2025裝修合同協(xié)議書協(xié)議書合同編號：簽訂地點：發(fā)包人（甲方）：地址：聯(lián)系方式：承包人（乙方）：地址：聯(lián)系方式：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方委托乙方進行裝修工程相關事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：詳見本合同附件《裝修施工圖紙》及《工程報價單》。1.4工程面積：平方米。第二條工程內容2.1乙方負責完成甲方委托的裝修工程，包括但不限于以下內容：（1）拆除工程：（2）土建工程：（3）水電工程：（4）墻面、地面工程：（5）門窗工程：（6）家具安裝工程：（7）燈具、開關、插座安裝工程：（8）其他約定：2.2乙方應按照設計圖紙、施工規(guī)范及甲方確認的工程方案進行施工，確保工程質量和效果符合約定標準。第三條工期3.1開工日期：3.2竣工日期：3.3總工期：天。3.4工期順延條款：（1）因甲方原因導致的停工、變更或增加工程量，工期相應順延。（2）因不可抗力原因導致的停工，工期相應順延。第四條合同價款及支付方式4.1合同總價款：人民幣元（大寫：）4.2價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的%作為定金。（2）施工進度達到時，甲方向乙方支付合同總價款的%。（3）工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的%。（4）余款在質保期滿后無質量問題付清。4.3乙方收取款項后，應向甲方提供合法有效的收款憑證。第五條雙方權利與義務5.1甲方權利與義務（1）甲方有權監(jiān)督乙方施工質量、進度，提出合理建議。（2）甲方應按合同約定支付工程款項。（3）甲方應提供施工所需的水源、電源及材料存放場所。（4）甲方應協(xié)調乙方與物業(yè)及相關單位的關系。5.2乙方權利與義務（1）乙方有權要求甲方按合同約定支付工程款項。（2）乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范及約定標準施工，確保工程質量。（3）乙方應采取有效措施，確保施工安全，避免對甲方或其他人員造成損害。（4）乙方應做好施工現(xiàn)場管理，合理安排施工時間，盡量減少對周邊環(huán)境的影響。第六條驗收標準與質量保修6.1驗收標準：（1）施工質量符合國家或地方相關質量驗收標準。（2）施工效果符合設計圖紙及雙方確認的方案。6.2質量保修（1）乙方承諾自工程竣工驗收合格之日起，對裝修工程提供年的質量保修服務。（2）保修范圍包括：因施工質量導致的開裂、變形、脫落等問題，乙方應免費維修。（3）保修期間，甲方應妥善使用并維護工程，避免人為損壞。第七條變更與簽證7.1工程變更（1）甲方需要變更設計或施工內容，應提前書面通知乙方。（2）乙方收到變更通知后，應根據(jù)變更內容調整施工計劃，并提交變更后的工程報價單。（3）變更內容經(jīng)雙方簽字確認后，作為合同補充協(xié)議，價款按實際工作量結算。7.2工程簽證（1）施工過程中，因甲方原因導致的停工、窩工或增加工程量，雙方應簽證確認。（2）簽證單作為工程結算依據(jù)。第八條違約責任8.1工期違約（1）因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方合同總價款的%作為違約金。（2）因乙方原因導致工期延誤超過天，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付款項并賠償損失。8.2質量違約（1）因乙方施工質量未達到約定標準，甲方有權要求乙方返工，相關費用由乙方承擔。（2）返工后仍不合格的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付款項并賠償損失。8.3價款違約（1）甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一天，應支付乙方合同總價款的%作為違約金。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，均具有同等法律效力。甲方（簽字蓋章）：