2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。

A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任

C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任

D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形

【答案】：C2、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達投標(biāo)文件。

A.投標(biāo)有效期內(nèi)

B.評標(biāo)開始之前

C.開標(biāo)時間之前

D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前

【答案】：C3、設(shè)備工程合同文件一般包括()。

A.投標(biāo)保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標(biāo)保函

C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件

D.合同條件、技術(shù)文件和附件

【答案】：D4、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A.竣工時間及相關(guān)費用

B.相關(guān)費用并加合理利潤

C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤

D.缺陷通知期及相關(guān)費用

【答案】：B5、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費

B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B6、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C7、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D.交付設(shè)備

【答案】：D8、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換

【答案】：D9、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使

【答案】：C10、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D11、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B12、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。

A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟實體

B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員

D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

【答案】：C13、某建設(shè)項目設(shè)計合同的價格為500萬元，設(shè)計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計單位返還()萬元。

A.100

B.150

C.200

D.400

【答案】：C14、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

【答案】：A15、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)接收證書后的14

B.業(yè)主接收工程后的21

C.缺陷通知期屆滿后的14

D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

【答案】：D16、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A.法定代理終止

B.委托代理終止

C.指定代理終止

D.無權(quán)代理終止

【答案】：B17、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。

A.財產(chǎn)關(guān)系

B.人身關(guān)系

C.支配關(guān)系

D.生產(chǎn)關(guān)系

【答案】：A18、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

【答案】：D19、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A20、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C21、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。

A.業(yè)主

B.業(yè)主代表

C.工程師代表

D.工程師

【答案】：A22、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B23、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。

A.不能出自于業(yè)主的要求

B.不能出自于承包商的建議

C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議

D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議

【答案】：D24、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。

A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函

C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件

D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進度計劃

【答案】：A25、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。

A.交付設(shè)備

B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)

D.接受設(shè)備檢驗

【答案】：C26、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)原則是()。

A.由出賣人負(fù)責(zé)

B.由買受人承擔(dān)

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔(dān)

D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)

【答案】：D27、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決

【答案】：D28、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。

A.合同管理部門

B.財務(wù)管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術(shù)管理部門

【答案】：A29、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通過竣工試驗的日期

B.工程師頒發(fā)接收證書的日期

C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期

D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期

【答案】：D30、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。

A.班組長

B.監(jiān)理工程師

C.本單位負(fù)責(zé)人

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：C31、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D32、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D33、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。

A.進行工程竣工試驗

B.簽發(fā)接收證書

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B34、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B35、有關(guān)組織或機構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D36、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。

A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤

B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤

C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤

D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤

【答案】：A37、下列()財產(chǎn)可以抵押。

A.土地所有權(quán)

B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)

C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)

D.有爭議的財產(chǎn)

【答案】：C38、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A39、基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C40、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.國家標(biāo)準(zhǔn)

C.乙方要求

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：B41、某一必須招標(biāo)的施工項目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報價1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報價980萬元，評標(biāo)得分90，丙報價950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A.中標(biāo)人為甲，合同價為950萬元

B.中標(biāo)人為甲，合同價為1000萬元

C.中標(biāo)人為丙，合同價為950萬元

D.中標(biāo)人為乙，合同價為980萬元

【答案】：B42、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用

B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由責(zé)任方承擔(dān)

C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用

D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔(dān)

【答案】：B43、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

【答案】：A44、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時效為()年。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：B45、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進行()，并將結(jié)果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學(xué)試驗

C.物理實驗

D.性能檢查

【答案】：A46、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B47、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓(xùn)安排

【答案】：A48、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A49、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C50、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D51、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費用。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.保險公司

【答案】：B52、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。

A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓(xùn)

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作

【答案】：C53、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。

A.學(xué)校不得為保證人

B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人

C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證

D.當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任

【答案】：B54、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。

A.開標(biāo)前

B.提交投標(biāo)書時

C.開標(biāo)現(xiàn)場

D.確定招標(biāo)人前

【答案】：C55、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。

A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任

B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任

C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任

D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任

【答案】：B56、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

【答案】：A57、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門

【答案】：B58、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產(chǎn)主管部門

【答案】：A59、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。

A.不可抗力

B.索賠

C.風(fēng)險與保險

D.竣工結(jié)算

【答案】：A60、承包商提交履約保證的期限是()。

A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)

B.簽訂合同后的28天內(nèi)

C.收到開工通知后的28天內(nèi)

D.設(shè)備工程合同生效前

【答案】：A61、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A62、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。

A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C63、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工

C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用

D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收

【答案】：C64、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解

B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B65、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D66、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C67、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。

A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式

B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成

C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同

D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償

【答案】：D68、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。

A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失

B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失

C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失

D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失

【答案】：D69、如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認(rèn)可試驗結(jié)果

D.簽發(fā)接收證書

【答案】：D70、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。

A.收到開工通知

B.收到中標(biāo)通知

C.進駐現(xiàn)場

D.提供設(shè)計文件

【答案】：A71、保險合同是()約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

A.投保人與被保險人

B.投保人與受益人

C.投保人與保險人

D.保險人與被保險人

【答案】：C72、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。

A.侵權(quán)

B.合同

C.無因管理

D.不當(dāng)?shù)美?/p>

【答案】：B73、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C74、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔(dān)。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C75、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。

A.締約過失責(zé)任

B.違約責(zé)任

C.行政責(zé)任

D.經(jīng)濟責(zé)任

【答案】：A76、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。

A.工程師收到最終報表

B.業(yè)主收到結(jié)清證明

C.工程師收到結(jié)清證明

D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書

【答案】：D77、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。

A.三個月

B.六個月

C.九個月

D.一年

【答案】：C78、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。

A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

【答案】：B79、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。

A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介

B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志

C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站

D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介

【答案】：A80、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B81、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A.提交投標(biāo)書日期

B.基準(zhǔn)日期

C.實施工程

D.進入現(xiàn)場

【答案】：A82、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。

A.收到違約通知不改正

B.企業(yè)破產(chǎn)

C.放棄工程

D.不按合同規(guī)定實施工程

【答案】：B83、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C84、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。

A.返還定金

B.抵作合同價款

C.雙倍返還定金

D.繼續(xù)履行合同

【答案】：C85、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B86、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。

A.安裝調(diào)試驗收后

B.安裝調(diào)試驗收前

C.設(shè)備采購合同內(nèi)

D.設(shè)備交于采購方后

【答案】：C87、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C88、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應(yīng)費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應(yīng)費用加合理利潤

【答案】：D89、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)

【答案】：C90、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查

C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報事故

D.負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)

【答案】：C91、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B92、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進行。

A.英語

B.法語

C.世界語

D.合同規(guī)定的交流語言

【答案】：D93、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B94、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)

【答案】：B95、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年

B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失

C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失

【答案】：C96、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C97、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段

【答案】：D98、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C99、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。

A.違約金與定金可以同時并用

B.甲方可以選擇適用違約金或者定金

C.乙方可以選擇適用違約金或者定金

D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金

【答案】：B100、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。

A.權(quán)利和義務(wù)

B.權(quán)利和責(zé)任

C.法律事實

D.法律行為

【答案】：A第二部分多選題(20題)1、根據(jù)世界銀行貸款項目貨物采購國際競爭性招標(biāo)文件規(guī)定，貨物采購招標(biāo)文件包括()。

A.投標(biāo)邀請書

B.招標(biāo)資料表

C.貨物需求一覽表

D.中標(biāo)通知書

E.工程量清單

【答案】：ABC2、在我國，下列產(chǎn)品質(zhì)量問題中，屬于產(chǎn)品瑕疵的有()。

A.產(chǎn)品原材料中含有毒成分

B.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明

C.不符合在產(chǎn)品包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

D.不符合生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

E.與實物樣品表明的質(zhì)量狀況不符

【答案】：BC3、按照勞動保護的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。

A.加班勞動

B.特種作業(yè)勞動

C.礦山井下勞動

D.國家規(guī)定的第四級體力勞動

E.國家規(guī)定的第三級體力勞動

【答案】：CD4、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于暫時停工后果的表述，正確的有()。

A.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因?qū)е聲r，承包商有權(quán)就竣工時間提出索賠

B.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因?qū)е聲r，承包商有權(quán)就費用提出索賠

C.如果暫時停工由于承包商違約導(dǎo)致，承包商無權(quán)索賠

D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同

E.無論何種原因?qū)е聲簳r停工，承包商均可索賠

【答案】：ABC5、設(shè)備采購合同主要條款包括()。

A.結(jié)算方式及期限

B.違約責(zé)任

C.貸款、融資方式

D.合同的供貨范圍

E.擔(dān)保措施

【答案】：ABD6、設(shè)備工程的竣工文件應(yīng)當(dāng)記錄的事項有()。

A.設(shè)備工程各部位竣工時的位置

B.設(shè)備工程各部位的竣工時間

C.設(shè)備工程各部位竣工時的尺寸

D.設(shè)備工程的技術(shù)指標(biāo)

E.設(shè)備工程竣工試驗的結(jié)果

【答案】：AC7、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。

A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系

C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底

D.按照工程強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理

E.施工單位對嚴(yán)重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告

【答案】：D8、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。

A.垂