停工復(fù)工協(xié)議書甲方（發(fā)包方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方與乙方就[具體項(xiàng)目名稱]的施工事宜簽訂了相關(guān)合同，現(xiàn)因[停工原因，如不可抗力、政策調(diào)整、甲方資金問題等]導(dǎo)致工程停工，為明確雙方在停工及復(fù)工過程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程概況本協(xié)議所涉工程為位于[工程地點(diǎn)]的[具體項(xiàng)目名稱]，工程內(nèi)容包括但不限于[詳細(xì)列舉工程涵蓋的具體工作內(nèi)容，如基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修工程等]。該工程預(yù)計(jì)總造價為人民幣[X]元，具體以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。2.已完成工作截至停工之日，乙方已完成的工程部分包括[詳細(xì)描述已完成的工程內(nèi)容、形象進(jìn)度等]，經(jīng)雙方共同確認(rèn)，已完成部分工程造價為人民幣[X]元。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方停工期間的工程管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定做好停工期間的各項(xiàng)工作。2.義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決因停工給乙方造成的外部障礙或不利條件，但因乙方自身原因?qū)е碌某?。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付已完成工程款項(xiàng)及停工期間相關(guān)費(fèi)用。在具備復(fù)工條件時，及時通知乙方復(fù)工，并提供必要的協(xié)助。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付已完成工程款項(xiàng)及停工期間相關(guān)費(fèi)用。在停工期間，有權(quán)對已完成工程進(jìn)行妥善保護(hù)，并采取合理措施防止損失擴(kuò)大。2.義務(wù)按照甲方要求妥善做好停工期間的人員、設(shè)備、材料等的管理工作，確保人員安全、設(shè)備完好、材料妥善保管。配合甲方做好停工期間與工程相關(guān)的各項(xiàng)工作安排，包括但不限于提供相關(guān)資料、接受檢查等。在接到甲方復(fù)工通知后，應(yīng)在約定的時間內(nèi)組織人員、設(shè)備等進(jìn)場復(fù)工，并按照原合同及本協(xié)議約定的要求進(jìn)行施工。三、停工期間相關(guān)事宜（一）人員管理1.乙方應(yīng)在停工后[X]日內(nèi)，將施工現(xiàn)場的人員數(shù)量、名單及聯(lián)系方式報(bào)甲方備案。2.停工期間，乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場留守人員遵守甲方及施工現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得從事與工程無關(guān)的活動。3.如乙方需要對留守人員進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)提前[X]日書面通知甲方。（二）設(shè)備及材料管理1.乙方應(yīng)在停工后[X]日內(nèi)，對施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料進(jìn)行清點(diǎn)、登記，并將清單報(bào)甲方備案。2.對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊材料，乙方應(yīng)采取特殊的保管措施，確保材料安全。3.停工期間，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自將施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料撤離或處置。（三）費(fèi)用承擔(dān)1.已完成工程款項(xiàng)甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)，向乙方支付已完成工程款項(xiàng)人民幣[X]元。該款項(xiàng)支付后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的合法有效的發(fā)票。2.停工期間費(fèi)用停工期間，乙方留守人員的工資、設(shè)備的折舊及維護(hù)費(fèi)用等由乙方自行承擔(dān)。因甲方原因?qū)е峦９こ^[X]日的，甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付停工期間的補(bǔ)償費(fèi)用：人工費(fèi)用補(bǔ)償：按照乙方停工前每日人工費(fèi)用總額的[X]%計(jì)算，計(jì)算基數(shù)為乙方報(bào)送的經(jīng)甲方確認(rèn)的人工費(fèi)用清單。設(shè)備閑置費(fèi)用補(bǔ)償：按照乙方停工前設(shè)備每日租賃費(fèi)用或折舊費(fèi)用總額的[X]%計(jì)算，計(jì)算基數(shù)為乙方報(bào)送的經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)備費(fèi)用清單。上述補(bǔ)償費(fèi)用，甲方應(yīng)在每[具體周期]結(jié)束后的[X]日內(nèi)支付給乙方。乙方應(yīng)在收到補(bǔ)償費(fèi)用后[X]日內(nèi)向甲方提供相應(yīng)的發(fā)票。四、復(fù)工相關(guān)事宜（一）復(fù)工條件1.甲方應(yīng)確保具備以下復(fù)工條件：施工現(xiàn)場具備施工所需的場地條件，包括場地平整、通水通電等。甲方已按照本協(xié)議約定支付了已完成工程款項(xiàng)及停工期間相關(guān)費(fèi)用。甲方已協(xié)調(diào)解決了因停工給乙方造成的外部障礙或不利條件（如施工許可證辦理完成、周邊關(guān)系協(xié)調(diào)好等）（如有）。2.乙方應(yīng)確保具備以下復(fù)工條件：乙方已按照本協(xié)議約定做好了停工期間的各項(xiàng)工作，包括人員、設(shè)備、材料的妥善管理等。乙方已組織足夠的人員、設(shè)備等進(jìn)場，能夠滿足復(fù)工后的施工進(jìn)度要求。（二）復(fù)工通知1.當(dāng)具備復(fù)工條件時，甲方應(yīng)提前[X]日以書面形式通知乙方復(fù)工。通知應(yīng)包括復(fù)工時間、復(fù)工要求等內(nèi)容。復(fù)工時間應(yīng)明確具體到日期和時間段，例如：[具體日期][上午/下午/晚上][X]點(diǎn)。復(fù)工要求應(yīng)詳細(xì)說明乙方在復(fù)工時需要完成的準(zhǔn)備工作、施工進(jìn)度要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等，例如：乙方應(yīng)在復(fù)工前完成設(shè)備調(diào)試、人員技術(shù)交底工作，復(fù)工后第一周內(nèi)完成[具體工程部位]的施工，質(zhì)量應(yīng)符合[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)]。2.乙方應(yīng)在收到甲方復(fù)工通知后[X]日內(nèi)給予書面回復(fù)，確認(rèn)是否能夠按時復(fù)工。如乙方因自身原因無法按時復(fù)工，應(yīng)在回復(fù)中說明原因及預(yù)計(jì)復(fù)工時間，并經(jīng)甲方書面同意。（三）復(fù)工后的施工安排1.乙方應(yīng)按照原合同及本協(xié)議約定的要求，組織人員、設(shè)備等盡快恢復(fù)施工，并確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。2.復(fù)工后，雙方應(yīng)按照原合同約定的工程進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工管理。如因停工導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后，乙方應(yīng)制定合理可行的趕工計(jì)劃，并經(jīng)甲方書面確認(rèn)后實(shí)施。趕工計(jì)劃應(yīng)包括趕工措施、人員增加安排、設(shè)備投入計(jì)劃、工期調(diào)整等內(nèi)容。例如：增加[X]名施工人員負(fù)責(zé)[具體施工部位]的施工，投入[X]臺新設(shè)備用于加快[具體施工工序]的進(jìn)度，工期調(diào)整為在原計(jì)劃基礎(chǔ)上提前[X]天完成全部工程。3.甲方應(yīng)按照原合同約定及時向乙方提供施工所需的圖紙、指令等文件，并協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付已完成工程款項(xiàng)及停工期間相關(guān)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已到期款項(xiàng)及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失（包括但不限于停工期間的人工費(fèi)用增加、設(shè)備租賃費(fèi)用增加、預(yù)期利潤損失等）。2.若甲方未按照本協(xié)議約定履行協(xié)調(diào)義務(wù)，導(dǎo)致乙方無法按時復(fù)工或復(fù)工后施工受阻，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失（包括但不限于停工期間的人工費(fèi)用增加、設(shè)備租賃費(fèi)用增加、工期延誤損失等），并按照受阻期間乙方每日實(shí)際損失金額的[X]%向乙方支付違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定做好停工期間的人員、設(shè)備、材料等管理工作，導(dǎo)致人員傷亡、設(shè)備損壞、材料丟失等損失，乙方應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和要求復(fù)工，每逾期一日，應(yīng)按照本協(xié)議總造價的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失（包括但不限于另行尋找施工單位的費(fèi)用增加、工期延誤損失等）。3.若乙方在復(fù)工后未按照原合同及本協(xié)議約定的要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或工期延誤，乙方應(yīng)按照原合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，負(fù)責(zé)無償返工整改直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)工期延誤給甲方造成的全部損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙