2026年監(jiān)理工程師（建設(shè)工程合同管理）深度模擬考試題及答案

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______一、單項選擇題（總共10題，每題3分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.建設(shè)工程合同管理的基本方法不包括（）。A.嚴格執(zhí)行建設(shè)工程合同管理法律法規(guī)B.普及相關(guān)法律知識，培訓合同管理人才C.設(shè)立合同管理機構(gòu)，配備合同管理人員D.建立合同管理目標制度2.下列關(guān)于合同法律關(guān)系的說法，正確的是（）。A.合同法律關(guān)系可以沒有客體B.技術(shù)秘密不能作為合同法律關(guān)系的客體C.法律事實只包括行為D.行為和事件能夠引起合同法律關(guān)系的消滅3.關(guān)于代理的說法，正確的是（）。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)，應以自己的名義實施民事法律行為B.代理人喪失民事行為能力，委托代理終止C.本人知道他人以自己的名義實施民事行為不作否認表示的，視為不同意D.代理人和第三人串通，損害被代理人的利益的，由代理人承擔民事責任4.建設(shè)工程勘察合同履行期間，應發(fā)包人要求解除合同時，下列關(guān)于勘察費結(jié)算的說法，正確的是（）。A.勘察工作尚未進行，應全額退還已經(jīng)支付的定金B(yǎng).勘察工作已經(jīng)進行了25%，發(fā)包人應按實際完成的工作量支付勘察費C.勘察工作已經(jīng)進行了40%，發(fā)包人應支付預算額100%的勘察費D.勘察工作已經(jīng)進行了60%，發(fā)包人應支付預算額100%的勘察費5.設(shè)計合同履行過程中，屬于設(shè)計人責任的是（）。A.組織對設(shè)計文件的審查、鑒定和驗收B.辦理設(shè)計文件的報批手續(xù)C.選定設(shè)計文件依據(jù)的設(shè)計規(guī)范D.為現(xiàn)場的設(shè)計人提供必要的工作條件6.關(guān)于建設(shè)工程施工合同中竣工結(jié)算的說法，正確的是（）。A.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi)，承包人應向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料B.發(fā)包人應在收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)進行核實C.竣工結(jié)算審查的方法包括全面審查法、重點審查法、分析對比審查法、經(jīng)驗審查法D.工程竣工結(jié)算價款經(jīng)發(fā)包人同意后即可支付7.下列關(guān)于施工專業(yè)分包合同的說法，錯誤的是（）。A.專業(yè)分包合同的當事人是發(fā)包人和分包人B.專業(yè)分包合同的內(nèi)容往往涵蓋了工程施工的全過程C.專業(yè)分包合同與主合同的區(qū)別在于計價方式的不同D.專業(yè)分包合同的履行過程中，分包人應接受承包人的管理8.關(guān)于FIDIC施工合同條件中工程師的說法，正確的是（）。A.工程師屬于雇主人員，但不同于雇主雇傭的一般人員B.工程師無權(quán)獨立作出決定C.工程師在施工合同履行期間獨立工作D.工程師的權(quán)力在施工合同履行期間不會發(fā)生變化9.關(guān)于合同爭議解決方式的說法，正確的是（）。A.合同當事人可以通過和解或調(diào)解解決合同爭議B.仲裁機構(gòu)是獨立于政府行政機關(guān)的民間團體，因此仲裁委員會受理案件不受任何行政機關(guān)的影響C.當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理D.當事人在合同中約定了仲裁條款，事后又達成仲裁協(xié)議的，也可以向人民法院起訴10.建設(shè)工程材料采購合同履行中，若當事人沒有約定交貨期限，首先應按照（）履行。A.債權(quán)人要求B.合同有關(guān)條款C.交易習慣D.補充協(xié)議二、多項選擇題（總共5題，每題5分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1.下列選項中，屬于合同法律關(guān)系主體的有（）。A.法人B.自然人C.其他組織D.行為E.智力成果2.下列關(guān)于格式條款的說法，正確的有（）。A.格式條款是當事人為了重復使用而預先擬定，并在訂立合同時未與對方協(xié)商的條款B.格式條款提供方應遵循公平原則確定當事人之間的權(quán)利和義務C.格式條款和非格式條款不一致的，應當采用格式條款D.對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按照通常理解予以解釋E.對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋3.建設(shè)工程設(shè)計合同示范文本中，發(fā)包人委托的設(shè)計任務可以包括（）。A.項目建議書B.初步設(shè)計C.技術(shù)設(shè)計D.產(chǎn)品設(shè)計E.施工圖設(shè)計4.下列關(guān)于建設(shè)工程施工合同中工期的說法，正確的有（）。A.工期是指在合同協(xié)議書約定的承包人完成工程所需的期限B.工期包括按照合同約定所作的期限變更C.承包人應在開工日期后盡快施工D.工期的計算以開工通知中寫明的開工日期為起算點E.工期的計算以實際開工日期為起算點5.關(guān)于建設(shè)工程施工合同中違約責任的說法，正確的有（）。A.發(fā)包人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任B.承包人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任C.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失D.當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償E.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔三、案例分析題（總共2題，每題25分）案例一某工程項目，建設(shè)單位通過招標與甲施工單位簽訂了施工總承包合同，依據(jù)合同，甲施工單位將裝飾工程分包給乙施工單位。施工過程中發(fā)生了下列事件：事件1：甲施工單位向項目監(jiān)理機構(gòu)提交了工程開工報審表，總監(jiān)理工程師在審核該報審表時發(fā)現(xiàn)，工程開工報審表中開工條件的審核內(nèi)容僅包括：征地拆遷工作能滿足工程進度的需要；施工許可證已獲政府主管部門批準；施工組織設(shè)計已獲總監(jiān)理工程師批準?？偙O(jiān)理工程師認為該報審表不完全，要求甲施工單位補充完善。事件2：項目監(jiān)理機構(gòu)在巡視時發(fā)現(xiàn)，乙施工單位未按審查通過的施工組織設(shè)計組織施工，存在較大質(zhì)量、安全隱患。項目監(jiān)理機構(gòu)分別向甲、乙施工單位發(fā)出了整改通知，甲、乙施工單位既不整改也未回函答復。事件3：工程完工后，甲施工單位在自查合格后向項目監(jiān)理機構(gòu)提交了工程竣工驗收報審表及全部竣工資料，申請工程竣工驗收?？偙O(jiān)理工程師認為施工過程中均按要求進行了驗收，即簽署了工程竣工驗收報審表，并向建設(shè)單位提交了工程質(zhì)量評估報告。建設(shè)單位收到工程質(zhì)量評估報告后，即將該工程正式投入使用。問題1.事件1中，工程開工報審表中開工條件的審核內(nèi)容還應包括哪些？2.事件2中，項目監(jiān)理機構(gòu)分別向甲、乙施工單位發(fā)出整改通知是否正確？分別說明理由。在發(fā)出整改通知后，甲、乙施工單位既不整改也未回函答復，項目監(jiān)理機構(gòu)應采取什么措施？3.指出事件3中總監(jiān)理工程師做法的不妥之處，寫出正確做法。建設(shè)單位的做法是否正確？說明理由。案例二某工程，建設(shè)單位與施工單位按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工合同，合同工期9個月，合同價840萬元。經(jīng)總監(jiān)理工程師批準的施工進度計劃如圖1所示（時間單位：月），各項工作均按照最早時間安排且勻速施工，施工單位的部分報價見表1。施工合同中約定：預付款按合同價的20%支付，工程款付至合同價的50%時開始扣回預付款，3個月內(nèi)平均扣回；質(zhì)量保修金為合同價的5%，從第1個月開始，按月應付款的10%扣留，扣足為止。施工過程中發(fā)生了如下事件：事件1：工程于2019年4月1日開工。施工單位發(fā)現(xiàn)圖紙錯誤，導致工作B推遲1個月開始，施工單位采取了趕工措施，該工作于2019年11月1日完成，趕工費用及損失共計3萬元。事件2：因建設(shè)單位供應的材料未按時進場，導致工作E延誤1個月，工作G延誤1個月。事件3：因不可抗力因素，導致工作H延誤1個月，工作I延誤1個月。事件4：施工單位采購的材料質(zhì)量不合格，導致工作M延誤1個月。問題1.指出圖1中所示施工總進度計劃的關(guān)鍵線路及工作F、H的總時差。2.事件1中，施工單位應獲得的工期補償和費用補償各為多少？說明理由。3.事件2中，工作E、G延誤的時間是否會影響總工期？說明理由。4.事件3中，工作H、I延誤的時間是否會影響總工期？說明理由。5.事件4中，工作M延誤的時間是否會影響總工期？說明理由。四、材料分析題（總共1題，每題25分）某建設(shè)單位與施工單位簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同中約定了工程價款、工期、質(zhì)量標準等條款。在施工過程中，發(fā)生了以下事件：材料一：施工單位按照合同約定進行施工，但建設(shè)單位未按照約定支付工程款，導致施工單位資金緊張，無法按時購買施工所需的材料和設(shè)備，影響了工程進度。材料二：建設(shè)單位要求施工單位對已完成的部分工程進行變更，施工單位按照建設(shè)單位的要求進行了變更，但建設(shè)單位未對變更部分的工程價款進行調(diào)整，雙方因此發(fā)生爭議。材料三：工程竣工后，施工單位向建設(shè)單位提交了竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，但建設(shè)單位以各種理由拖延結(jié)算，不予支付工程價款。問題1.針對材料一，施工單位應如何維護自己的合法權(quán)益？2.材料二中，建設(shè)單位未對變更部分的工程價款進行調(diào)整是否合理？施工單位應如何處理？3.材料三中，建設(shè)單位拖延結(jié)算，不予支付工程價款，施工單位應采取哪些措施？五、簡答題（總共1題，每題25分）簡述建設(shè)工程合同管理的重要性及主要內(nèi)容。答案：一、單項選擇題1.B2.D3.B4.D5.C6.A7.A8.A9.C10.D二、多項選擇題1.ABC2.ABDE3.BCE4.ABCD5.ABCDE三、案例分析題案例一：1.工程開工報審表中開工條件的審核內(nèi)容還應包括：施工組織設(shè)計已獲總監(jiān)理工程師批準；施工管理人員已到位，機具、施工人員已進場，主要工程材料已落實；進場道路及水、電、通信等已滿足開工要求。2.（1）項目監(jiān)理機構(gòu)向甲施工單位發(fā)出整改通知正確。理由：甲施工單位對分包工程的質(zhì)量、安全負有連帶責任。（2）項目監(jiān)理機構(gòu)向乙施工單位發(fā)出整改通知正確。理由：乙施工單位未按審查通過的施工組織設(shè)計組織施工，存在較大質(zhì)量、安全隱患。（3）在發(fā)出整改通知后，甲、乙施工單位既不整改也未回函答復，項目監(jiān)理機構(gòu)應采取以下措施：下達工程暫停令，并及時報告建設(shè)單位；對甲、乙施工單位的違約行為進行記錄，并向建設(shè)單位報告；對甲、乙施工單位的違約行為進行處罰。3.（1）總監(jiān)理工程師做法的不妥之處：認為施工過程中均按要求進行了驗收，即簽署了工程竣工驗收報審表，并向建設(shè)單位提交了工程質(zhì)量評估報告。正確做法：總監(jiān)理工程師應組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量進行竣工預驗收，對存在的問題，應及時要求施工單位整改。整改完畢且復驗合格后，總監(jiān)理工程師應簽認單位工程竣工驗收報審表及質(zhì)量評估報告，并向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量評估報告。（2）建設(shè)單位的做法不正確。理由：建設(shè)單位收到工程質(zhì)量評估報告后，應組織工程竣工驗收。建設(shè)單位未經(jīng)竣工驗收，擅自使用工程的，所出現(xiàn)的質(zhì)量問題及其他問題，由建設(shè)單位承擔責任。案例二：1.關(guān)鍵線路：A→B→D→F→H→I工作F的總時差：1個月工作H的總時差：0個月2.（1）施工單位應獲得的工期補償為0個月。理由：工作B推遲1個月開始，但該工作有1個月的總時差，不影響總工期。（2）施工單位應獲得的費用補償為3萬元。理由：工作B推遲1個月開始，施工單位采取了趕工措施，趕工費用及損失共計3萬元，該費用應由建設(shè)單位承擔。3.工作E延誤的時間會影響總工期。理由：工作E有1個月的總時差，延誤1個月，超過了總時差，會影響總工期。工作G延誤的時間不會影響總工期。理由：工作G有1個月的總時差，延誤1個月，未超過總時差，不會影響總工期。4.工作H延誤的時間會影響總工期。理由：工作H的總時差為0個月，延誤1個月，會影響總工期。工作I延誤的時間不會影響總工期。理由：工作I有1個月的總時差，延誤1個月，未超過總時差，不會影響總工期。5.工作M延誤的時間會影響總工期。理由：工作M沒有總時差，延誤1個月，會影響總工期。四、材料分析題1.施工單位可以采取以下措施維護自己的合法權(quán)益：（1）與建設(shè)單位協(xié)商，要求建設(shè)單位按照合同約定支付工程款；（2）向建設(shè)單位發(fā)出書面通知，要求建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)支付工程款，并承擔逾期付款的違約責任；（3）如果建設(shè)單位仍然不支付工程款，施工單位可以向人民法院提起訴訟，要求建設(shè)單位支付工程款，并承擔逾期付款的違約責任。2.建設(shè)單位未對變更部分的工程價款進行調(diào)整不合理。施工單位應采取以下措施：（1）與建設(shè)單位協(xié)商，要求建設(shè)單位對變更部分的工程價款進行調(diào)整；（2）向建設(shè)單位發(fā)出書面通知，要求建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)對變更部分的工程價款進行調(diào)整，并承擔逾期付款的違約責任；（3）如果建設(shè)單位仍然不調(diào)整工程價款，施工單位可以向人民法院提起訴訟，要求建設(shè)單位對變更部分的工程價款進行調(diào)整，并承擔逾期付款的違約責任。3.施工單位可以采取以下措施：（1）與建設(shè)單位協(xié)商，要求建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)進行結(jié)算，并支付工程價款；（2）向建設(shè)單位發(fā)出書面通知，要求建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)進行結(jié)算，并支付工程價款，并承擔逾期付款的違約責任；（3）如果建設(shè)單位仍然不結(jié)算工程款，施工單位可以向人民法院提起訴訟，要求建設(shè)單位支付工程價款，并承擔逾期付款的違約責任；（4）施工單位可以申請人民法院對建設(shè)單位的財產(chǎn)進行保全，以確保自己的合法權(quán)益得到保障。五、簡答題建設(shè)工程合同管理的重