2025年工程合同管理試題(帶答案)一、單項(xiàng)選擇題（共20題，每題1.5分，共30分。每題只有一個正確選項(xiàng)）1.根據(jù)《民法典》合同編及相關(guān)司法解釋，下列關(guān)于建設(shè)工程合同性質(zhì)的表述中，正確的是（）。A.建設(shè)工程合同屬于實(shí)踐合同，自承包人進(jìn)場施工時成立B.建設(shè)工程合同必須采用書面形式，未采用書面形式但已履行主要義務(wù)的視為合同成立C.建設(shè)工程合同中關(guān)于工程質(zhì)量的約定可低于國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D.分包合同無需發(fā)包人同意即可生效答案：B解析：《民法典》第490條規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式但一方已履行主要義務(wù)，對方接受的，合同成立。建設(shè)工程合同屬要式合同（《民法典》第789條），但未書面形式不必然導(dǎo)致合同不成立（B正確）。實(shí)踐合同需交付標(biāo)的物才成立（A錯誤）；工程質(zhì)量必須符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（C錯誤）；分包需發(fā)包人同意（D錯誤）。2.某施工企業(yè)向鋼材供應(yīng)商發(fā)出要約：“需采購HRB400E螺紋鋼1000噸，單價4200元/噸，貨到驗(yàn)收后30日內(nèi)付款?！惫?yīng)商回復(fù)：“同意供貨，但付款期限調(diào)整為貨到15日內(nèi)?！痹摶貜?fù)的法律性質(zhì)是（）。A.承諾B.新要約C.要約邀請D.有效變更答案：B解析：根據(jù)《民法典》第488條，承諾的內(nèi)容應(yīng)與要約一致，對要約內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更（如履行期限）的，視為新要約（B正確）。付款期限屬合同主要條款，變更構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，原要約失效。3.某工程施工合同約定“因不可抗力導(dǎo)致的工期延誤，承包人需在事件發(fā)生后7日內(nèi)提交書面報告，否則喪失工期索賠權(quán)利”。施工期間遭遇百年一遇洪水，承包人第10日提交報告，發(fā)包人以超期為由拒絕索賠。關(guān)于責(zé)任認(rèn)定，正確的是（）。A.洪水屬不可抗力，承包人必然獲得工期順延B.合同約定有效，承包人因超期喪失索賠權(quán)C.不可抗力無需報告即可索賠，約定無效D.承包人可主張報告期限過短，要求順延答案：B解析：《民法典》允許合同雙方對索賠程序作出特別約定（第590條）。承包人未按約定期限提交報告，視為放棄權(quán)利（B正確）。不可抗力雖可免責(zé)，但需按合同約定程序主張，否則可能喪失權(quán)利。4.關(guān)于工程合同履行中的不安抗辯權(quán)，下列表述正確的是（）。A.僅適用于發(fā)包人支付工程款的情形B.行使前需通知對方，對方提供擔(dān)保后應(yīng)恢復(fù)履行C.承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人經(jīng)營狀況惡化即可直接中止施工D.中止履行后，對方在合理期限內(nèi)未恢復(fù)履行能力的，抗辯權(quán)消滅答案：B解析：不安抗辯權(quán)適用于雙務(wù)合同中先履行方（如承包人先施工，發(fā)包人后付款）（A錯誤）。行使需有確切證據(jù)（如發(fā)包人喪失支付能力），并通知對方（C錯誤）。對方提供適當(dāng)擔(dān)保后，應(yīng)恢復(fù)履行（B正確）；對方未恢復(fù)且未提供擔(dān)保的，可解除合同（D錯誤）。5.某工程因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加20%，承包人要求調(diào)整合同價款。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），正確的處理方式是（）。A.承包人應(yīng)在變更確定后14日內(nèi)提出調(diào)整報告B.發(fā)包人收到報告后7日內(nèi)未確認(rèn)則視為拒絕C.工程量增加超15%部分按原單價結(jié)算D.設(shè)計(jì)變更由監(jiān)理人提出，無需發(fā)包人確認(rèn)答案：A解析：示范文本第10.4.2條規(guī)定，承包人應(yīng)在變更指示后14日內(nèi)提交變更估價申請（A正確）。發(fā)包人14日內(nèi)未答復(fù)視為認(rèn)可（B錯誤）；工程量偏差超15%時，超15%部分單價調(diào)整（C錯誤）；設(shè)計(jì)變更需發(fā)包人確認(rèn)（D錯誤）。6.關(guān)于工程合同解除，下列情形中發(fā)包人可單方解除合同的是（）。A.承包人因資金困難暫停施工5日B.承包人將主體結(jié)構(gòu)工程分包給具備資質(zhì)的企業(yè)C.承包人未按約定提交質(zhì)量保證金D.承包人明確表示完工后不配合竣工驗(yàn)收答案：B解析：《民法典》第806條規(guī)定，承包人將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)分包的，發(fā)包人可解除合同（B正確）。暫停施工需達(dá)到根本違約程度（A錯誤）；未交質(zhì)量保證金屬違約但不必然解除（C錯誤）；不配合驗(yàn)收可要求繼續(xù)履行（D錯誤）。7.某工程竣工驗(yàn)收合格后，承包人提交結(jié)算報告金額為5000萬元，發(fā)包人委托造價咨詢機(jī)構(gòu)審核后出具3800萬元的審核意見。承包人不予認(rèn)可，雙方未約定結(jié)算期限。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，正確的處理是（）。A.以審核意見為準(zhǔn)，因發(fā)包人已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)B.承包人可起訴要求按5000萬元結(jié)算，法院應(yīng)支持C.雙方未約定答復(fù)期限，視為結(jié)算報告未生效D.發(fā)包人無正當(dāng)理由逾期未答復(fù)，視為認(rèn)可結(jié)算報告答案：D解析：司法解釋第21條規(guī)定，當(dāng)事人約定發(fā)包人收到結(jié)算文件后在約定期限內(nèi)不予答復(fù)視為認(rèn)可，承包人主張按結(jié)算文件結(jié)算的，應(yīng)予支持。雖未約定具體期限，但根據(jù)誠信原則，發(fā)包人無正當(dāng)理由長期不答復(fù)，法院可參照適用（D正確）。8.關(guān)于工程合同中的“黑白合同”，下列表述錯誤的是（）。A.備案的中標(biāo)合同（白合同）與實(shí)際履行的黑合同均無效B.結(jié)算工程價款時應(yīng)以備案的中標(biāo)合同為依據(jù)C.黑合同可能因違反招標(biāo)投標(biāo)法而無效D.承包人可主張按實(shí)際履行的合同結(jié)算，但需證明實(shí)際履行答案：A解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第22條規(guī)定，當(dāng)事人簽訂的建設(shè)工程施工合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書載明的工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程價款不一致，一方當(dāng)事人請求將招標(biāo)文件等作為結(jié)算依據(jù)的，法院應(yīng)予支持。白合同有效，黑合同如實(shí)質(zhì)性背離中標(biāo)合同則無效（A錯誤）。9.某工程施工合同約定“爭議解決方式為先提交行業(yè)協(xié)會調(diào)解，調(diào)解不成再向合同簽訂地法院起訴”。后雙方因質(zhì)量問題發(fā)生爭議，承包人直接起訴至法院。關(guān)于法院是否受理，正確的是（）。A.不予受理，因未履行調(diào)解前置程序B.應(yīng)予受理，調(diào)解條款無強(qiáng)制約束力C.受理后需先移送調(diào)解，調(diào)解不成再審理D.調(diào)解條款有效，承包人需先申請調(diào)解答案：B解析：調(diào)解屬自愿程序，除非合同明確約定調(diào)解為必經(jīng)程序且具有強(qiáng)制力（如仲裁前調(diào)解），否則一方可直接起訴（B正確）。行業(yè)協(xié)會調(diào)解無強(qiáng)制效力，法院不得因未調(diào)解而拒絕受理。10.某承包人將部分非主體工程分包給無資質(zhì)的施工隊(duì)，分包合同被認(rèn)定無效。施工隊(duì)完成的工程經(jīng)驗(yàn)收合格，關(guān)于工程款結(jié)算，正確的是（）。A.按分包合同約定支付工程款B.參照分包合同約定支付工程款C.按成本價支付工程款D.不予支付工程款答案：B解析：司法解釋第24條規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，法院應(yīng)予支持（B正確）。11.關(guān)于工程合同中的索賠時效，下列表述正確的是（）。A.索賠時效為普通訴訟時效3年，自知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受損時起算B.合同約定索賠時效為28天的，因短于法定訴訟時效無效C.索賠時效屆滿后，承包人喪失實(shí)體權(quán)利D.承包人超過合同約定的索賠期限提出請求，發(fā)包人書面認(rèn)可的，仍可主張答案：D解析：索賠時效屬約定的除斥期間，合同可約定短于訴訟時效的期限（B錯誤）。超過約定時限未主張，視為放棄權(quán)利（A錯誤）；但發(fā)包人書面認(rèn)可的，構(gòu)成新的債務(wù)承認(rèn)，承包人可主張（D正確）。時效屆滿喪失勝訴權(quán)，非實(shí)體權(quán)利（C錯誤）。12.某工程因發(fā)包人未按約定提供施工場地導(dǎo)致工期延誤30天，承包人同期因自身管理不善導(dǎo)致工期延誤15天。關(guān)于工期索賠，正確的是（）。A.承包人可索賠30天，自身延誤不影響B(tài).承包人可索賠15天（30-15）C.承包人可索賠30天，發(fā)包人需承擔(dān)全部責(zé)任D.雙方按過錯比例分擔(dān)延誤責(zé)任答案：A解析：工期延誤需區(qū)分責(zé)任，發(fā)包人原因?qū)е碌难诱`（30天）承包人可索賠，承包人自身原因（15天）需自行承擔(dān)。兩者重疊時，發(fā)包人原因?qū)е碌难诱`優(yōu)先，承包人可索賠30天（A正確）。13.關(guān)于工程合同中的質(zhì)量保證金，下列表述錯誤的是（）。A.保證金比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%B.缺陷責(zé)任期最長不超過24個月C.保證金可銀行保函替代，發(fā)包人不得拒絕D.工程竣工前已繳納履約保證金的，不得同時預(yù)留質(zhì)量保證金答案：C解析：《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》第6條規(guī)定，發(fā)包人可要求承包人提供質(zhì)量保證金或銀行保函，但未規(guī)定必須接受保函（C錯誤）。其他選項(xiàng)符合規(guī)定（A：3%上限；B：最長2年；D：不得同時預(yù)留）。14.某工程施工合同約定“合同價款采用固定總價，風(fēng)險范圍包括材料價格±5%以內(nèi)的波動”。施工期間鋼材價格上漲8%，承包人要求調(diào)整價款。正確的處理是（）。A.全部上漲部分由承包人承擔(dān)B.超過5%的3%部分由發(fā)包人承擔(dān)C.全部上漲部分由發(fā)包人承擔(dān)D.雙方協(xié)商分擔(dān)答案：B解析：固定總價合同中，風(fēng)險范圍外的部分（8%-5%=3%）應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)（B正確）。合同明確約定風(fēng)險范圍，超出部分需調(diào)整。15.關(guān)于工程合同的解除權(quán)，下列情形中承包人可單方解除合同的是（）。A.發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款，經(jīng)催告后7日內(nèi)仍未支付B.發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙存在重大錯誤，導(dǎo)致無法施工C.因政策變化導(dǎo)致工程需停建，發(fā)包人書面通知暫停施工D.承包人項(xiàng)目經(jīng)理被行政機(jī)關(guān)限制從業(yè)資格答案：B解析：《民法典》第806條規(guī)定，發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或不履行協(xié)助義務(wù)，致使承包人無法施工，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，承包人可解除合同（B正確）。A選項(xiàng)催告后需合理期限（一般14天）；C屬情勢變更，可協(xié)商或解除；D屬承包人自身原因。16.某工程招標(biāo)文件規(guī)定“投標(biāo)保證金為投標(biāo)總價的2%，最高不超過80萬元”。投標(biāo)人甲投標(biāo)總價4000萬元，繳納保證金90萬元；投標(biāo)人乙投標(biāo)總價5000萬元，繳納保證金80萬元。關(guān)于投標(biāo)保證金效力，正確的是（）。A.甲的保證金有效，乙的無效B.甲的保證金無效，乙的有效C.兩者均有效D.兩者均無效答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第26條規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價的2%，最高80萬元。甲投標(biāo)總價4000萬元，2%為80萬元，甲繳納90萬元超上限，無效（B正確）；乙5000萬元的2%為100萬元，按上限80萬元繳納，有效。17.關(guān)于工程合同中的格式條款，下列表述錯誤的是（）。A.提供格式條款一方未履行提示說明義務(wù)的，條款無效B.格式條款與非格式條款不一致的，以非格式條款為準(zhǔn)C.排除對方主要權(quán)利的格式條款無效D.對格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)作出不利于提供方的解釋答案：A解析：《民法典》第496條規(guī)定，提供格式條款一方未履行提示或說明義務(wù)，致使對方未注意或理解與其有重大利害關(guān)系的條款的，對方可主張?jiān)摋l款不成為合同內(nèi)容（A錯誤），而非直接無效。18.某工程竣工驗(yàn)收后，承包人發(fā)現(xiàn)部分隱蔽工程存在質(zhì)量問題，發(fā)包人以已通過驗(yàn)收為由拒絕維修。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，正確的責(zé)任認(rèn)定是（）。A.驗(yàn)收合格后承包人不再承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任B.承包人需承擔(dān)保修責(zé)任，因隱蔽工程在保修范圍內(nèi)C.發(fā)包人未及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任自負(fù)D.質(zhì)量問題屬設(shè)計(jì)原因，承包人無責(zé)答案：B解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第40條規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。隱蔽工程屬保修范圍，承包人需承擔(dān)保修責(zé)任（B正確）。19.關(guān)于工程合同爭議的仲裁解決，下列表述正確的是（）。A.仲裁協(xié)議必須明確約定仲裁機(jī)構(gòu)，否則無效B.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人可就同一糾紛向法院起訴C.仲裁實(shí)行一裁終局，裁決書自送達(dá)之日起生效D.仲裁庭組成人員可由雙方各選一名，首席仲裁員由仲裁委員會指定答案：D解析：《仲裁法》第31條規(guī)定，當(dāng)事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，雙方各選一名，首席仲裁員由雙方共同選定或仲裁委員會指定（D正確）。仲裁協(xié)議未明確機(jī)構(gòu)但能確定的有效（A錯誤）；仲裁一裁終局，不得起訴（B錯誤）；裁決書自作出之日生效（C錯誤）。20.某工程承包人因發(fā)包人拖欠工程款，將工程部分設(shè)備扣押。關(guān)于該行為，正確的認(rèn)定是（）。A.屬合法行使留置權(quán)，因設(shè)備屬承包人所有B.屬非法扣押，承包人無留置權(quán)C.屬自助行為，無需承擔(dān)責(zé)任D.發(fā)包人拖欠工程款，承包人有權(quán)扣押答案：B解析：《民法典》第447條規(guī)定，留置權(quán)適用于債權(quán)人合法占有債務(wù)人的動產(chǎn)。工程設(shè)備若屬發(fā)包人所有，承包人扣押屬非法（B正確）。承包人對工程款的債權(quán)不直接產(chǎn)生對設(shè)備的留置權(quán)。二、多項(xiàng)選擇題（共10題，每題2分，共20分。每題有2-4個正確選項(xiàng)，錯選、多選不得分，少選每個正確選項(xiàng)得0.5分）1.根據(jù)《民法典》合同編，建設(shè)工程合同無效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B.承包人超越資質(zhì)等級簽訂合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)C.沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)答案：ACD解析：司法解釋第1條規(guī)定，承包人未取得或超越資質(zhì)（竣工前未取得）、借用資質(zhì)、必須招標(biāo)未招標(biāo)的合同無效（ACD正確）。B選項(xiàng)竣工前取得資質(zhì)的，合同有效。2.關(guān)于工程合同履行中的同時履行抗辯權(quán)，適用條件包括（）。A.雙方互負(fù)債務(wù)，且無先后履行順序B.對方未履行或履行不符合約定C.債務(wù)已屆清償期D.抗辯權(quán)行使需通知對方答案：ABC解析：同時履行抗辯權(quán)無需通知對方（D錯誤），其他選項(xiàng)符合《民法典》第525條規(guī)定。3.承包人在工程合同履行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)包括（）。A.按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范施工B.對施工場地的地下管線采取保護(hù)措施C.提供施工所需的全部資金D.及時向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收報告答案：ABD解析：提供資金屬發(fā)包人的義務(wù)（C錯誤），其他選項(xiàng)符合《民法典》第795條、《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》約定。4.工程合同索賠成立的條件包括（）。A.索賠事件屬非承包人責(zé)任B.造成工期延誤或費(fèi)用增加C.承包人在約定期限內(nèi)提出索賠D.索賠金額經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)答案：ABC解析：索賠成立需責(zé)任、損失、程序三要件（ABC正確），金額確認(rèn)非必要條件（D錯誤）。5.關(guān)于工程合同的解除，下列情形中合同權(quán)利義務(wù)終止的有（）。A.雙方協(xié)商一致解除合同B.因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的C.承包人將工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人解除合同D.合同已按約定履行完畢答案：ABCD解析：《民法典》第557條規(guī)定，債務(wù)履行、合同解除（協(xié)商、法定）等情形導(dǎo)致權(quán)利義務(wù)終止（ABCD均正確）。6.工程合同價款調(diào)整的常見情形包括（）。A.法律變化引起的價格調(diào)整B.工程量清單缺項(xiàng)C.承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`期間材料價格上漲D.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增減答案：ABD解析：承包人原因?qū)е碌难诱`期間價格上漲，由承包人承擔(dān)（C錯誤），其他屬常見調(diào)整情形（ABD正確）。7.關(guān)于工程合同中的隱蔽工程驗(yàn)收，正確的程序包括（）。A.承包人自檢合格后通知監(jiān)理人驗(yàn)收B.監(jiān)理人未按時驗(yàn)收，承包人可自行驗(yàn)收并記錄C.驗(yàn)收不合格的，承包人需整改后重新驗(yàn)收D.隱蔽后監(jiān)理人要求重新檢查，無論是否合格均由發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用答案：ABC解析：隱蔽后重新檢查，經(jīng)驗(yàn)收合格的由發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用，不合格的由承包人承擔(dān)（D錯誤），其他選項(xiàng)符合《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第5.3條。8.工程合同爭議的解決方式包括（）。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟答案：ABD解析：行政復(fù)議適用于具體行政行為，工程合同爭議屬民事糾紛（C錯誤），其他為常見解決方式（ABD正確）。9.關(guān)于工程合同中的履約保證金，正確的表述包括（）。A.履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%B.履約保證金可采用銀行保函形式C.發(fā)包人應(yīng)在工程接收證書頒發(fā)后28天內(nèi)退還履約保證金D.承包人未履行合同義務(wù)時，發(fā)包人可直接沒收履約保證金答案：AB解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第58條規(guī)定，履約保證金不得超過中標(biāo)合同價的10%（A正確），可采用保函（B正確）。退還時間通常為缺陷責(zé)任期結(jié)束（C錯誤）；沒收需符合合同約定或法定條件（D錯誤）。10.工程合同管理中，發(fā)包人應(yīng)重點(diǎn)審查的內(nèi)容包括（）。A.承包人的資質(zhì)和業(yè)績B.合同價款的計(jì)價方式C.質(zhì)量保證金的預(yù)留比例D.項(xiàng)目經(jīng)理的執(zhí)業(yè)資格答案：ABCD解析：發(fā)包人需審查承包人主體資格（A、D）、合同價款（B）、質(zhì)量條款（C）等核心內(nèi)容（ABCD均正確）。三、案例分析題（共3題，第1題20分，第2題25分，第3題25分，共70分）案例一：2023年5月，某房地產(chǎn)公司（發(fā)包人）與某建筑公司（承包人）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定：“工程為某住宅小區(qū)3棟住宅樓，工期24個月（2023年6月1日-2025年5月31日），合同總價1.2億元（固定總價），進(jìn)度款按月支付至已完工程量的80%，竣工結(jié)算后支付至97%，剩余3%為質(zhì)量保證金（缺陷責(zé)任期24個月）?！焙贤炗喓螅邪税醇s進(jìn)場施工。2024年3月，因發(fā)包人未取得規(guī)劃許可證，工程被行政主管部門責(zé)令停工3個月（2024年3月15日-2024年6月15日）。停工期間，承包人發(fā)生人員窩工損失80萬元、設(shè)備閑置損失50萬元。2024年6月復(fù)工后，發(fā)包人提出將原設(shè)計(jì)的外保溫材料由A級改為B1級（降低防火標(biāo)準(zhǔn)），承包人以違反強(qiáng)制性規(guī)范為由拒絕，雙方協(xié)商后發(fā)包人同意恢復(fù)原設(shè)計(jì)，但因此導(dǎo)致工期延誤1個月。2025年6月，工程竣工（實(shí)際工期24+4=28個月）。承包人提交結(jié)算報告金額1.25億元（含停工損失130萬元、工期延誤增加的管理費(fèi)20萬元）。發(fā)包人以“固定總價合同風(fēng)險由承包人承擔(dān)”“停工損失屬承包人應(yīng)預(yù)見風(fēng)險”“設(shè)計(jì)變更未實(shí)際實(shí)施”為由，僅同意支付1.2億元。問題：1.分析停工損失的責(zé)任歸屬及承包人可主張的賠償金額（5分）。2.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工期延誤是否應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)？說明理由（5分）。3.承包人主張的結(jié)算金額是否合理？說明理由（10分）。答案：1.停工責(zé)任歸屬發(fā)包人（2分）。根據(jù)《民法典》第803條，發(fā)包人未取得規(guī)劃許可證導(dǎo)致停工，屬發(fā)包人原因（1分）。承包人可主張窩工損失80萬元、設(shè)備閑置損失50萬元（共130萬元）（2分）。2.應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)（2分）。發(fā)包人提出降低防火標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更違反《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）強(qiáng)制性規(guī)定，承包人拒絕屬合法（2分）。協(xié)商恢復(fù)原設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工期延誤由發(fā)包人原因引起（1分）。3.部分合理（2分）：-固定總價合同風(fēng)險范圍不包括發(fā)包人原因?qū)е碌膿p失（1分），停工損失130萬元應(yīng)計(jì)入結(jié)算（1分）。-工期延誤增加的管理費(fèi)20萬元屬發(fā)包人原因?qū)е碌念~外成本，應(yīng)補(bǔ)償（1分）。-合同總價1.2億元為固定總價，但因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ塘课礈p少（設(shè)計(jì)變更未實(shí)際實(shí)施），原合同價款仍應(yīng)支付（1分）。-結(jié)算總價應(yīng)為1.2億+130萬+20萬=1.215億元（1分）。案例二：2024年1月，某市政公司（發(fā)包人）通過公開招標(biāo)與某路橋公司（承包人）簽訂《市政道路施工合同》，約定：“工程為城市快速路改造，工期18個月（2024年2月1日-2025年7月31日），合同采用單價合同，工程量按實(shí)際計(jì)量，綜合單價包含人工、材料、機(jī)械及10%利潤?！焙贤炗喓?，承包人提交了施工組織設(shè)計(jì)，其中明確“關(guān)鍵線路為K0+000-K5+000段路基施工（工期6個月）”。2024年5月，因發(fā)包人未按約定提供地下管線資料，承包人在K2+000段施工時挖斷天然氣管道，導(dǎo)致停工15天，產(chǎn)生搶修費(fèi)用20萬元（發(fā)包人墊付）、承包人窩工損失30萬元。2024年7月，市場鋼材價格上漲25%（合同約定風(fēng)險范圍為±10%，超出部分調(diào)整），承包人要求調(diào)整綜合單價中的鋼材價格。2025年3月，承包人因資金緊張，將K5+000-K8+000段路面工程分包給無資質(zhì)的勞務(wù)公司，發(fā)包人發(fā)現(xiàn)后要求解除合同。問題：1.挖斷天然氣管道的責(zé)任如何劃分？承包人能否主張窩工損失？（7分）2.鋼材價格上漲部分應(yīng)如何調(diào)整？計(jì)算調(diào)整金額（假設(shè)鋼材占綜合單價的40%）（8分）3.發(fā)包人是否有權(quán)解除合同？說明理由（10分）答案：1.責(zé)任劃分：發(fā)包人未提供地下管線資料，屬主要責(zé)任（2分）；承包人施工前未充分核查，屬次要責(zé)任（2分）。根據(jù)《民法典》第803條，發(fā)包人未履行協(xié)助義務(wù)，承包人可主張窩工損失（1分）。但承包人自身存在過錯，法院可能按比例分擔(dān)（如發(fā)包人承擔(dān)80%，承包人20%），即30萬×80%=24萬元（2分）。2.鋼材價格上漲25%，超出風(fēng)險范圍15%（25%-10%）（2分）。假設(shè)原綜合單價為P，鋼材占40%，則調(diào)整金額=P×40%×15%（2分）。因合同為單價合同，需按實(shí)際使用鋼材量計(jì)算（2分）。例如，原鋼材單價為4000元/噸，現(xiàn)漲至5000元/噸（上漲25%），風(fēng)險范圍內(nèi)4000×1.1=4400元/噸，超出部分5000-4400=600元/噸，調(diào)整單價為原單價+600元/噸×鋼材用量占比（2分）。3.有權(quán)解除（2分）。根據(jù)《民法典》第806條及司法解釋第1條，承包人將工程分包給無資質(zhì)主體，屬違法分包（3分）。違法分包導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)（工程質(zhì)量無法保證）（3分），發(fā)包人可單方解除合同（2分）。案例三：2023年10月，某工業(yè)公司（發(fā)包人）與某機(jī)電安裝公司（承包人）簽訂《設(shè)備安裝合同》，約定：“承包人負(fù)責(zé)安裝3臺進(jìn)口生產(chǎn)線設(shè)備，工期120天（2023年11月1日-2024年2月28日），合同總價800萬元（含設(shè)備卸車、安裝、調(diào)試），調(diào)試合格后支付至95%，剩余5%為質(zhì)量保證金（保證期12個月）?！焙贤炗喓?，承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人提供的設(shè)備基礎(chǔ)尺寸與設(shè)計(jì)圖紙不符，要求發(fā)包人整改。發(fā)包人以“基礎(chǔ)由第三方施工，與己無關(guān)”為由拒絕，承包人自行調(diào)整基礎(chǔ)（費(fèi)用15萬元）后繼續(xù)施工。2024年2月，因設(shè)備供應(yīng)商延遲供貨30天，導(dǎo)致安裝工期延誤至2024年4月15日。調(diào)試期間，因承包人未按規(guī)范進(jìn)行潤滑系統(tǒng)清洗，設(shè)備運(yùn)行1個月后出現(xiàn)軸承損壞（維修費(fèi)用30萬元）。發(fā)包人以“工期延誤”“質(zhì)量問題”為由，拒絕支付剩余工程款（含質(zhì)量保證金40萬元）。問題：1.設(shè)備基礎(chǔ)尺寸不符的責(zé)任由誰承擔(dān)？承包人自行整改的費(fèi)用能否索賠？（8分）2.工期延誤的責(zé)任如何劃分？承包人是否需承擔(dān)逾期責(zé)任？（8分）3.軸承損壞的維修費(fèi)用由誰承擔(dān)？發(fā)包人能否拒付質(zhì)量保證金？（9分）答案：1.責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)（2分）。根據(jù)《民法典》第803條，發(fā)包人需提供符合要求的施工條件（設(shè)備基礎(chǔ)）（2分