2026年二級(jí)建造師（建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)）全真沖刺試題及答案

（考試時(shí)間：90分鐘滿分100分）班級(jí)______姓名______一、單項(xiàng)選擇題（總共10題，每題3分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.關(guān)于建設(shè)工程代理行為的說(shuō)法，正確的是（）。A.建設(shè)工程承包活動(dòng)屬于法定代理B.建筑材料設(shè)備的采購(gòu)不得委托代理C.建設(shè)工程訴訟只能委托律師代理D.建設(shè)工程招標(biāo)活動(dòng)可以委托代理2.關(guān)于表見(jiàn)代理的說(shuō)法，正確的是（）。A.表見(jiàn)代理屬于無(wú)權(quán)代理，對(duì)本人不發(fā)生法律效力B.表見(jiàn)代理中，由行為人和本人承擔(dān)連帶責(zé)任C.表見(jiàn)代理對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力D.第三人明知行為人無(wú)代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為，構(gòu)成表見(jiàn)代理3.下列情形中，構(gòu)成委托代理終止的是（）。A.代理人辭去委托B.被代理人取得民事行為能力C.被代理人死亡D.被代理人與代理人之間的監(jiān)護(hù)關(guān)系消滅4.下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的是（）。A.房屋租賃權(quán)B.建設(shè)用地使用權(quán)C.土地所有權(quán)D.船舶抵押權(quán)5.關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說(shuō)法，正確的是（）。A.不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記B.不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記C.不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時(shí)生效D.不動(dòng)產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機(jī)構(gòu)辦理6.下列事項(xiàng)中，屬于專利保護(hù)對(duì)象的是（）。A.施工企業(yè)的名稱或標(biāo)志B.施工企業(yè)編制的投標(biāo)文件C.施工企業(yè)編制的施工方案D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)7.某建設(shè)單位支付工程最終結(jié)算款的時(shí)間應(yīng)為2003年4月1日。由于建設(shè)單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設(shè)單位要求付款，但未得到任何答復(fù)。則施工單位請(qǐng)求人民法院保護(hù)其權(quán)利的訴訟時(shí)效期間屆滿的時(shí)間為（）。A.2003年4月1日B.2003年8月1日C.2005年4月1日D.2005年8月1日8.按照合同約定或者法律規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生特定權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的是（）。A.債B.所有權(quán)C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.擔(dān)保物權(quán)9.關(guān)于建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為的公布內(nèi)容和范圍，下列說(shuō)法中，正確的是（）。A.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開(kāi)B.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及個(gè)人隱私的一律不得公開(kāi)C.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開(kāi)D.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及國(guó)家秘密的一律不得公開(kāi)10.施工企業(yè)不執(zhí)行公安部門作出的停工決定，由（）強(qiáng)制執(zhí)行。A.建設(shè)單位B.人民法院C.建設(shè)行政主管部門D.公安部門二、多項(xiàng)選擇題（總共6題，每題5分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）1.下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）。A.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)B.罰金C.暫扣或者吊銷執(zhí)照D.賠償損失E.治安拘留2.下列情形中，人民法院應(yīng)該再審的有（）。A.管轄錯(cuò)誤的B.剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)利的C.缺席判決的D.原判決超出訴訟請(qǐng)求的E.審判庭組成不合法3.根據(jù)《民事訴訟法》，合同當(dāng)事人可以在書(shū)面合同中協(xié)議選擇的（）人民法院管轄。A.雙方約定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同簽訂地4.下列法律責(zé)任中，屬于刑事處罰的是（）。A.處分B.暫扣執(zhí)照C.恢復(fù)原狀D.罰金E.拘役5.下列情形中，屬于我國(guó)法律規(guī)定的行政訴訟受案范圍的是（）。A.對(duì)拘役不服的B.行政機(jī)關(guān)工作人員對(duì)獎(jiǎng)懲決定不服的C.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯其財(cái)產(chǎn)權(quán)的D.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的E.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的具有普遍約束力的決定違法的6.根據(jù)《合同法》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括（）。A.具有違約行為B.具有懲罰目的C.造成損失后果D.違約方有過(guò)錯(cuò)，或雖無(wú)過(guò)錯(cuò)，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償E.違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系三、案例分析題（總共2題，每題20分。請(qǐng)根據(jù)背景材料，按要求作答）案例一背景材料：某建設(shè)單位與某施工單位按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工合同，合同中約定：建筑材料由建設(shè)單位提供；由于非施工單位原因造成的工程停工，機(jī)械補(bǔ)償費(fèi)為200元/臺(tái)班，人工補(bǔ)償費(fèi)為50元/工日；總工期為120天；竣工時(shí)間提前獎(jiǎng)勵(lì)為3000元/天，誤期損失賠償費(fèi)為5000元/天。經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃如圖所示（單位：天）。施工過(guò)程中發(fā)生如下事件：事件一：工程進(jìn)行中，建設(shè)單位要求施工單位對(duì)某一構(gòu)件作破壞性試驗(yàn)，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)參數(shù)的正確性。該試驗(yàn)需修建兩間臨時(shí)試驗(yàn)用房，施工單位提出建設(shè)單位應(yīng)該支付該項(xiàng)試驗(yàn)費(fèi)用和試驗(yàn)用房修建費(fèi)用。建設(shè)單位認(rèn)為，該試驗(yàn)費(fèi)屬建筑安裝工程檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)，試驗(yàn)用房修建費(fèi)屬建筑安裝工程措施費(fèi)中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)，該兩項(xiàng)費(fèi)用已包含在施工合同價(jià)中。事件二：建設(shè)單位提供的建筑材料經(jīng)施工單位清點(diǎn)入庫(kù)后，在專業(yè)監(jiān)理工程師的見(jiàn)證下進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果合格。其后，施工單位提出，建設(shè)單位應(yīng)支付建筑材料的保管費(fèi)和檢驗(yàn)費(fèi)；由于建筑材料需要進(jìn)行二次搬運(yùn)，建設(shè)單位還應(yīng)支付該批材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。事件三：①由于建設(shè)單位要求對(duì)B工作的施工圖紙進(jìn)行修改，致使B工作停工3天（每停一天影響30工日，10臺(tái)班）；②由于機(jī)械租賃單位調(diào)度的原因，施工機(jī)械未能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，使C工作的施工暫停5天（每停一天影響40工日，10臺(tái)班）；③由于建設(shè)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料未能按計(jì)劃到場(chǎng)，E工作停工6天（每停一天影響20工日，5臺(tái)班）。施工單位就上述三種情況按正常的程序向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出了延長(zhǎng)工期和補(bǔ)償停工損失的要求。事件四：在工程竣工驗(yàn)收時(shí)，為了鑒定某個(gè)關(guān)鍵構(gòu)件的質(zhì)量，總監(jiān)理工程師建議采用試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)該項(xiàng)試驗(yàn)的費(fèi)用。該工程的實(shí)際工期為122天。問(wèn)題：1.事件一中建設(shè)單位的說(shuō)法是否正確？為什么？2.逐項(xiàng)回答事件二中施工單位的要求是否合理？說(shuō)明理由。3.逐項(xiàng)說(shuō)明事件三中項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)是否應(yīng)批準(zhǔn)施工單位提出的索賠，說(shuō)明理由并給出審批結(jié)果（寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程）。4.事件四中試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)？5.分析施工單位應(yīng)該獲得工期提前獎(jiǎng)勵(lì)，還是應(yīng)該支付誤期損失賠償費(fèi)？金額是多少？案例二背景材料：某辦公樓工程，建筑面積23723m2，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，地下1層，地上12層，首層高4.8m，標(biāo)準(zhǔn)層高3.6m，頂層房間為有保溫層的輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂。工程結(jié)構(gòu)施工采用外雙排落地腳手架，工程于2007年6月15日開(kāi)工，計(jì)劃竣工日期為2009年5月1日。事件一：2008年5月20日7時(shí)30分左右，因通道和樓層自然采光不足，瓦工陳某不慎從9層未設(shè)門檻的管道井豎向洞口處墜落地下一層混凝土底板上，當(dāng)場(chǎng)死亡。事件二：頂層吊頂安裝石膏板前，施工單位僅對(duì)吊頂內(nèi)管道設(shè)備安裝申報(bào)了隱蔽工程驗(yàn)收，監(jiān)理工程師提出申報(bào)驗(yàn)收有漏項(xiàng)，應(yīng)補(bǔ)充驗(yàn)收申報(bào)項(xiàng)目。問(wèn)題：1.程結(jié)構(gòu)施工腳手架是否需要編制專項(xiàng)施工方案？說(shuō)明理由。2.事件一中，從安全管理方面分析，導(dǎo)致這起事故發(fā)生的主要原因是什么？3.對(duì)落地的豎向洞口應(yīng)采用哪些方式加以防護(hù)？4.吊頂隱蔽工程驗(yàn)收還應(yīng)補(bǔ)充申報(bào)哪些驗(yàn)收項(xiàng)目？四、材料分析題（總共1題，每題20分。請(qǐng)根據(jù)背景材料，按要求作答）背景材料：某建設(shè)單位投資興建一大型商場(chǎng)，地下2層，地上9層，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為71500m2。經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，某施工單位中標(biāo)，中標(biāo)造價(jià)25025.00萬(wàn)元。雙方按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工總承包合同。合同中約定工程預(yù)付款比例為10%，并從未完施工工程尚需的主要材料款相當(dāng)于工程預(yù)付款時(shí)起扣，主要材料所占比重按60%計(jì)。在合同履行過(guò)程中，發(fā)生了下列事件：事件一：施工總承包單位為加快施工進(jìn)度，土方采用機(jī)械一次開(kāi)挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高；租賃了30輛特種渣土運(yùn)輸汽車外運(yùn)土方，在城市道路路面遺撒了大量渣土；用于墊層的2:8灰土提前2天攪拌好備用。事件二：中標(biāo)造價(jià)費(fèi)用組成為：人工費(fèi)3000萬(wàn)元，材料費(fèi)17500萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)900萬(wàn)元，管理費(fèi)450萬(wàn)元，措施費(fèi)用760萬(wàn)元，利潤(rùn)940萬(wàn)元，規(guī)費(fèi)525萬(wàn)元，稅金850萬(wàn)元。施工總承包單位據(jù)此進(jìn)行了項(xiàng)目施工成本核算等工作。事件三：在基坑施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)古化石，造成停工2個(gè)月。施工總承包單位提出了索賠報(bào)告，索賠工期2個(gè)月，索賠費(fèi)用34.55萬(wàn)元。索賠費(fèi)用經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)核實(shí)，人工窩工費(fèi)18萬(wàn)元，機(jī)械租賃費(fèi)用3萬(wàn)元，管理費(fèi)2萬(wàn)元，保函手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，資金利息0.3萬(wàn)元，利潤(rùn)0.69萬(wàn)元，專業(yè)分包停工損失費(fèi)9萬(wàn)元，規(guī)費(fèi)0.47萬(wàn)元，稅金0.99萬(wàn)元。經(jīng)審查，建設(shè)單位同意延長(zhǎng)工期2個(gè)月；除同意支付人員窩工費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)外，不同意支付其他索賠費(fèi)用。問(wèn)題：1.分別列式計(jì)算本工程項(xiàng)目預(yù)付款和預(yù)付款的起扣點(diǎn)是多少萬(wàn)元？（保留兩位小數(shù)）2.分別指出事件一中施工單位做法的錯(cuò)誤之處，并說(shuō)明正確做法。3.事件二中，除了施工成本核算、施工成本預(yù)測(cè)屬于成本管理任務(wù)外，成本管理任務(wù)還包括哪些工作？分別列式計(jì)算本工程項(xiàng)目的直接成本和間接成本各是多少萬(wàn)元？4.列式計(jì)算事件三中建設(shè)單位應(yīng)該支付的索賠費(fèi)用是多少萬(wàn)元？（保留兩位小數(shù)）五、簡(jiǎn)答題（總共1題，每題10分。請(qǐng)簡(jiǎn)要回答問(wèn)題）簡(jiǎn)述建設(shè)工程代理行為及其終止的情形。答案：一、單項(xiàng)選擇題1.D2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.A9.D10.D二、多項(xiàng)選擇題1.ACE2.BDE3.BCDE4.DE5.CD6.ACDE三、案例分析題案例一：1.不正確。理由：依據(jù)《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》的規(guī)定，（1）建筑安裝工程費(fèi)（或檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)）中不包括構(gòu)件破壞性試驗(yàn)費(fèi)；（2）建筑安裝工程措施費(fèi)中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)不包括試驗(yàn)用房修建費(fèi)用。2.（1）要求建設(shè)單位支付保管費(fèi)合理。理由：依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，建設(shè)單位提供的材料，施工單位負(fù)責(zé)保管，建設(shè)單位支付相應(yīng)的保管費(fèi)用。（2）要求建設(shè)單位支付檢驗(yàn)費(fèi)合理。理由：依據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，建設(shè)單位提供的材料，由施工單位負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，建設(shè)單位承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。（3）要求建設(shè)單位支付二次搬運(yùn)費(fèi)不合理。理由：二次搬運(yùn)費(fèi)已包含在措施費(fèi)（或直接費(fèi)）中。3.（1）B工作停工：應(yīng)批準(zhǔn)工期延長(zhǎng)3天，費(fèi)用補(bǔ)償13500元。理由：由于建設(shè)單位要求對(duì)B工作的施工圖紙進(jìn)行修改，屬建設(shè)單位原因，非施工單位原因，且B工作停工3天，影響工期3天，每停一天影響30工日，10臺(tái)班，所以應(yīng)批準(zhǔn)工期延長(zhǎng)3天，費(fèi)用補(bǔ)償：30×50+10×200=13500元。（2）C工作停工：不應(yīng)批準(zhǔn)。理由：由于機(jī)械租賃單位調(diào)度的原因，屬非建設(shè)單位原因，所以不應(yīng)批準(zhǔn)。（3）E工作停工：應(yīng)批準(zhǔn)工期延長(zhǎng)6天，費(fèi)用補(bǔ)償8400元。理由：由于建設(shè)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料未能按計(jì)劃到場(chǎng)，屬建設(shè)單位原因，非施工單位原因，且E工作停工6天，影響工期6天，每停一天影響20工日，5臺(tái)班，所以應(yīng)批準(zhǔn)工期延長(zhǎng)6天，費(fèi)用補(bǔ)償：20×50+5×200=8400元。4.若構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)合格，由建設(shè)單位承擔(dān)；若構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，由施工單位承擔(dān)。5.由于非施工單位原因使B工作和E工作停工，造成總工期延長(zhǎng)9天，本工程的實(shí)際工期為122天，超過(guò)計(jì)劃工期2天，所以應(yīng)支付誤期損失賠償費(fèi)，金額為10000元。案例二：1.本工程結(jié)構(gòu)施工腳手架需要編制專項(xiàng)施工方案。理由：根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》規(guī)定，腳手架高度超過(guò)24m的落地式鋼管腳手架、各類工具式腳手架和卸料平臺(tái)等工程，需要單獨(dú)編制專項(xiàng)施工方案，本工程中，腳手架高度3.6×11+4.8=44.4m＞24m，因此必須編制專項(xiàng)施工方案。2.導(dǎo)致這起事故發(fā)生的主要原因包括：①樓層管道井豎向洞口無(wú)防護(hù)；②樓層內(nèi)在自然采光不足的情況下沒(méi)有設(shè)置照明燈具；③現(xiàn)場(chǎng)安全檢查不到位，對(duì)事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改；④工人的安全教育不到位，安全意識(shí)淡薄。3.采取的防護(hù)措施有：墻面等處的豎向洞口，凡落地的洞口應(yīng)加裝開(kāi)關(guān)式、固定式或工具式防護(hù)門，門柵網(wǎng)格的間距不應(yīng)大于15cm，也可采用防護(hù)欄桿，下設(shè)擋腳板。4.吊頂隱蔽工程驗(yàn)收還應(yīng)補(bǔ)充申報(bào)以下驗(yàn)收項(xiàng)目：①設(shè)備安裝及水管試壓；②木龍骨防火、防腐處理；③預(yù)埋件或拉結(jié)筋；④吊桿安裝；⑤龍骨安裝；⑥填充材料的設(shè)置。四、材料分析題1.預(yù)付款：25025.00×10%=2502.50萬(wàn)元；預(yù)付款起扣點(diǎn)：25025.00-2502.50÷60%=20854.17萬(wàn)元。2.事件一中施工單位做法的錯(cuò)誤之處及正確做法如下：（1）錯(cuò)誤之處：土方采用機(jī)械一次開(kāi)挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高。正確做法：基坑采用機(jī)械開(kāi)挖時(shí)，當(dāng)接近基底設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)，應(yīng)預(yù)留200-300mm厚土層進(jìn)行人工清理，避免超挖和擾動(dòng)基底土。（2）錯(cuò)誤之處：在城市道路路面遺撒了大量渣土。正確做法：運(yùn)送渣土的汽車應(yīng)采取覆蓋、密閉等措施，防止沿途遺撒。（3）錯(cuò)誤之處：用于墊層的2:8灰土提前2天攪拌好備用。正確做法：2:8灰土應(yīng)隨拌隨用，不得隔夜使用。3.成本管理任務(wù)還包括：施工成本計(jì)劃、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。直