承攬外包合同范本_第1頁
承攬外包合同范本_第2頁
承攬外包合同范本_第3頁
承攬外包合同范本_第4頁
承攬外包合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

承攬外包合同范本甲方(定作人):姓名:身份證號碼:地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬人):名稱:統(tǒng)一社會信用代碼:法定代表人:地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方有[具體項目名稱]相關(guān)工作需要進行外包,乙方具備完成該工作的專業(yè)能力和資質(zhì),雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定,就甲方將[具體項目名稱]承攬外包給乙方事宜,達成如下協(xié)議:一、承攬項目及內(nèi)容(一)項目名稱[具體項目名稱](二)項目內(nèi)容及要求1.具體工作內(nèi)容乙方需按照甲方的要求完成[詳細描述工作內(nèi)容,例如:設(shè)計并制作[產(chǎn)品名稱]的包裝,包括包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、外觀圖案設(shè)計、色彩搭配等,確保包裝符合產(chǎn)品特點及市場定位,并能夠有效保護產(chǎn)品在運輸和儲存過程中的安全。具體的設(shè)計細節(jié)需滿足甲方提供的設(shè)計初稿方向及修改意見,初稿方向中應(yīng)明確產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體、產(chǎn)品核心賣點等關(guān)鍵信息。]2.質(zhì)量要求乙方交付的工作成果應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如[列舉適用的具體標(biāo)準(zhǔn),如《包裝設(shè)計通用規(guī)范》GB/T[標(biāo)準(zhǔn)編號]等]。在設(shè)計方面,應(yīng)具有創(chuàng)新性、獨特性,能夠突出產(chǎn)品特色,吸引消費者目光。包裝結(jié)構(gòu)應(yīng)穩(wěn)固、合理,便于產(chǎn)品的裝卸、陳列和銷售。外觀圖案設(shè)計應(yīng)清晰、美觀,色彩搭配協(xié)調(diào),無明顯瑕疵或模糊不清的地方。乙方應(yīng)確保所使用的材料符合環(huán)保要求,不含有任何對人體有害的物質(zhì),如甲醛、重金屬等,確保產(chǎn)品包裝符合綠色環(huán)保理念,以滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求趨勢。3.時間要求乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)完成設(shè)計初稿,并提交給甲方審核。根據(jù)甲方提出的審核意見,乙方應(yīng)在收到意見后的[X]個工作日內(nèi)完成修改,并再次提交甲方確認。經(jīng)甲方確認最終設(shè)計方案后,乙方應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成包裝樣品的制作,并交付給甲方進行實物測試。在實物測試通過后,乙方應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)按照甲方確認的數(shù)量要求完成全部包裝的生產(chǎn)制作,并安排發(fā)貨至甲方指定地點。發(fā)貨時間應(yīng)確保甲方能夠按照預(yù)定計劃將產(chǎn)品推向市場,不影響產(chǎn)品的銷售旺季或重要營銷活動。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。對乙方交付的工作成果進行驗收,如發(fā)現(xiàn)不符合合同約定,有權(quán)要求乙方返工或采取其他補救措施,直至達到合同要求。2.義務(wù)向乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料,包括但不限于產(chǎn)品信息、設(shè)計要求、市場定位、目標(biāo)客戶群體等詳細資料,確保乙方能夠準(zhǔn)確理解甲方需求,為工作開展提供依據(jù)。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。在乙方工作過程中,如因甲方自身原因?qū)е鹿ぷ髯兏蜓诱`,應(yīng)及時通知乙方,并承擔(dān)由此給乙方造成的損失。例如,甲方臨時調(diào)整產(chǎn)品定位或設(shè)計要求,應(yīng)提前告知乙方調(diào)整的具體內(nèi)容和時間節(jié)點,以便乙方合理安排工作進度,避免因甲方原因造成乙方資源浪費或工作延誤。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和支付報酬。在工作過程中,如遇到無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況(如不可抗力因素、甲方提供資料嚴重錯誤等)導(dǎo)致工作無法正常進行,有權(quán)要求甲方協(xié)商解決,以保障自身合法權(quán)益。例如,因自然災(zāi)害導(dǎo)致乙方工作場地受損,影響工作進度,乙方有權(quán)要求甲方給予一定的時間寬限或適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償,以幫助乙方恢復(fù)工作。2.義務(wù)按照合同約定的質(zhì)量要求、時間要求和工作內(nèi)容,完成承攬工作。自行提供完成工作所需的設(shè)備、材料、技術(shù)等資源,并確保其質(zhì)量符合要求和安全可靠。例如,乙方在設(shè)計包裝時使用的印刷設(shè)備應(yīng)具備高精度印刷能力,確保圖案色彩還原度高;所選用的包裝材料應(yīng)符合環(huán)保、強度等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求。在工作過程中,接受甲方的監(jiān)督檢查,對甲方提出的合理意見和建議應(yīng)及時采納并改進。乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和工作成果的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)甲方書面同意,不得向任何第三方泄露或使用。例如,乙方不得將甲方產(chǎn)品的設(shè)計方案、市場策略等商業(yè)秘密告知其他競爭對手,也不得擅自將為甲方設(shè)計的包裝用于其他類似產(chǎn)品的設(shè)計中。乙方完成工作后,應(yīng)及時向甲方交付工作成果,并提交相關(guān)的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。例如,交付設(shè)計圖紙、樣品、材質(zhì)報告、生產(chǎn)工藝文件等,以便甲方進行驗收和后續(xù)生產(chǎn)安排。三、報酬及支付方式(一)報酬金額甲方應(yīng)向乙方支付的承攬報酬為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額寫法])。(二)支付方式1.合同簽訂后,甲方在[X]個工作日內(nèi)向乙方支付報酬總額的[X]%作為預(yù)付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額寫法]),用于乙方啟動工作所需的費用,如購買材料、設(shè)備調(diào)試、人員安排等。2.乙方完成設(shè)計初稿并提交甲方審核通過后,甲方在[X]個工作日內(nèi)向乙方支付報酬總額的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額寫法]),作為設(shè)計階段的進度款,鼓勵乙方按照合同要求高質(zhì)量完成設(shè)計工作。3.乙方完成包裝樣品制作并經(jīng)甲方實物測試通過后,甲方在[X]個工作日內(nèi)向乙方支付報酬總額的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額寫法]),以確保乙方能夠按照測試通過的樣品標(biāo)準(zhǔn)進行批量生產(chǎn)。4.乙方完成全部包裝生產(chǎn)制作并發(fā)貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方在[X]個工作日內(nèi)支付剩余報酬,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額寫法])。(三)支付賬戶乙方指定以下賬戶為收款賬戶:開戶銀行:銀行賬號:賬戶名稱:四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式(一)驗收標(biāo)準(zhǔn)按照本合同約定的質(zhì)量要求、時間要求及雙方確認的設(shè)計方案、樣品等作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。(二)驗收方式1.初步驗收乙方完成工作并提交工作成果后,甲方應(yīng)在收到乙方交付的成果之日起[X]個工作日內(nèi)進行初步驗收。初步驗收主要針對工作成果的完整性、是否符合基本設(shè)計要求等方面進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題,甲方應(yīng)及時通知乙方,乙方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)進行整改,直至初步驗收合格。2.最終驗收在初步驗收合格后,甲方將根據(jù)實際使用或銷售情況對乙方交付的工作成果進行最終驗收。最終驗收應(yīng)在產(chǎn)品投入市場后的[X]個合理周期內(nèi)進行(具體周期可根據(jù)產(chǎn)品銷售周期、使用頻率等因素確定,例如對于季節(jié)性產(chǎn)品,可在一個銷售季節(jié)結(jié)束后進行最終驗收)。最終驗收主要考察工作成果在實際使用或銷售過程中的表現(xiàn),如包裝是否牢固、圖案是否清晰持久、是否滿足市場反饋等。如最終驗收發(fā)現(xiàn)問題,乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求及時采取補救措施,如更換包裝、重新印刷等,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。五、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定向乙方提供相關(guān)資料,導(dǎo)致乙方工作延誤或無法正常開展,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失,并按照延誤時間相應(yīng)順延乙方的工作期限。例如,甲方未按時提供產(chǎn)品詳細信息,導(dǎo)致乙方設(shè)計方向偏差,乙方重新設(shè)計所增加的材料費用、人工費用等應(yīng)由甲方承擔(dān),同時工作期限應(yīng)根據(jù)延誤時間合理延長。2.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付報酬,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的,乙方有權(quán)暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的報酬及違約金,同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因暫停工作而遭受的損失。例如,甲方逾期支付預(yù)付款,應(yīng)按照上述比例支付違約金,若逾期超過[X]日,乙方暫停工作,甲方需支付乙方已完成設(shè)計初稿的報酬及相應(yīng)違約金,以及乙方因暫停工作導(dǎo)致的設(shè)備閑置費用、人員誤工費用等損失。3.若甲方擅自變更工作要求或解除合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部損失,包括但不限于乙方已投入的成本、預(yù)期利潤等。例如,甲方在乙方已完成大部分設(shè)計工作后,擅自變更設(shè)計要求,乙方已投入的設(shè)計費用、材料采購費用等成本應(yīng)由甲方賠償,同時乙方按照原設(shè)計方案預(yù)期可獲得的利潤也應(yīng)由甲方賠償。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照合同約定的質(zhì)量要求完成工作,乙方應(yīng)負責(zé)無償返工或采取其他補救措施,直至達到合同要求。如因乙方返工導(dǎo)致工作延誤,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,按照延誤時間相應(yīng)減少報酬支付金額。例如,乙方交付的包裝設(shè)計存在嚴重質(zhì)量問題,如圖案模糊、色彩偏差等,乙方應(yīng)無償返工,若因返工導(dǎo)致交付時間延誤,甲方可根據(jù)延誤天數(shù)扣除相應(yīng)報酬。2.若乙方未按照合同約定的時間要求完成工作,每逾期一日,應(yīng)按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應(yīng)按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。例如,乙方未在合同約定的時間內(nèi)完成設(shè)計初稿,每逾期一日,應(yīng)按照報酬總額的[X]%支付違約金,若逾期超過[X]日,甲方有權(quán)解除合同,乙方需返還已收取的預(yù)付款,并按照報酬總額的[X]%支付違約金。3.若乙方擅自將甲方的商業(yè)秘密或工作成果泄露給第三方,乙方應(yīng)向甲方支付報酬總額的[X]%作為違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。甲方有權(quán)要求乙方采取措施消除影響,如要求乙方公開聲明消除泄密影響等。例如,乙方將甲方產(chǎn)品的包裝設(shè)計方案泄露給競爭對手,乙方應(yīng)按照報酬總額的[X]%支付違約金,同時賠償甲方因競爭對手提前推出類似包裝產(chǎn)品而遭受的市場份額損失、銷售利潤損失等全部損失,并在媒體上公開聲明消除泄密影響。六、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款(

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論