石油工程承攬協(xié)議書甲方（承攬方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（定作方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方在石油工程領(lǐng)域具備專業(yè)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，乙方有石油工程相關(guān)需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方承攬石油工程事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體石油工程項目名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內(nèi)容及要求：本次石油工程主要包括但不限于石油勘探、鉆井、采油設(shè)備安裝與調(diào)試等工作。具體工作內(nèi)容如下：石油勘探階段：甲方應(yīng)按照行業(yè)標準及乙方要求，運用先進的勘探技術(shù)和設(shè)備，對指定區(qū)域進行地質(zhì)勘查，確定石油蘊藏情況，并提交詳細的勘探報告?？碧綀蟾鎽?yīng)包含地質(zhì)結(jié)構(gòu)分析、石油儲量預(yù)估、開采可行性評估等內(nèi)容。鉆井工程：根據(jù)勘探結(jié)果，甲方負責(zé)設(shè)計并實施鉆井作業(yè)。鉆井深度應(yīng)達到[具體深度要求]，確保井身質(zhì)量符合相關(guān)標準，包括井斜、方位等參數(shù)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。在鉆井過程中，甲方應(yīng)采取有效的防漏、防噴等安全措施，保障施工安全。采油設(shè)備安裝與調(diào)試：甲方負責(zé)采購符合乙方要求的采油設(shè)備，并將其運輸至工程現(xiàn)場進行安裝。安裝過程應(yīng)嚴格按照設(shè)備安裝說明書及相關(guān)規(guī)范進行，確保設(shè)備安裝牢固、連接正確。設(shè)備安裝完成后，甲方應(yīng)進行全面的調(diào)試工作，確保采油設(shè)備能夠正常運行，達到預(yù)期的生產(chǎn)能力。乙方對工程質(zhì)量的具體要求為：各項工作成果應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的質(zhì)量標準、安全規(guī)范以及乙方提供的技術(shù)要求和圖紙等資料。如因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合要求，甲方應(yīng)負責(zé)無償返工直至達到質(zhì)量標準。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利：按照本協(xié)議約定獲取工程承攬費用。要求乙方提供與工程相關(guān)的必要資料和協(xié)助，以便順利開展工作。2.義務(wù)：具備完成本石油工程所需的專業(yè)資質(zhì)和技術(shù)能力，并向乙方提供相關(guān)證明文件。按照本協(xié)議約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期等，組織專業(yè)人員和設(shè)備進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。遵守國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等法律法規(guī)，采取必要的安全防護措施，確保施工過程安全無事故。因甲方原因造成的安全事故，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。負責(zé)施工現(xiàn)場的管理，做好施工記錄，定期向乙方匯報工程進展情況。在工程竣工后，按照乙方要求提交完整的工程竣工資料，包括但不限于勘探報告、鉆井記錄、設(shè)備安裝調(diào)試報告、質(zhì)量檢驗報告等。對工程質(zhì)量負責(zé)保修，保修期為自工程竣工驗收合格之日起[X]年。在保修期內(nèi)，如因甲方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程出現(xiàn)故障或損壞，甲方應(yīng)免費進行維修或更換。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利：對甲方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。按照本協(xié)議約定的時間和方式，對工程質(zhì)量、進度等進行驗收。如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量或進度不符合要求，有權(quán)要求甲方整改。2.義務(wù)：向甲方提供開展工程所需的相關(guān)資料，包括但不限于工程區(qū)域的地質(zhì)資料、前期勘探成果、設(shè)計要求、技術(shù)規(guī)范等，并對資料的真實性和完整性負責(zé)。按照本協(xié)議約定向甲方支付工程承攬費用。協(xié)助甲方辦理工程施工過程中所需的相關(guān)手續(xù)，提供必要的協(xié)調(diào)和支持。在工程竣工驗收合格后，及時接收工程成果，并按照約定支付剩余款項。三、工程費用及支付方式1.工程費用：本石油工程承攬總費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因乙方提出的設(shè)計變更、工程量增加等原因?qū)е沦M用增加的除外。2.支付方式：合同簽訂后[X]日內(nèi)，乙方向甲方支付工程預(yù)付款，金額為總費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。當工程進度達到[具體進度節(jié)點]時，乙方向甲方支付工程進度款，金額為總費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工驗收合格后[X]日內(nèi)，乙方向甲方支付工程尾款，金額為總費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.甲方應(yīng)在每次申請付款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.本工程總工期為[開始日期][結(jié)束日期]，共計[X]天。2.工期計算以乙方書面確認的開工通知為準。開工通知應(yīng)明確具體的開工日期。3.如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，甲方應(yīng)按照工程總費用的[X]%向乙方支付違約金。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但甲方應(yīng)積極配合乙方采取措施盡量減少延誤損失。4.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`的，雙方應(yīng)協(xié)商解決工期順延事宜，并簽訂書面協(xié)議。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量要求完成工程，乙方有權(quán)要求甲方返工直至符合質(zhì)量標準，由此造成的費用增加和工期延誤由甲方承擔(dān)。如甲方拒絕返工或返工后仍不符合質(zhì)量標準，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的款項，同時甲方應(yīng)按照工程總費用的[X]%向乙方支付違約金。2.若甲方未按照本協(xié)議約定的工期完成工程，每延誤一天，應(yīng)按照工程總費用的[X]%向乙方支付違約金。延誤超過[X]天的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的款項，同時甲方應(yīng)按照工程總費用的[X]%向乙方支付違約金。3.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方支付工程費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)暫停施工，并要求乙方支付已完成工程對應(yīng)的費用及違約金，同時乙方應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因違約行為給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.如一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失，并按照工程總費用的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份