)量符合國家和地方有關(guān)光伏項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方提供的設(shè)計方案，達到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)保期本項目的質(zhì)保期為自項目驗收合格之日起[X]年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)對光伏項目出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責(zé)免費維修和更換。（三）質(zhì)保責(zé)任1.如在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)光伏項目存在質(zhì)量問題，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修和處理。2.如乙方未能在規(guī)定的時間內(nèi)到達現(xiàn)場或未能及時解決質(zhì)量問題，甲方有權(quán)自行或委托第三方進行維修和處理，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。七、驗收（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)光伏項目的驗收應(yīng)按照國家和地方有關(guān)光伏項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方提供的設(shè)計方案進行，包括光伏組件的性能測試、電氣系統(tǒng)的調(diào)試、配套設(shè)施的運行等方面。（二）驗收程序1.乙方完成光伏項目的全部工作后，應(yīng)向甲方提交書面驗收申請報告，并提供相關(guān)的施工資料和質(zhì)量檢驗報告。2.甲方應(yīng)在收到乙方的驗收申請報告后的[X]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收合格證書；驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止。八、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未能按照本合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付逾期金額的[X]%作為違約金。2.如甲方逾期支付合同價款超過[X]天，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未能按照本合同約定的質(zhì)量和技術(shù)要求完成光伏項目，應(yīng)負責(zé)無償返工，直至達到合同要求為止，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。2.如乙方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)向甲方支付合同總價款的[X]%作為違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。九、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份