酒店設施承攬合同協(xié)議甲方（定作人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（承攬人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擁有酒店，需要對酒店設施進行特定的承攬工作，乙方具備完成該工作的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，達成如下酒店設施承攬合同協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.承攬工作內(nèi)容乙方負責對甲方酒店內(nèi)的[具體設施名稱，如客房裝修、餐廳廚房設備安裝、會議室音響系統(tǒng)升級等]進行承攬工作，具體工作內(nèi)容包括但不限于設計、采購、安裝、調(diào)試及后續(xù)的維護保養(yǎng)等。2.質(zhì)量標準乙方應按照國家相關行業(yè)標準以及雙方約定的特定質(zhì)量要求進行工作。對于設施的材質(zhì)、規(guī)格、性能等方面，應符合以下詳細標準：[具體設施1]：材質(zhì)需選用[指定材質(zhì)名稱]，規(guī)格為[詳細規(guī)格參數(shù)]，性能應滿足[具體性能指標，如抗壓強度、使用壽命等]。[具體設施2]：……3.交付成果要求乙方完成承攬工作后，交付的設施應能夠正常運行，各項功能符合設計要求和質(zhì)量標準。提供設施的相關技術資料，包括但不限于安裝圖紙、操作手冊、維護指南等。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。對乙方交付的工作成果進行驗收，如發(fā)現(xiàn)不符合約定，有權要求乙方整改或重新制作。2.義務向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料和信息，協(xié)助乙方了解酒店的具體需求和場地情況。按照合同約定向乙方支付報酬。在乙方工作期間，為乙方提供必要的工作條件和配合，如安排場地、協(xié)調(diào)其他施工單位等。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定獲取報酬。根據(jù)工作需要，要求甲方提供必要的協(xié)助和支持。2.義務按照本合同約定的質(zhì)量標準、工作內(nèi)容和交付時間，完成承攬工作。自行采購承攬工作所需的材料和設備，但材料和設備的質(zhì)量應符合合同約定的標準。在工作過程中，遵守國家法律法規(guī)以及甲方酒店的相關管理制度，確保施工安全和環(huán)境衛(wèi)生。對工作成果的質(zhì)量負責，在質(zhì)保期內(nèi)對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行免費維修或更換。未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬工作轉包給第三方。三、報酬及支付方式1.報酬金額本合同承攬工作的報酬總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.支付方式合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付報酬的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成[階段性工作節(jié)點，如主體工程完工、設備安裝調(diào)試完畢等]后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付報酬的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。承攬工作全部完成且通過甲方最終驗收后，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工作期限1.開始時間乙方應在本合同生效之日起[X]個工作日內(nèi)開始承攬工作。2.完成時間乙方應在[預計完成日期]前完成全部承攬工作并交付甲方驗收。如因乙方原因導致工作延誤，每逾期一天，乙方應按照合同報酬總額的[X]%向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力導致工作延誤，乙方應及時通知甲方并提供相關證明，工作期限相應順延。五、驗收1.驗收標準按照本合同約定的質(zhì)量標準和交付成果要求進行驗收。2.驗收程序乙方完成承攬工作后，應提前[X]天通知甲方進行驗收。甲方在接到乙方驗收通知后，應在[X]個工作日內(nèi)組織相關人員進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，甲方應向乙方出具書面整改意見，乙方應在接到整改意見后[X]個工作日內(nèi)完成整改，并重新提交驗收申請，直至驗收合格。六、質(zhì)保期1.質(zhì)保期限本合同項下承攬工作的質(zhì)保期為自驗收合格之日起[X]年。2.質(zhì)保期服務質(zhì)保期內(nèi)，乙方應定期回訪甲方，對設施進行免費維護保養(yǎng)，確保設施正常運行。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后[X]小時內(nèi)做出響應，并在[X]個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修或更換。因乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方應承擔全部維修費用和由此給甲方造成的損失；如因甲方使用不當或不可抗力等非乙方原因造成的問題，乙方應負責維修，但甲方應承擔相應的材料費用。七、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定按時支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時甲方應承擔乙方因暫停工作而遭受的損失。2.若甲方違反本合同約定，無故干涉乙方正常工作或未提供必要的協(xié)助和支持，導致乙方工作延誤或無法完成的，甲方應承擔相應的責任，賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標準、工作內(nèi)容和交付時間完成承攬工作，乙方應負責無償整改或重新制作，直至符合合同要求。如因乙方原因導致逾期交付，每逾期一天，應按照合同報酬總額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的[X]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的損失。2.若乙方提供的材料和設備不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應負責及時更換，并承擔由此給甲方造成的損失。3.若乙方未經(jīng)甲方書面同意將承攬工作轉包給第三方，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的[X]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的損失。4.乙方違反本合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。八、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。九、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具