后續(xù)項目承攬協(xié)議書甲方（承攬方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（定作方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方在[相關(guān)領(lǐng)域]擁有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的技能，乙方認(rèn)可甲方的能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方后續(xù)項目的承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、項目概述1.項目名稱：[具體項目名稱]2.項目內(nèi)容及要求：乙方委托甲方承攬[詳細(xì)描述項目的具體工作內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，例如：為乙方建設(shè)一座[具體規(guī)格]的橋梁，要求符合國家[相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)]及設(shè)計圖紙要求，包括基礎(chǔ)工程、橋梁主體結(jié)構(gòu)施工、附屬設(shè)施安裝等工作]。3.項目地點：[明確項目實施的具體地理位置]二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利要求乙方按照本協(xié)議約定支付承攬費用。對乙方提供的與項目相關(guān)的資料、信息等進(jìn)行合理審查，并有權(quán)提出疑問和建議。在承攬過程中，根據(jù)實際情況，有權(quán)要求乙方對項目要求進(jìn)行合理變更，但應(yīng)提前通知乙方并協(xié)商一致。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及乙方要求，組織專業(yè)人員和設(shè)備，按時、按質(zhì)、按量完成承攬項目。遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范開展項目工作，確保項目實施過程合法合規(guī)。在項目實施過程中，定期向乙方匯報項目進(jìn)展情況，接受乙方的監(jiān)督和檢查。對項目實施過程中知悉的乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。項目完成后，向乙方提交完整的工作成果及相關(guān)資料，并對工作成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)，在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及項目要求進(jìn)行承攬工作，并對甲方工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對甲方提交的項目方案、工作成果等進(jìn)行審核，提出意見和建議。根據(jù)項目實際情況，有權(quán)要求甲方調(diào)整工作進(jìn)度和方式，但應(yīng)提前通知甲方并協(xié)商一致。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費用。向甲方提供與項目相關(guān)的資料、信息等，并保證所提供資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。協(xié)助甲方解決項目實施過程中遇到的問題，為甲方工作提供必要的支持和配合。在項目驗收合格后，按照約定及時接收甲方交付的工作成果。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本項目承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因乙方要求導(dǎo)致項目變更的除外。（二）支付方式1.合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費用的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.項目進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點描述，如基礎(chǔ)工程完工并驗收合格后]，乙方向甲方支付承攬費用的[進(jìn)度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.項目全部完成并經(jīng)乙方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余承攬費用，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。甲方應(yīng)在每次付款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、項目進(jìn)度及驗收（一）項目進(jìn)度1.甲方應(yīng)根據(jù)項目實際情況制定詳細(xì)的工作計劃，并提交給乙方審核。工作計劃應(yīng)明確各階段工作的開始時間和完成時間。2.甲方應(yīng)按照工作計劃組織實施項目工作，確保項目按時完成。如因甲方原因?qū)е马椖垦诱`，每延誤一天，甲方應(yīng)按照承攬費用的[延誤違約金比例]向乙方支付違約金。如因乙方原因?qū)е马椖垦诱`，甲方不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)積極配合乙方解決問題，盡量減少延誤對項目的影響。3.在項目實施過程中，甲方應(yīng)定期向乙方匯報項目進(jìn)展情況，至少每周向乙方提交一次書面報告，內(nèi)容包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計劃等。（二）項目驗收1.項目完成后，甲方應(yīng)提前通知乙方進(jìn)行驗收。乙方應(yīng)在接到通知后[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)按照本協(xié)議約定的項目內(nèi)容及要求、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。驗收內(nèi)容包括工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、性能等方面。3.如驗收合格，乙方應(yīng)簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應(yīng)向甲方提出書面整改意見，甲方應(yīng)在接到整改意見后[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行整改，并重新提交驗收申請。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未完成整改或整改后仍不合格，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)的承攬費用，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的損失。五、質(zhì)保期及售后服務(wù)（一）質(zhì)保期本項目質(zhì)保期為自驗收合格之日起[質(zhì)保期時長]個月（或[具體時長]）。（二）售后服務(wù)1.在質(zhì)保期內(nèi)，如項目出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在接到乙方通知后[響應(yīng)時長]小時內(nèi)做出響應(yīng)，并在[到達(dá)現(xiàn)場時長]小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修或處理。2.甲方應(yīng)免費提供質(zhì)保期內(nèi)的維修、更換零部件等服務(wù)。如因甲方原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔(dān)全部費用；如因乙方或第三方原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，甲方應(yīng)提供有償服務(wù)，費用由責(zé)任方承擔(dān)。3.質(zhì)保期屆滿后，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方提供售后服務(wù)，乙方應(yīng)按照甲方實際提供的服務(wù)支付相應(yīng)費用。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本協(xié)議約定按時、按質(zhì)、按量完成承攬項目，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為承攬費用的[違約比例]。同時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)采取措施彌補乙方損失，如因甲方違約給乙方造成的損失超過違約金金額的，甲方還應(yīng)賠償乙方超出部分的損失。2.如甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[保密違約金金額]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如甲方的違約行為給乙方造成惡劣影響或重大損失的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)進(jìn)一步的法律責(zé)任。3.如甲方未按照本協(xié)議約定履行質(zhì)保期及售后服務(wù)義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，乙方有權(quán)從質(zhì)保金中扣除相應(yīng)費用，不足部分甲方應(yīng)另行支付。乙方因甲方違約行為遭受的其他損失，甲方也應(yīng)予以賠償。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照本協(xié)議約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期付款寬限期]天的，甲方有權(quán)暫停項目工作，并要求乙方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金。如因乙方逾期付款導(dǎo)致項目延誤或甲方遭受其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.如乙方違反本協(xié)議約定，未向甲方提供與項目相關(guān)的資料、信息等或提供的資料、信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致甲方工作無法正常開展或造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并按照承攬費用的[資料違約比例]向甲方支付違約金。3.如乙方擅自變更項目要求或拒絕接收甲方交付的工作成果，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為承攬費用的[變更違約比例]。同時，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效