2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A2、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C3、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標(biāo)采購的是()。

A.全部使用國有資金投資的項目

B.部分使用國有資金投資的項目

C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目

D.使用外國政府貸款的項目

【答案】：C4、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

【答案】：C5、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A6、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。

A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C7、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C8、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A9、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個月內(nèi)

B.期滿前6個月內(nèi)

C.期滿后15日內(nèi)

D.期滿后3個月內(nèi)

【答案】：A10、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使

【答案】：C11、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C12、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B13、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B14、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C15、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。

A.開標(biāo)

B.組織現(xiàn)場踏勘

C.發(fā)出投標(biāo)邀請書

D.發(fā)布招標(biāo)公告

【答案】：D16、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B17、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。

A.張某因工傷要求損害賠償

B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金

C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷

D.某項目部進口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁

【答案】：D18、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B19、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)

C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)

【答案】：A20、檢核表的核心思想是()。

A.確定事件的邏輯關(guān)系

B.持續(xù)改進

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全過程

【答案】：B21、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。

A.基準(zhǔn)日期前

B.基準(zhǔn)日期后

C.開工日期前

D.開工日期后

【答案】：A22、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。

A.按變更的內(nèi)容確定

B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容

C.推定為未變更

D.重新確定合同內(nèi)容

【答案】：C23、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A.法定代理終止

B.委托代理終止

C.指定代理終止

D.無權(quán)代理終止

【答案】：B24、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。

A.返還定金

B.抵作合同價款

C.雙倍返還定金

D.繼續(xù)履行合同

【答案】：C25、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法

【答案】：A26、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)

D.設(shè)計特殊事件的處理機制

【答案】：A27、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發(fā)接收證書

D.保留金返還

【答案】：B28、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。

A.仲裁委員會

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上級主管部門

【答案】：B29、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A30、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

【答案】：A31、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時

B.竣工試驗開始前

C.通過竣工試驗后

D.申請簽發(fā)接收證書時

【答案】：B32、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達到合同要求

C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程

【答案】：C33、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：A34、基于現(xiàn)場保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業(yè)主

D.保安公司

【答案】：B35、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔(dān)保后

B.承包商收到中標(biāo)函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B36、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B37、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D38、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B39、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照()確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較。

A.合同法

B.招標(biāo)人意見

C.招標(biāo)文件

D.招標(biāo)內(nèi)容

【答案】：C40、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。

A.合同訂立

B.甲提出撤銷請求

C.人民法院受理撤銷請求

D.人民法院判決撤銷

【答案】：A41、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C42、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A.法律規(guī)定

B.合同約定

C.買受人要求

D.出賣人接受

【答案】：B43、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C44、某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。

A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延

D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變

【答案】：C45、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段

【答案】：D46、下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A.設(shè)計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商文件

D.投標(biāo)書

【答案】：B47、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進行。

A.英語

B.法語

C.世界語

D.合同規(guī)定的交流語言

【答案】：D48、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：D49、世達公司投資的某工程項目依法應(yīng)進行招標(biāo)投標(biāo)。世達公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。

A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底

B.世達公司自行選擇了招標(biāo)代理機構(gòu)

C.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)

D.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)委員會專家名單

【答案】：D50、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應(yīng)為()。

A.設(shè)備的購買價格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本

【答案】：C51、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。

A.資格預(yù)審

B.資格后審

C.特別審查

D.現(xiàn)場踏勘

【答案】：A52、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。

A.評標(biāo)委員會未組建

B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為

C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持

D.投標(biāo)人對開標(biāo)時間有異議

【答案】：B53、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A.業(yè)主

B.評標(biāo)委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A54、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。

A.發(fā)件人的主營業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C55、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表

【答案】：B56、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C57、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理

B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月

C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測

【答案】：B58、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應(yīng)當(dāng)在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。

A.糾紛解決方式

B.免除保險人責(zé)任

C.保險費用收取

D.免除投保人責(zé)任

【答案】：B59、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B60、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A.包含價格內(nèi)容的

B.符合要約規(guī)定的

C.詳細(xì)介紹商品的

D.附加了期限的

【答案】：B61、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D62、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

【答案】：C63、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D64、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗

D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款

【答案】：A65、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的

【答案】：C66、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C67、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責(zé)任保證

【答案】：D68、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C69、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工

C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用

D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收

【答案】：C70、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決

【答案】：D71、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

【答案】：A72、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。

A.尚無合同關(guān)系

B.合同沒有成立

C.合同已經(jīng)成立

D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C73、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B74、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B75、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。

A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)

C.勞動監(jiān)察主管部門

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】：D76、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B77、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項目進行驗收。

A.業(yè)主

B.設(shè)備監(jiān)理工程師

C.設(shè)計人

D.承包人

【答案】：A78、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。

A.返還委托人已支付的定金

B.免收設(shè)計費

C.雙倍返還定金

D.委托人繼續(xù)履行合同

【答案】：C79、如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認(rèn)可試驗結(jié)果

D.簽發(fā)接收證書

【答案】：D80、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C81、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費

B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B82、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力

C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁

【答案】：C83、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內(nèi)容

B.設(shè)備工程

C.監(jiān)理合同

D.設(shè)備合同

【答案】：D84、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應(yīng)費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應(yīng)費用加合理利潤

【答案】：D85、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C86、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應(yīng)試驗。下列對此試驗的風(fēng)險和費用承擔(dān)的說法，正確的是()。

A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用

B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用

C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用

D.無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用均由承包商承擔(dān)

【答案】：D87、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。

A.侵權(quán)

B.合同

C.無因管理

D.不當(dāng)?shù)美?/p>

【答案】：B88、下列()財產(chǎn)可以抵押。

A.土地所有權(quán)

B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)

C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)

D.有爭議的財產(chǎn)

【答案】：C89、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D90、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學(xué)校設(shè)施

【答案】：A91、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C92、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。

A.工程師

B.爭端評判委員會(DAB)

C.仲裁機構(gòu)

D.人民法院

【答案】：B93、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計價方式是()。

A.工程量清單合同

B.固定總價合同

C.成本加固定費用

D.混合合同

【答案】：B94、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。

A.6個月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C95、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A.意思表示真實

B.行為不得違反法律

C.行為人具有相應(yīng)的行為能力

D.行為不得違反社會公共利益

【答案】：A96、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C97、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

【答案】：C98、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換

【答案】：D99、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B100、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：A第二部分多選題(20題)1、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更的有()。

A.有關(guān)合同標(biāo)的數(shù)量變更

B.有關(guān)合同履行期限的變更

C.對要約內(nèi)容作出某些一般性補充

D.對要約內(nèi)容作出某些限制

E.對要約內(nèi)容增加有建議性條款

【答案】：AB2、承包商在工程師的指導(dǎo)下對設(shè)備工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷進行調(diào)查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權(quán)得到()的補償。

A.調(diào)查費用

B.竣工時間

C.合同價格

D.合理利潤

E.缺陷通知期

【答案】：AD3、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。

A.能夠提供合理報價

B.具有完善的質(zhì)量保證體系

C.具有獨立訂立合同的權(quán)利

D.具有良好的銀行資信和商譽

E.提供了足夠的擔(dān)保

【答案】：BCD4、下列關(guān)于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同中委托人的敘述，正確的有()。

A.設(shè)備工程項目由原有企業(yè)投資的，原有企業(yè)是委托人

B.設(shè)備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人

C.設(shè)備工程項目由政府單一投資的，其設(shè)立的公司是委托人

D.委托人只負(fù)責(zé)項目籌資、項目建設(shè)

E.設(shè)備工程項目由多方投資的，投資方設(shè)立的無限責(zé)任公司是委托人

【答案】：ABC5、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應(yīng)向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。

A.最終報表草案

B.最終報表

C.竣工結(jié)算報表

D.設(shè)備維修和操作手冊

E.結(jié)清證明

【答案】：B6、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。

A.工程師

B.工程師的助理

C.工程師雇用的其他職員

D.業(yè)主指定的分包商

E.業(yè)主雇用的其他承包商

【答案】：ABC7、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。

A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利

B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利

C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)

D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)

E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對方當(dāng)事人死亡或喪失行為能力

【答案】：AC8、在設(shè)備工程設(shè)計合同中，未經(jīng)設(shè)計人同意，委托人對設(shè)計人提交的設(shè)計資料及文件不得()。

A.修改

B.復(fù)制

C.借閱

D.向第三方轉(zhuǎn)讓

E.用于本合同以外的項目

【答案】：ABD9、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的條件有()。

A.惡意行為所造成了重大財產(chǎn)損失的嚴(yán)重后果

B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡

C.產(chǎn)品使用者無過錯

D.主觀上存在故意

E.產(chǎn)品缺陷與嚴(yán)重的損害后果之間存在因果關(guān)系

【答案】：BD10、在我國，下列產(chǎn)品質(zhì)量問題中，屬于產(chǎn)品瑕疵