定作合同范本及法律風險提示在商業(yè)交易與民事活動中，定作合同（屬承攬合同范疇）因涉及個性化定制、加工生產等需求廣泛應用。一份規(guī)范的定作合同不僅能明確雙方權利義務，更可有效防范糾紛。本文結合實務經驗，提供實用的定作合同范本，并針對常見法律風險逐一提示，助力交易安全。一、定作合同范本（參考文本）（一）合同主體與基本信息定作合同合同編號：_________定作人（甲方）：_________（名稱），統一社會信用代碼_________，地址：_________，聯系人：_________，聯系電話：_________承攬人（乙方）：_________（名稱），統一社會信用代碼_________，地址：_________，聯系人：_________，聯系電話：_________鑒于：甲方委托乙方按特定要求完成定作物的制作/加工，乙方同意接受委托。雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則，經協商一致訂立本合同。（二）定作物詳情1.定作物名稱、規(guī)格與數量：定作物名稱：_________；規(guī)格/型號：_________（可另附技術圖紙、參數表作為合同附件）；數量：_________。2.材質/原材料要求：乙方應使用_________（材質名稱、品牌、質量標準）作為主要原材料，原材料需符合_________（國家標準/行業(yè)標準/雙方約定標準）。甲方提供原材料的，應在____年____月____日前將原材料交付乙方，乙方對甲方提供的原材料應妥善保管，若因保管不善導致損失，應承擔賠償責任。（三）報酬與支付方式1.報酬總額：人民幣_________（大寫：_________）。報酬包含原材料成本、加工費、運輸費、稅費等全部費用（雙方另有約定的除外）。2.支付節(jié)點：預付款：合同簽訂后____日內，甲方向乙方支付報酬的____%（即人民幣_________）；進度款：定作物完成____%（或達到_________階段）后，甲方向乙方支付報酬的____%（即人民幣_________）；尾款：定作物驗收合格后____日內，甲方向乙方支付剩余報酬（即人民幣_________）。3.支付方式：甲方以銀行轉賬方式支付至乙方指定賬戶（賬戶信息：_________）。（四）履行期限、地點與方式1.制作周期：乙方應于____年____月____日前完成定作物制作，因甲方原因（如變更要求、延遲提供材料）導致工期延誤的，工期相應順延。2.交付地點：_________（如甲方指定地點、乙方工廠地址等）。3.交付方式：乙方負責將定作物運送至交付地點，運費由乙方承擔；交付時應附質量檢驗報告、產品說明書等相關文件。（五）質量要求與驗收1.質量標準：定作物應符合_________（國家標準/行業(yè)標準/雙方另行約定的技術標準，可附詳細質量清單），并滿足甲方的特殊要求（如_________）。2.驗收流程：乙方完成定作物后，應書面通知甲方驗收；甲方應在收到通知后____日內組織驗收，驗收合格的，簽署《驗收確認單》；若甲方對質量提出異議，應在驗收后____日內以書面形式提出，乙方應在____日內免費返修或重新制作；若因甲方原因逾期驗收，視為定作物驗收合格。（六）知識產權與保密1.知識產權歸屬：若定作物涉及設計成果（如圖紙、外觀設計等），甲方提供設計方案的，知識產權歸甲方所有；乙方獨立設計的，雙方約定知識產權歸____方所有（或共同所有，具體使用、許可方式另行約定）。乙方應對甲方提供的設計方案、技術參數等商業(yè)秘密承擔保密義務，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露或用于其他項目。2.保密條款：雙方應對合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密（如客戶信息、技術數據、定價策略等）承擔保密責任，保密期限為合同終止后____年。（七）違約責任1.甲方違約：若甲方未按約定支付報酬，每逾期一日，按未支付金額的____%向乙方支付違約金；逾期超過____日的，乙方有權暫停履行合同或解除合同，甲方應賠償乙方因此產生的損失（包括但不限于原材料成本、預期利潤等）。若甲方擅自變更定作物要求或中途解除合同，應賠償乙方已投入的成本及預期可得利益損失。2.乙方違約：若乙方逾期交付定作物，每逾期一日，按報酬總額的____%向甲方支付違約金；逾期超過____日的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收款項并賠償損失（包括甲方另行采購的差價、工期延誤損失等）。若定作物質量不符合約定，乙方應免費返修、重新制作或減少報酬；因質量問題導致甲方損失的，乙方應全額賠償（包括直接損失和間接損失，如工期延誤導致的第三方索賠）。（八）爭議解決本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，按以下第____種方式解決：1.提交_________仲裁委員會仲裁（仲裁協議需明確有效，選定的仲裁機構需具體、唯一）；2.向_________人民法院提起訴訟（約定的法院應與合同有實際聯系，如原告住所地、被告住所地、合同簽訂地、履行地等）。（九）其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人/授權代表（簽字）：_________法定代表人/授權代表（簽字）：_________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日二、定作合同常見法律風險及防范提示（一）主體資格風險：合作對象“不靠譜”風險表現：承攬人無相應資質（如特殊行業(yè)的生產許可）、信用不佳（存在大量糾紛或失信記錄），導致定作物無法按時交付或質量不達標；定作人主體資質存疑（如無履約能力的空殼公司），拖欠報酬。防范建議：簽約前審查對方營業(yè)執(zhí)照、資質證書（如生產許可證、質量管理體系認證），通過“國家企業(yè)信用信息公示系統”“裁判文書網”查詢其涉訴、失信情況；要求對方提供履約擔保（如保證金、第三方保函），降低違約風險。（二）定作物要求“模糊化”：質量、規(guī)格爭議頻發(fā)風險表現：合同中對定作物的規(guī)格、材質、技術標準、驗收方式約定模糊（如僅寫“符合行業(yè)標準”，未明確具體標準），導致驗收時雙方對“是否合格”產生爭議，甚至訴訟中因舉證不足敗訴。防范建議：細化定作物參數：將規(guī)格（尺寸、重量、精度等）、材質（品牌、型號、等級）、技術要求（工藝、性能指標）以書面形式明確，必要時附圖紙、樣品、檢測報告作為合同附件；明確驗收標準與流程：約定“驗收合格”的具體判定依據（如第三方檢測報告、甲方簽字確認的樣品），并限定異議提出的期限（如驗收后7日內書面提出）。（三）報酬支付“踩坑”：金額、節(jié)點爭議不斷風險表現：報酬總額約定模糊（如“以實際結算為準”但無結算規(guī)則）、支付節(jié)點不明確（如“完工后支付”未約定“完工”的判定標準），導致一方拖延支付或拒付，另一方無法舉證收款條件成就。防范建議：明確報酬構成：區(qū)分原材料費、加工費、稅費等，避免“包干價”引發(fā)的模糊爭議；細化支付節(jié)點：結合定作物生產周期，約定“預付款+進度款+尾款”的支付比例及時限（如“圖紙確認后付30%，半成品驗收后付50%，成品驗收后付20%”），并要求付款方留存轉賬憑證、收款方開具對應金額的發(fā)票。（四）知識產權與保密“失守”：成果歸屬、信息泄露糾紛風險表現：定作物涉及設計、技術成果時，未約定知識產權歸屬，導致后續(xù)乙方主張“著作權”或“專利權”，甲方無法自由使用；保密條款缺失或籠統，乙方泄露甲方商業(yè)秘密（如客戶名單、技術參數）。防范建議：提前約定知識產權歸屬：若定作物需乙方設計，明確約定“知識產權歸甲方所有”，并要求乙方配合辦理權屬登記；若為合作設計，約定雙方的使用、許可權限；完善保密條款：明確保密范圍（如客戶信息、技術數據、定價策略）、保密期限（建議不短于3年）、違約責任（如約定違約金或損失賠償計算方式）。（五）違約責任“軟約定”：違約成本低，維權難度大風險表現：違約責任條款僅寫“違約方承擔責任”，未明確具體違約情形（如逾期交付、質量不合格）、違約金計算方式（如日千分之一或總金額的20%）、損失賠償范圍（如直接損失+間接損失），導致守約方維權時“舉證難、索賠難”。防范建議：列舉主要違約情形：如逾期交付、質量不達標、擅自變更要求、泄密等，對應約定違約金或損失賠償方式；明確損失賠償范圍：約定“損失包括直接損失（如原材料費、返工費）、間接損失（如工期延誤導致的第三方索賠、預期利潤損失）”，降低舉證難度。（六）管轄與爭議解決“無效化”：維權成本高、周期長風險表現：爭議解決條款約定無效（如“可仲裁可訴訟”“向甲方所在地法院或乙方所在地法院起訴”），或選擇的仲裁機構/法院與合同無實際聯系，導致糾紛發(fā)生后需到異地訴訟/仲裁，增加時間、經濟成本。防范建議：仲裁條款需明確唯一仲裁機構（如“提交北京仲裁委員會仲裁”），且仲裁協議需符合《仲裁法》規(guī)定；訴訟管轄約定需“與合同有實際聯系”：優(yōu)先選擇己方所在地法院（如“向甲方住