工地承攬協(xié)議書模板甲方（承攬方）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（定作方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方具備從事工地相關工作的專業(yè)技能和經(jīng)驗，乙方有工地相關項目需要進行承攬作業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方承攬乙方工地相關工作事宜達成如下協(xié)議：一、承攬標的物或服務具體描述1.工地名稱及位置：[工地具體名稱]，位于[詳細地址]。2.承攬工作內(nèi)容包括但不限于[列舉具體的工作范圍，如場地平整、基礎工程施工、主體結(jié)構(gòu)建設、水電安裝、內(nèi)外墻裝飾等，可根據(jù)實際情況詳細羅列]。按照乙方提供的施工圖紙、技術要求及相關規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達到約定標準。3.工作期限本承攬工作自[開工日期]開始，至[竣工日期]結(jié)束，共計[工期天數(shù)]天。如遇不可抗力或甲方同意的其他合理原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)乙方書面確認后，工期相應順延，但甲方應采取合理措施盡量減少延誤時間。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利要求乙方按照協(xié)議約定提供施工圖紙、技術要求及相關資料。在工作過程中，有權對乙方的工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。按照協(xié)議約定收取承攬費用。2.義務按照本協(xié)議約定及乙方要求，組織具備相應資質(zhì)和技能的人員、設備等進行施工，確保工作質(zhì)量和進度。負責施工過程中的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保施工人員的人身安全和財產(chǎn)安全，承擔因自身原因?qū)е碌陌踩鹿守熑?。遵守乙方施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，接受乙方的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。妥善保管乙方提供的施工圖紙、技術資料等，不得擅自泄露或用于本協(xié)議以外的其他用途。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求存在問題，應及時通知乙方，并按照乙方的書面指示進行處理。按照協(xié)議約定的質(zhì)量標準完成工作，對工作成果的質(zhì)量負責。在工作成果交付前，負責對其進行保護，因甲方原因造成工作成果損壞或滅失的，甲方應承擔相應責任。（二）乙方權利義務1.權利要求甲方按照協(xié)議約定的質(zhì)量標準、進度要求進行施工。對甲方的工作進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為或工作質(zhì)量不符合約定標準，有權要求甲方限期整改或采取其他補救措施。在甲方完成工作并經(jīng)乙方驗收合格后，按照協(xié)議約定支付承攬費用。2.義務按照協(xié)議約定向甲方提供施工圖紙、技術要求及相關資料，并確保資料的準確性和完整性。協(xié)助甲方辦理施工過程中所需的各項手續(xù)，提供必要的工作條件和支持。按照協(xié)議約定的時間和方式支付承攬費用。在甲方施工過程中，如因乙方原因?qū)е率┕ぶ袛嗷蜓诱`，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。對甲方提交的工作成果進行及時驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合約定標準，應在合理期限內(nèi)通知甲方，甲方應及時進行整改。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本協(xié)議承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。上述費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但本協(xié)議另有約定的除外。2.支付方式協(xié)議簽訂后[預付款支付期限]內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。甲方完成[階段性工作節(jié)點描述，如基礎工程完工、主體結(jié)構(gòu)完工等]后，經(jīng)乙方驗收合格，乙方向甲方支付至承攬費用的[該階段付款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程全部完工并經(jīng)乙方驗收合格后，乙方向甲方支付至承攬費用的[竣工付款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余承攬費用的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后[質(zhì)保金支付期限]內(nèi)，如無質(zhì)量問題或其他違約事項，乙方一次性無息支付給甲方，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。四、質(zhì)量標準及驗收1.質(zhì)量標準甲方應按照國家及地方現(xiàn)行的相關工程質(zhì)量驗收規(guī)范、標準以及乙方提供的施工圖紙、技術要求進行施工，確保工作成果達到合格標準。如雙方對質(zhì)量標準另有特殊約定的，應按照雙方約定執(zhí)行。2.驗收工作成果完成后，甲方應提前通知乙方進行驗收。乙方應在接到通知后的[驗收期限]內(nèi)組織相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括但不限于工作質(zhì)量、工作進度、安全措施等方面。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應書面通知甲方限期整改，整改完成后乙方應重新組織驗收，直至達到合格標準。因甲方原因?qū)е买炇詹缓细竦模追綉袚馁M用及延誤工期的責任；因乙方原因?qū)е买炇詹缓细竦模曳綉袚鄳熑危⒅Ц都追揭蛘亩a(chǎn)生的合理費用。五、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照協(xié)議約定的質(zhì)量標準、進度要求進行施工，應承擔違約責任，負責無償返工直至達到合格標準，并賠償乙方因此遭受的損失。如因返工導致工期延誤的，每延誤一天，應按照承攬費用的[延誤賠償比例]向乙方支付違約金。甲方擅自將承攬的工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的費用，同時甲方應按照承攬費用的[轉(zhuǎn)包分包違約比例]向乙方支付違約金。甲方未按照協(xié)議約定妥善保管乙方提供的施工圖紙、技術資料等，導致資料泄露或丟失的，應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。如甲方違反本協(xié)議約定的其他義務，應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的直接和間接損失。2.乙方違約責任乙方未按照協(xié)議約定向甲方提供施工圖紙、技術要求及相關資料，或提供的資料不準確、不完整，導致甲方無法正常施工的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失，并順延工期。乙方未按照協(xié)議約定的時間和方式支付承攬費用的，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期付款寬限期]天的，甲方有權暫停施工，并要求乙方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時乙方應承擔甲方因此遭受的損失。乙方擅自變更施工圖紙、技術要求或增加工作內(nèi)容的，應與甲方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。如因乙方擅自變更導致甲方費用增加或工期延誤的，乙方應承擔相應責任，賠償甲方因此遭受的損失。如乙方違反本協(xié)議約定的其他義務，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的直接和間接損失。六、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議