水電個人承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯系電話：乙方（承攬人）：姓名：身份證號碼：地址：聯系電話：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方為甲方提供水電相關承攬服務事宜，經友好協商，達成如下協議：一、承攬項目及內容1.項目名稱：[具體水電承攬項目名稱，如[房屋地址]水電安裝工程]2.服務內容水電線路鋪設：乙方負責按照甲方要求及相關規(guī)范，在[房屋地址]內進行水電線路的設計與鋪設。包括但不限于確定配電箱、插座、開關、燈具等位置，并鋪設相應的電線管道，確保線路安全、合理、美觀。所使用的電線、電纜、管材等材料應符合國家相關標準及甲方指定的品牌要求。水電設備安裝：乙方應負責安裝配電箱、電表、水表、水龍頭、花灑、馬桶、浴霸、熱水器等水電相關設備。安裝過程中要確保設備安裝牢固、位置準確，連接緊密，無漏水、漏電等安全隱患。水路改造：若甲方有水路改造需求，乙方需根據現場實際情況，合理規(guī)劃水路走向，進行管道的切割、連接、固定等操作。改造后的水路應暢通無阻，試壓合格，滿足甲方正常使用需求。電路調試：在水電線路及設備安裝完成后，乙方應進行全面的電路調試工作。確保各電器設備能夠正常運行，電路系統(tǒng)無短路、斷路、漏電等故障，各插座、開關功能正常，燈具亮度及控制符合要求。二、承攬期限1.本合同承攬期限自年月日起至年月日止。2.乙方應在上述期限內完成承攬項目的全部工作內容，并通過甲方驗收。如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤的，經雙方協商一致后可順延工期；如因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關規(guī)范進行施工。有權在乙方施工過程中對不符合要求的部分提出整改要求，乙方應及時整改。對乙方完成的工作成果有驗收權，如發(fā)現質量問題或不符合合同約定的，有權要求乙方返工或采取其他補救措施。2.義務向乙方提供施工所需的相關資料，包括但不限于房屋設計圖紙、水電安裝要求等，協助乙方了解施工要求和現場情況。為乙方施工提供必要的施工條件，如保證施工現場的通水、通電、通路等基本條件，協調處理施工過程中與第三方的關系，確保乙方施工順利進行。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在乙方完成承攬工作后，及時組織驗收。如因甲方原因未能及時驗收的，自乙方提交驗收報告之日起視為驗收合格。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供施工所需資料和條件，協助解決施工過程中遇到的問題。按照合同約定獲取承攬費用。2.義務具備從事水電承攬工作所需的資質證書和相關技能，確保施工人員具備相應的從業(yè)資格。施工人員應遵守施工現場的安全規(guī)定和甲方的管理要求，不得擅自離崗或違規(guī)操作。嚴格按照國家相關規(guī)范、行業(yè)標準以及甲方的要求進行施工，確保承攬工作的質量和安全。施工過程中應接受甲方的監(jiān)督檢查，對甲方提出的意見和建議及時整改。自行采購承攬工作所需的材料、設備，但材料、設備的質量應符合國家相關標準及合同約定。乙方應對所采購的材料、設備質量負責，如因材料、設備質量問題導致的一切后果由乙方承擔。在施工過程中做好安全防護措施，確保施工安全。如發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部責任，并負責處理相關事宜，賠償因此給甲方或第三方造成的損失。負責施工現場的清理和垃圾清運，保持施工現場整潔衛(wèi)生。施工結束后，應將施工現場恢復原狀。按照合同約定的期限完成承攬工作，并向甲方提交驗收報告。如因乙方原因未能按時完成工作的，應承擔違約責任。對承攬工作中涉及的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，不得泄露給任何第三方。未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的承攬工作轉包或分包給第三方。四、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本合同承攬費用總計為人民幣元（大寫元整）。此費用為固定總價，包含乙方完成承攬項目所需的全部費用，除因甲方提出的合理變更導致費用增加外，合同履行期間不因任何因素調整費用。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付承攬費用的%作為預付款，即人民幣元（大寫元整）。水電線路鋪設完成并經甲方初步驗收合格后，甲方支付承攬費用的%，即人民幣元（大寫元整）。水電設備安裝完成并經甲方全面驗收合格后，甲方支付剩余承攬費用，即人民幣元（大寫元整）。3.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方完成的承攬工作應符合國家現行的水電安裝工程施工質量驗收規(guī)范及相關標準，同時滿足甲方提供的設計圖紙、技術要求及合同約定。水電線路應連接牢固、絕緣良好，電線規(guī)格應符合設計要求，不得有破損、漏電現象。水路應無滲漏，水壓正常，各用水設備使用正常。配電箱、電表、水表等設備安裝應牢固、位置準確，標識清晰，操作方便。開關、插座面板應平整、無損壞，通電正常。燈具安裝應牢固、亮度均勻，控制靈活。2.驗收乙方完成每階段工作后，應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的個工作日內組織驗收。如甲方未按時驗收，視為該階段工作驗收合格。驗收過程中，如發(fā)現乙方工作成果不符合質量標準或合同約定的，甲方有權要求乙方限期整改。乙方應在規(guī)定期限內完成整改，并重新申請驗收，直至達到驗收標準為止。因乙方整改導致的費用增加及工期延誤由乙方自行承擔。本承攬項目全部完成后，乙方應向甲方提交書面驗收報告。甲方應在收到驗收報告后的個工作日內組織全面驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格文件。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求繼續(xù)整改，直至驗收合格。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此造成的損失。2.若乙方未按照合同約定的期限完成承攬工作，每逾期一日，應按照承攬費用的%向甲方支付違約金。逾期超過日的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的損失。3.若乙方完成的承攬工作不符合質量標準或合同約定，乙方應負責無償返工或采取其他補救措施，直至達到質量要求。如因乙方返工或補救導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任。因乙方工作質量問題給甲方或第三方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。4.若乙方擅自將本合同項下的承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的損失。5.任何一方違反本合同約定的保密義務給對方造成損失的，應承擔全部賠償責任。6.如因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的因素導致一方無法履行合同義務的，不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。