2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.再要約

D.承諾

【答案】：A2、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求

【答案】：A3、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準日期

B.投標截止日期

C.中標通知到達承包商

D.開工日期

【答案】：A4、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認后有效

D.乙拒絕后無效

【答案】：A5、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應(yīng)確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C.應(yīng)被認為在中標合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風險費

D.應(yīng)被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

【答案】：C6、投標人參加投標的，應(yīng)當在()送達投標文件。

A.投標有效期內(nèi)

B.評標開始之前

C.開標時間之前

D.中標通知書發(fā)出之前

【答案】：C7、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。

A.投標單位董事長的父親

B.投標單位總經(jīng)理的同學

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長

【答案】：A8、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理

B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月

C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測

【答案】：B9、在()后，承包商應(yīng)仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。

A.收到開工通知

B.收到中標通知

C.進駐現(xiàn)場

D.提供設(shè)計文件

【答案】：A10、下列關(guān)于留置擔保的說法中，正確的是()。

A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置

B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)

C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置

D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同

【答案】：A11、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。

A.抵押權(quán)

B.土地承包經(jīng)營權(quán)

C.地役權(quán)

D.建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】：C12、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B13、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當事人相互承擔同等的義務(wù)

D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務(wù)

【答案】：A14、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當在()。

A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測

C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

【答案】：D15、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B16、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。

A.不能出自于業(yè)主的要求

B.不能出自于承包商的建議

C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議

D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議

【答案】：D17、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責任方

【答案】：C18、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A.提交投標書日期

B.基準日期

C.實施工程

D.進入現(xiàn)場

【答案】：A19、當工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D20、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。

A.投標人相互串通投標

B.投標人與招標人串通招標投標

C.投標人以行賄手段謀取中標

D.投標人以弄虛作假方式騙取中標

【答案】：D21、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D22、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B23、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日

【答案】：C24、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業(yè)主

D.保安公司

【答案】：B25、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A26、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C27、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應(yīng)從()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C28、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。

A.工程師

B.工程師代表

C.承包商

D.業(yè)主

【答案】：D29、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A.法律規(guī)定

B.合同約定

C.買受人要求

D.出賣人接受

【答案】：B30、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應(yīng)當在自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。

A.有關(guān)行政監(jiān)督部門

B.仲裁機構(gòu)

C.人民法院

D.行業(yè)協(xié)會

【答案】：A31、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。

A.發(fā)件人的主營業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C32、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A.以銀行貸款年利率計算

B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算

D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算

【答案】：C33、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A.工程通過竣工試驗后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前

【答案】：C34、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A.法定代理終止

B.委托代理終止

C.指定代理終止

D.無權(quán)代理終止

【答案】：B35、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責

C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負責

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C36、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B37、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B38、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費用，則該項指示應(yīng)構(gòu)成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更

【答案】：D39、檢核表的核心思想是()。

A.確定事件的邏輯關(guān)系

B.持續(xù)改進

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全過程

【答案】：B40、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。

A.違約金與定金可以同時并用

B.甲方可以選擇適用違約金或者定金

C.乙方可以選擇適用違約金或者定金

D.雙方應(yīng)當協(xié)商適用違約金或定金

【答案】：B41、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當作出處理決定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D42、世達公司投資的某工程項目依法應(yīng)進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。

A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底

B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)

C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準

D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單

【答案】：D43、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進行竣工試驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B44、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C45、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。

A.對標的物提供質(zhì)量保證

B.受領(lǐng)標的物

C.對標的物提供權(quán)利擔保

D.提供有關(guān)單證和資料

【答案】：B46、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A47、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A48、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當具備的使用性能而事先未作說明

B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準

C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險

D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

【答案】：C49、法律關(guān)系是一定的社會關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時，在當事人之間形成的()關(guān)系。

A.道德關(guān)系

B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系

C.人際關(guān)系

D.民事關(guān)系

【答案】：B50、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C51、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D52、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構(gòu)成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：B53、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A54、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協(xié)商后的意思表示

C.代理人獨立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C55、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)

B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔保物權(quán)

D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

【答案】：C56、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準或不批準并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D57、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B58、在我國，下列知識產(chǎn)權(quán)中，保護期限為20年的是()。

A.發(fā)明專利權(quán)

B.實用新型專利權(quán)

C.職務(wù)作品著作權(quán)

D.商標專用權(quán)

【答案】：A59、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式

【答案】：A60、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

【答案】：C61、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止

【答案】：A62、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

【答案】：D63、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C64、設(shè)備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額

【答案】：B65、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。

A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價

B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價

C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價

D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價

【答案】：B66、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會經(jīng)過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標

C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定

D.否決所有投標

【答案】：D67、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院

C.社會團體

D.企業(yè)法人的子公司

【答案】：D68、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應(yīng)當由()編制。

A.承包商根據(jù)中標合同金額

B.承包商根據(jù)投標金額

C.工程師根據(jù)合同價格

D.業(yè)主根據(jù)資金落實情況

【答案】：A69、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。

A.招標地建設(shè)主管部門

B.工程項目所在地建設(shè)主管部門

C.招標人

D.招標代理機構(gòu)

【答案】：C70、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B71、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應(yīng)負責修復(fù)并承擔由此產(chǎn)生的費用

B.承包商應(yīng)負責修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔

C.責任方應(yīng)負責修復(fù)并承擔由此產(chǎn)生的費用

D.責任方應(yīng)負責修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔

【答案】：B72、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B73、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

【答案】：C74、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：A75、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標書

B.中標通知書

C.專用條件

D.協(xié)議書及附件

【答案】：D76、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。

A.社會

B.權(quán)利義務(wù)

C.道德

D.人際

【答案】：B77、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓的說法，正確的是()。

A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作

【答案】：C78、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達到合同要求

C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程

【答案】：C79、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。

A.評標委員會未組建

B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為

C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持

D.投標人對開標時間有異議

【答案】：B80、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。

A.只能由債務(wù)人提供抵押物

B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有

C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有

【答案】：C81、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負責設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進行

【答案】：A82、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關(guān)系的外部責任主體是()。

A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者

B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者

C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者

D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者

【答案】：C83、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.承諾遲延但有效

B.承諾遲延且無效

C.承諾超期但有效

D.承諾超期且無效

【答案】：B84、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力

C.當事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁

【答案】：C85、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。

A.進度款

B.結(jié)算款

C.合同價格

D.保留金

【答案】：C86、根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。

A.某新式武器的設(shè)計

B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修

C.部分使用國有投資項目的施工

D.全部國有投資的項目前期咨詢

【答案】：C87、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師

C.承包商應(yīng)當對指定分包商的行為負責

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C88、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。

A.竣工時間

B.費用

C.費用和利潤

D.竣工時間、費用和利潤

【答案】：C89、生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負責辦理投保手續(xù)。

A.承包商

B.業(yè)主

C.承運人

D.設(shè)備供應(yīng)商

【答案】：A90、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)

C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)

【答案】：A91、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔的責任是()。

A.向丙公司承擔違約責任

B.向甲公司承擔違約責任

C.向丙公司承擔賠償責任

D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任

【答案】：B92、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B93、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解

【答案】：D94、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

【答案】：D95、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。

A.同時履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.合同撤銷權(quán)

【答案】：A96、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B97、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A.設(shè)計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商文件

D.投標書

【答案】：B98、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷甲乙之間的合同

C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格

【答案】：C99、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D100、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D第二部分多選題(20題)1、評標程序一般分為()等階段。

A.資質(zhì)預(yù)審

B.初評

C.詳評

D.技術(shù)評審

E.商務(wù)評審

【答案】：BC2、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。

A.垂直運輸機械作業(yè)人員

B.起重信號工

C.安全生產(chǎn)管理員

D.安裝拆卸工

E.爆破作業(yè)人員

【答案】：ABD3、因不可抗力終止合同后，承包商應(yīng)將得到付款的物品向業(yè)主移交，移交的物品包括()。

A.承包商的文件

B.承包商的設(shè)備

C.生產(chǎn)設(shè)備

D.材料

E.臨時工程

【答案】：ACD4、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承

【答案】：ABCD5、下列產(chǎn)品中，屬于《產(chǎn)品質(zhì)量法》限定的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品范圍的有()。

A.大米

B.鍋爐

C.煙花爆竹

D.商品房

E.蔬菜

【答案】：BC6、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責任的有()。

A.應(yīng)當依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系

C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底

D.按照工程強制性標準實施監(jiān)理

E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告

【答案】：D7、建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書中，應(yīng)當明確建設(shè)工程的()等。

A.保修范圍

B.保修總次數(shù)

C.保修期限

D.保修人員

E.保修責任

【答案】：AC8、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，最終決算應(yīng)包括的內(nèi)容有()。

A.承包商完成設(shè)備工程的全部價值

B.退還保留金

C.竣工結(jié)算額

D.根據(jù)合同核實和確定業(yè)主應(yīng)付給承包商或承包商應(yīng)付給業(yè)主的其他費用

E.索賠引起相應(yīng)變化的款額

【答案】：AD9、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。

A.由業(yè)主終止

B.由承包商終止

C.因不可抗力終止

D.根據(jù)法律終止

E.因結(jié)清證明生效終止

【答案】：ABCD10、設(shè)備工程合同對工程質(zhì)量作出規(guī)定的文件主要有()。

A.業(yè)主要求

B.合同條件

C.設(shè)計文件

D.技術(shù)規(guī)范

E.承包商的建議書

【答案】：ACD11、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于暫時停工后果的表述，正確的有()。

A.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因?qū)е聲r，承包商有權(quán)就竣工時間提出索賠

B.如果工