2026年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B2、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。

A.無權代理

B.表見代理

C.越權代理

D.委托代理

【答案】：B3、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權人要求的方式

D.連帶責任保證

【答案】：D4、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。

A.修補質量缺陷

B.結算預付款

C.設計交底

D.裁決合同爭端

【答案】：A5、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C6、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。

A.不履行合同

B.終止履行合同

C.中止履行合同

D.要求對方履行合同

【答案】：C7、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經對該部分工程進行了竣工試驗

D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款

【答案】：A8、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。

A.逾期送達的投標文件

B.沒有送到指定地點的投標文件

C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件

D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

【答案】：C9、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統的保修期限應為()。

A.設計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C10、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應費用加合理利潤

【答案】：D11、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。

A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任

B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任

C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任

D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任

【答案】：D12、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B13、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A14、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D15、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質押合同簽字

【答案】：A16、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。

A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿

B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿

C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止

D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷

【答案】：B17、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C18、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。

A.工程合格，承包商承擔風險，業(yè)主承擔費用

B.工程合格，業(yè)主承擔風險和費用

C.工程不合格，業(yè)主承擔風險，承包商承擔費用

D.無論試驗結果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔

【答案】：D19、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。

A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費

B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額

C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務

D.誤期損害賠償費按日計算

【答案】：C20、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學試驗

C.物理實驗

D.性能檢查

【答案】：A21、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標

C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定

D.否決所有投標

【答案】：D22、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D23、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協調

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當事人的權利和義務

D.設計特殊事件的處理機制

【答案】：A24、由于業(yè)主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B25、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。

A.由出賣人負責

B.由買受人承擔

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔

D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔

【答案】：D26、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該戶居民如何得到爐具的事實不清

C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負

D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠

【答案】：A27、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求

【答案】：A28、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內容的是()。

A.當事人的名稱或者姓名和住所

B.標的、數量、質量、價款或者報酬

C.履行期限、地點和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D29、根據我國《合同法》的規(guī)定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A30、根據《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。

A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利

B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立

C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B31、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據

D.提出賠償金額

【答案】：B32、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C33、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A34、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據相關規(guī)定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調查

C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故

D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復

【答案】：C35、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D36、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。

A.工程師向助手簽發(fā)授權委托書時

B.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本時

C.工程師向助手簽發(fā)授權委托書后第14天

D.業(yè)主和承包商收到授權委托書副本后第14天

【答案】：B37、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。

A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底

B.世達公司自行選擇了招標代理機構

C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準

D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單

【答案】：D38、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。

A.開標前

B.提交投標書時

C.開標現場

D.確定招標人前

【答案】：C39、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內

C.覺察到該不可抗力事件的28天內

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內

【答案】：A40、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。

A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解

B.撤銷施工單位資質證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分

D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B41、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B42、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。

A.監(jiān)理單位

B.設計單位

C.建設工程質量監(jiān)督機構

D.建設行政主管部門

【答案】：C43、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B44、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式

【答案】：A45、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。

A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的

B.交由承運人運輸的在途標的物

C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的

【答案】：C46、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。

A.業(yè)主發(fā)出中標函的28

B.承包商收到中標函的28

C.承包商提交履約保證的14

D.業(yè)主退還投標保證的14

【答案】：B47、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費用索賠

【答案】：A48、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。

A.即時處分權

B.使用權

C.留置權

D.收益權

【答案】：C49、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。

A.標的物交付時

B.雙方當事人簽字或者蓋章時

C.定金支付時

D.承諾到達時

【答案】：B50、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

A.合同成立

B.合同簽訂

C.合同生效

D.違反約定

【答案】：D51、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A52、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書

【答案】：A53、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔保

C.履約證書

D.保留金

【答案】：C54、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設行政主管部門

D.天津市人民政府責安全生產監(jiān)督管理的部門

【答案】：C55、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內容不一致，對該問題應以()。

A.招標文件為準，開標時間后延

B.招標文件為準，開標時間不變

C.書面解答為準，開標時間后延

D.書面解答為準，開標時間不變

【答案】：C56、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應當向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A57、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A.中標人為甲，合同價為950萬元

B.中標人為甲，合同價為1000萬元

C.中標人為丙，合同價為950萬元

D.中標人為乙，合同價為980萬元

【答案】：B58、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。

A.缺陷責任期

B.質量保證期

C.缺陷通知期

D.設備維修期

【答案】：C59、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。

A.民事責任

B.行政責任

C.經濟責任

D.刑事責任

【答案】：C60、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內。

A.承包商提交履約擔保后

B.承包商收到中標函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B61、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算

B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行

D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經過去的時效期間統歸無效

【答案】：C62、承包商應當在()之前，任命承包商代表。

A.基準日期

B.開始現場工作

C.提交履約擔保

D.開工日期

【答案】：D63、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。

A.民事法律關系

B.民事行為

C.法律責任

D.法律事實

【答案】：D64、根據《安全生產法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。

A.拒絕執(zhí)行違章指揮

B.拒絕冒險作業(yè)

C.檢舉危害生命安全的行為

D.嚴格遵守安全操作規(guī)程

【答案】：D65、下列關于保證的說法不正確的是()。

A.學校不得為保證人

B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人

C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證

D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任

【答案】：B66、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。

A.缺陷通知期延長損失

B.費用支出，且含合理利潤

C.直接損失

D.費用支出，但不含合理利潤

【答案】：B67、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D68、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D69、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A70、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。

A.物權關系

B.雇傭關系

C.債權關系

D.產權關系

【答案】：C71、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。

A.社會

B.權利義務

C.道德

D.人際

【答案】：B72、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內容()，視為要約。

A.包含價格內容的

B.符合要約規(guī)定的

C.詳細介紹商品的

D.附加了期限的

【答案】：B73、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C74、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。

A.招標人是具備法人資格的經濟實體

B.招標人是具有相應資質的企業(yè)法人

C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業(yè)人員

D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)?/p>

【答案】：C75、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設備工程進度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況

【答案】：D76、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設備所有權憑證

D.交付設備

【答案】：D77、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責任方

【答案】：C78、法律關系是一定的社會關系為法律規(guī)范調整時，在當事人之間形成的()關系。

A.道德關系

B.權利義務關系

C.人際關系

D.民事關系

【答案】：B79、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。

A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置

B.可以留置的財產包括不動產

C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置

D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同

【答案】：A80、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協商后的意思表示

C.代理人獨立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C81、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。

A.鍋爐輔機

B.天然氣

C.軍工產品

D.鐵礦石

【答案】：A82、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。

A.不能出自于業(yè)主的要求

B.不能出自于承包商的建議

C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議

D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議

【答案】：D83、對基準點、基準線和基準標高等原始數據的錯誤，應由()承擔責任。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B84、下列關于聯營體的說法，錯誤的是()。

A.聯營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任

B.聯營體的牽頭方應由聯營體各方認可

C.如果承包商是依法組建的聯營體，應向工程師通知誰是聯營體的牽頭方

D.未經業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯營體的法律地位

【答案】：C85、在市場經濟條件下，()是民法的主要調整對象。

A.財產關系

B.人身關系

C.支配關系

D.生產關系

【答案】：A86、在生產安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產管理人員

B.政府安全生產監(jiān)管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門

【答案】：C87、保險合同是()約定保險權利義務關系的協議。

A.投保人與被保險人

B.投保人與受益人

C.投保人與保險人

D.保險人與被保險人

【答案】：C88、根據業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。

A.工程師

B.工程師的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C89、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院

C.社會團體

D.企業(yè)法人的子公司

【答案】：D90、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。

A.開標

B.組織現場踏勘

C.發(fā)出投標邀請書

D.發(fā)布招標公告

【答案】：D91、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。

A.抵押權

B.土地承包經營權

C.地役權

D.建設用地使用權

【答案】：C92、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。

A.工程師

B.工程師代表

C.承包商

D.業(yè)主

【答案】：D93、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。

A.英語

B.法語

C.世界語

D.合同規(guī)定的交流語言

【答案】：D94、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回

【答案】：A95、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標書

B.中標通知書

C.專用條件

D.協議書及附件

【答案】：D96、行政糾紛的處理方式不包括()。

A.聽證

B.復議

C.和解

D.訴訟

【答案】：C97、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。

A.違約金比例

B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算

C.違約金加采購方的損失計算

D.供貨方實際違約情況

【答案】：B98、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發(fā)接收證書

D.保留金返還

【答案】：B99、依據有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。

A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的

C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的

D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的

【答案】：B100、下列()財產可以抵押。

A.土地所有權

B.抵押人依法承包但未經發(fā)包人同意的荒山的土地使用權

C.以公開協商方式取得的土地承包經營權

D.有爭議的財產

【答案】：C第二部分多選題(20題)1、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》規(guī)定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。

A.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠

B.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠

C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠

D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同

E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠

【答案】：ABC2、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。

A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程

B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程

C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃

D.業(yè)主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃

E.業(yè)主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃

【答案】：ACD3、按照我國《合同法》的規(guī)定，當事人就有關合同價款或者報酬約定不明確又不能達成協議時()。

A.按照訂立合同時的市場價格履行

B.按照履行合同時履行地點的市場價格履行

C.按照訂立合同時履行地市場價格履行

D.依法應當執(zhí)行政府定價的，按照規(guī)定執(zhí)行

E.依法應當執(zhí)行政府指導價的，按照規(guī)定執(zhí)行

【答案】：CD4、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業(yè)產權而言，業(yè)主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。

A.承包商的侵權是履行業(yè)主要求不可避免的

B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權

C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權索賠

D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠

E.使用承包商設備造成的侵權

【答案】：ACD5、某建設項目招標人組建的評標委員會是：兩名招標人代表和三名技術、經濟等方面的專家。為確保評標委員會的組成符合《招標投標法》的規(guī)定，下列關于該評標委員會改組的做法，正確的有()。

A.減少一名招標人代表，專家不再增加

B.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜?/p>

C.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜?/p>

D.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜?/p>

E.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜?/p>

【答案】：B6、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點有()。

A.編制工程量清單不需要花費一定的物質成本和時間成本

B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現，承包商能夠根據工程量估算自己的工作范圍并據此制訂適當的實施計劃

C.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財務支出將是固定的

D.填入單價的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價評判投標人的報價優(yōu)劣情況

E.在一定程度上可激勵承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益

【答案】：BCD7、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。

A.受托人要根據委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示

B.受托人可將受托事務轉交他人處理

C.受托人向委托人報告受托事務處理情況是一種默示義務

D.受托人依照合同處理委托事務所取得的各種財產，要及時移交給委托人

E.有償的委托合同，因受托人過錯致使委托人受到經濟損失的，受托人要承擔賠償責任

【答案】：ACD8、處理下列事項時，工程師不能將要求其作決定的權力委托給助手行使的有()。

A.業(yè)主要求中出現錯誤

B.業(yè)主向承包商提出索賠

C.對單位工程進行竣工試驗

D.承包商暫停工作

E.承包商無法按合同約定進入現場

【答案】：ABD9、承包商在實施工程期間遭遇的不可預見物質條件包括()。

A.地下自然物質條件

B.人為物質障礙