施工合同繼承協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地位于中國北京市朝陽區(qū)建國路88號XX大廈。法定代表人：張明，性別男，1955年3月出生，身份證號碼聯(lián)系方式甲方系一家依法注冊成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)項目開發(fā)、銷售及租賃，在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽和豐富的項目經(jīng)驗。自成立以來，甲方始終秉承“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，成功開發(fā)了多個知名商業(yè)及住宅項目，并與多家知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。鑒于甲方在XX商業(yè)廣場項目中的開發(fā)、建設(shè)和運營需求，甲方與乙方就項目施工合同的繼承事宜達(dá)成一致，特依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX建筑工程有限公司，住所地位于中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號XX中心。法定代表人：李強，性別男，1968年10月出生，身份證號碼聯(lián)系方式乙方系一家依法注冊成立的建筑工程施工企業(yè)，具備房屋建筑工程施工總承包壹級資質(zhì)，擁有豐富的施工管理經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)團隊。自成立以來，乙方始終堅持以質(zhì)量為核心、以安全為前提、以客戶滿意為目標(biāo)，先后參與了多個大型商業(yè)綜合體、寫字樓及住宅項目的建設(shè)，積累了大量的項目執(zhí)行經(jīng)驗，并與多家知名房地產(chǎn)開發(fā)商建立了長期穩(wěn)定的合作基礎(chǔ)。鑒于乙方具備優(yōu)秀的施工能力和良好的市場口碑，甲方在XX商業(yè)廣場項目施工過程中，經(jīng)慎重考慮決定將部分已簽訂的施工合同相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方繼續(xù)履行，以保障項目的順利推進(jìn)和施工質(zhì)量?；陔p方的共同利益和合作意愿，乙方同意承接相關(guān)施工合同，并雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保項目順利實施。

本協(xié)議的訂立背景源于甲方在XX商業(yè)廣場項目開發(fā)過程中，部分原施工合同因合同相對方發(fā)生變更或其他原因需要重新履行，為避免項目中斷和延誤，甲方經(jīng)評估后決定將相關(guān)合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方作為具備相應(yīng)資質(zhì)和施工能力的專業(yè)企業(yè)，同意承接該部分合同，并承諾按照原合同約定及相關(guān)法律法規(guī)履行施工義務(wù)。雙方基于項目順利推進(jìn)的共同目標(biāo)，通過平等協(xié)商達(dá)成一致，本協(xié)議的簽訂不僅有助于明確雙方的法律關(guān)系，也為后續(xù)施工合同的順利履行提供了法律保障。協(xié)議的執(zhí)行將嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及原合同約定，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度符合要求，同時維護(hù)雙方的合法權(quán)益，促進(jìn)項目的圓滿完成。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方將原XX商業(yè)廣場項目部分施工合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方繼續(xù)履行的事項，確保項目施工工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。本協(xié)議涉及的конкретный內(nèi)容包括但不限于：1）確認(rèn)甲方轉(zhuǎn)讓施工合同權(quán)利義務(wù)的合法性及乙方的承接意愿；2）明確原施工合同的主要內(nèi)容，如工程范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等，作為乙方履行合同的基礎(chǔ)；3）約定雙方在合同履行過程中的權(quán)利與義務(wù)，包括但不限于施工、質(zhì)量管理、安全監(jiān)督、進(jìn)度控制等方面；4）設(shè)定違約責(zé)任及爭議解決機制，以保障雙方的合法權(quán)益。通過本協(xié)議的簽訂，雙方旨在建立清晰、有序的合作框架，確保項目施工工作在乙方的承接下順利進(jìn)行，最終實現(xiàn)項目的預(yù)期目標(biāo)，維護(hù)甲乙雙方的共同利益。

第二條定義

為本協(xié)議之目的，除非上下文另有明確解釋，下列術(shù)語具有以下含義：

“原施工合同”系指甲方與原施工方簽訂的關(guān)于XX商業(yè)廣場項目施工的合同，包括但不限于施工范圍、技術(shù)規(guī)范、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等核心條款。

“工程”系指XX商業(yè)廣場項目中的具體施工內(nèi)容，由原施工合同詳細(xì)界定。

“施工設(shè)計”系指乙方為完成工程而編制的施工計劃，包括施工方案、進(jìn)度安排、資源配置等。

“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”系指國家及地方頒布的建筑工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

“工期”系指原施工合同中約定的工程完成時間。

“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”系指工程驗收應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，依據(jù)國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

“違約責(zé)任”系指任何一方違反本協(xié)議或原施工合同約定所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

“不可抗力”系指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

甲方有權(quán)要求乙方按照原施工合同及本協(xié)議的約定履行施工義務(wù)，并有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

甲方有義務(wù)向乙方提供原施工合同的相關(guān)文件及信息，確保乙方全面了解工程背景和合同要求。

甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程相關(guān)方的關(guān)系，為乙方施工提供必要的便利條件，包括但不限于施工現(xiàn)場的移交、周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)等。

甲方有權(quán)根據(jù)原施工合同的約定，對乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行考核，并有權(quán)根據(jù)合同條款對乙方進(jìn)行獎懲。

甲方應(yīng)按照原施工合同的約定，及時向乙方支付工程款項，并承擔(dān)因甲方原因?qū)е碌母犊钛舆t責(zé)任。

甲方有義務(wù)協(xié)助乙方處理施工過程中遇到的原施工合同相對方或其他相關(guān)方的問題，提供必要的法律支持和協(xié)調(diào)。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

乙方有權(quán)依據(jù)原施工合同及本協(xié)議的約定，全面承接并履行施工合同中的各項義務(wù)，包括但不限于施工、質(zhì)量管理、安全控制、進(jìn)度管理等。

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照原施工合同中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和安全，并承擔(dān)因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的全部責(zé)任。

乙方有權(quán)編制施工設(shè)計，并報甲方審核同意后方可實施，同時應(yīng)確保施工進(jìn)度符合原施工合同的約定。

乙方應(yīng)建立健全施工現(xiàn)場管理制度，確保施工安全，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌陌踩鹿实娜控?zé)任。

乙方有權(quán)要求甲方按照原施工合同的約定及時支付工程款項，并有權(quán)在甲方延遲付款時要求相應(yīng)的違約金。

乙方應(yīng)妥善保管原施工合同相對方提供的材料、設(shè)備及其他財產(chǎn)，并在工程完工后完好移交給甲方，如因乙方原因造成損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

乙方應(yīng)遵守國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，以及甲方的管理要求，接受甲方的監(jiān)督和檢查，并按要求提供相關(guān)資料。

乙方在施工過程中如需變更原施工合同的約定，應(yīng)事先征得甲方書面同意，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任和風(fēng)險。

乙方應(yīng)配備專業(yè)的施工管理團隊，確保施工工作的專業(yè)性和高效性，并積極解決施工過程中遇到的各種問題。

乙方應(yīng)與甲方保持良好的溝通，定期匯報施工進(jìn)度和存在的問題，共同推動項目的順利進(jìn)行。

乙方在工程完工后，應(yīng)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的驗收手續(xù)，并承擔(dān)因驗收不合格而產(chǎn)生的整改責(zé)任。

乙方應(yīng)遵守本協(xié)議及原施工合同的約定，維護(hù)甲方的利益，如因乙方原因?qū)е录追嚼媸軗p，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

乙方應(yīng)在本協(xié)議有效期內(nèi)，保持其法人資格和資質(zhì)的有效性，如發(fā)生變更應(yīng)立即通知甲方并取得甲方書面確認(rèn)。

乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程結(jié)算，并根據(jù)原施工合同的約定，及時辦理工程款項的結(jié)算手續(xù)。

乙方應(yīng)遵守本協(xié)議及原施工合同的約定，保守甲方的商業(yè)秘密和工程信息，未經(jīng)甲方許可不得向任何第三方泄露。

乙方應(yīng)在本協(xié)議履行過程中，積極履行其作為施工方的各項義務(wù)，確保工程項目的順利實施和完成。

第四條價格與支付條件

乙方承接原施工合同相關(guān)權(quán)利義務(wù)后，應(yīng)按照原施工合同的約定，就所承接工程的施工費用向甲方支付。工程總價款以原施工合同中約定的金額為準(zhǔn)，即人民幣XXXX萬元（大寫：XXXX萬元整），該金額已包含但不限于工程材料費、設(shè)備費、人工費、管理費、利潤及稅金等所有施工相關(guān)的費用。

甲方應(yīng)根據(jù)原施工合同的約定，按照工程進(jìn)度節(jié)點分期向乙方支付工程款。支付節(jié)點及比例具體如下：

1）工程開工后，甲方支付原施工合同約定的首付款，金額為工程總價款的XX%，即人民幣XXXX萬元；

2）主體結(jié)構(gòu)完成XX%后，甲方支付原施工合同約定的第二期款，金額為工程總價款的XX%，即人民幣XXXX萬元；

3）工程竣工驗收合格后，甲方支付原施工合同約定的第三期款，金額為工程總價款的XX%，即人民幣XXXX萬元；

4）剩余的XX%作為質(zhì)保金，根據(jù)原施工合同約定的質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后支付。

甲方應(yīng)按照原施工合同約定的付款時間，在每次付款節(jié)點后的XX日內(nèi)，將款項支付至乙方在原施工合同中指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：

開戶名稱：XX建筑工程有限公司

開戶銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號：XXXXXXXXXXXXXXXX

乙方應(yīng)向甲方提供合規(guī)的發(fā)票及付款申請資料，甲方在收到資料并審核無誤后XX日內(nèi)完成付款。如甲方未能按期支付工程款，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的萬分之X向乙方支付違約金，但累計違約金不超過工程總價款的X%。乙方在收到付款后，應(yīng)向甲方出具收款憑證。

本協(xié)議的支付條件嚴(yán)格依據(jù)原施工合同執(zhí)行，任何一方不得擅自變更。如原施工合同在履行過程中發(fā)生變更，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。

第五條履行期限

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限至乙方根據(jù)原施工合同約定完成全部工程施工并交付甲方，且質(zhì)保期結(jié)束之日止。在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應(yīng)全面履行原施工合同約定的各項義務(wù)，確保工程按照合同工期節(jié)點順利推進(jìn)。

原施工合同約定的工程開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日。乙方應(yīng)在開工日期后XX日內(nèi)正式開工，并按照原施工合同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程按期完工。

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照原施工合同約定的施工設(shè)計和進(jìn)度計劃執(zhí)行，并定期向甲方匯報工程進(jìn)展情況。如遇特殊情況需要調(diào)整工期，乙方應(yīng)提前XX日書面通知甲方，并提供相關(guān)理由及新的工期計劃，經(jīng)甲方書面同意后方可調(diào)整。

質(zhì)保期自工程竣工驗收合格之日起計算，期限為XX年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)維修，直至質(zhì)保期滿。甲方應(yīng)在質(zhì)保期滿后XX日內(nèi)，根據(jù)原施工合同約定支付剩余的質(zhì)保金。

雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議及原施工合同的約定，確保工程項目的順利實施和完成。任何一方違反本條約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

6.1若甲方未能按照原施工合同約定按時支付工程款，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的萬分之X向乙方支付違約金，但累計違約金不超過工程總價款的X%。逾期超過XX日，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方在XX日內(nèi)支付全部拖欠款項及違約金。若甲方仍未能支付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。

6.2若甲方提供的施工場地、資料或其他條件不符合原施工合同約定，導(dǎo)致乙方無法正常施工或工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

6.3若甲方未能按照原施工合同約定履行驗收義務(wù)，或無正當(dāng)理由拒絕驗收，乙方已完成工程部分視為驗收合格，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請后XX日內(nèi)驗收。若甲方逾期未驗收，視為驗收合格，并應(yīng)按原施工合同約定支付相應(yīng)工程款。

6.4若因甲方原因?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)履行原施工合同，甲方應(yīng)賠償乙方因合同解除而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于已投入的人工費、材料費、設(shè)備租賃費等，并支付相當(dāng)于工程總價款X%的違約金。

2.乙方違約責(zé)任：

6.5若乙方未能按照原施工合同約定按時開工，應(yīng)向甲方支付原施工合同約定的違約金，金額為工程總價款的X%。若逾期超過XX日仍未開工，甲方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。

6.6若乙方施工質(zhì)量不符合原施工合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工、修理，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。若返工后仍不合格，甲方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失，包括但不限于工程差價、甲方使用損失等。

6.7若乙方未能按照原施工合同約定的工期節(jié)點完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付原施工合同約定的違約金，金額為當(dāng)期應(yīng)付未付款項的萬分之X。逾期超過XX日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。

6.8若乙方在施工過程中發(fā)生重大安全事故，造成人員傷亡或重大財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。同時，甲方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總價款X%的違約金。

6.9若乙方在施工過程中偷工減料、使用不合格材料或隱瞞質(zhì)量問題，一經(jīng)查實，甲方有權(quán)要求乙方立即停止施工，返工修復(fù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。同時，甲方有權(quán)解除本協(xié)議及原施工合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失，包括但不限于工程差價、甲方使用損失等，違約金不超過工程總價款的X%。

6.10若乙方未能按照原施工合同約定履行保修義務(wù)，導(dǎo)致工程在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。若乙方拒絕維修或維修質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)委托第三方進(jìn)行維修，費用由乙方承擔(dān)。同時，甲方有權(quán)要求乙方支付相當(dāng)于維修費用X倍的違約金。

6.11若乙方泄露原施工合同相對方或其他甲方的商業(yè)秘密，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并支付相當(dāng)于損失金額X倍的違約金。

6.12乙方應(yīng)按照原施工合同約定，妥善保管工程資料及甲方提供的財產(chǎn)，如因乙方保管不當(dāng)造成損失，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

3.違約金的計算與支付：

6.13雙方約定的違約金不足以彌補守約方實際損失的，守約方有權(quán)要求違約方賠償全部損失。損失包括直接損失和可預(yù)見的間接損失。

6.14違約方應(yīng)在收到守約方書面違約金通知后XX日內(nèi)，將違約金支付至守約方指定銀行賬戶。逾期支付，每逾期一日，應(yīng)按違約金金額的萬分之X向守約方支付滯納金。

4.解除協(xié)議的后果：

6.15若任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議或原施工合同約定，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議及原施工合同。解除協(xié)議后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的全部損失。已支付的工程款，除已完成的合格工程部分外，甲方有權(quán)收回；乙方已投入的成本損失，有權(quán)要求甲方賠償。

5.不可抗力導(dǎo)致的違約責(zé)任：

6.16若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議或原施工合同無法履行或履行困難的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。遭遇不可抗力的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后XX日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否解除協(xié)議或延期履行。因不可抗力造成的損失，雙方各自承擔(dān)。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律、法規(guī)的變更或政策調(diào)整）、疫情及其防控措施等。不可抗力事件應(yīng)導(dǎo)致或合理預(yù)期將導(dǎo)致履行本協(xié)議或原施工合同約定的義務(wù)受到阻礙或無法履行。

2.通知與證明：任何一方在發(fā)生或預(yù)見到不可抗力事件可能影響本協(xié)議履行時，應(yīng)在合理期限內(nèi)（不超過XX日）通知對方，并提供相關(guān)證明文件，如政府部門發(fā)布的災(zāi)害公告、法院判決書、仲裁裁決書等。對方在收到通知后，應(yīng)在合理期限內(nèi)（不超過XX日）予以確認(rèn)或提出異議。若雙方對不可抗力事件的范圍或影響存在爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交約定的爭議解決機構(gòu)進(jìn)行裁決。

3.責(zé)任免除：若不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議或原施工合同無法履行或履行部分義務(wù)，受影響方根據(jù)不可抗力事件的影響，可部分或全部免除相應(yīng)違約責(zé)任。但受影響方仍應(yīng)采取合理措施，減輕不可抗力事件造成的損失，并應(yīng)在不可抗力事件消除后，盡快恢復(fù)履行本協(xié)議或原施工合同約定的義務(wù)。

4.協(xié)議解除：若不可抗力事件持續(xù)超過XX日，雙方仍無法克服或解決由此造成的障礙，且繼續(xù)履行本協(xié)議已無商業(yè)合理性，任何一方均有權(quán)單方面書面通知對方解除本協(xié)議及原施工合同。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)相互返還已收到的財產(chǎn)，并按實際履行情況結(jié)算費用。因不可抗力導(dǎo)致的損失，雙方各自承擔(dān)，互不追究違約責(zé)任。但雙方均應(yīng)妥善保管因不可抗力事件而產(chǎn)生的各項費用單據(jù)，并在最終結(jié)算時予以扣除或沖抵。

5.不可抗力條款的獨立性：本協(xié)議中的不可抗力條款獨立于原施工合同中的不可抗力條款，雙方應(yīng)同時遵守并適用。若本協(xié)議的不可抗力條款與原施工合同的不可抗力條款存在不一致之處，以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本協(xié)議履行過程中及與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，包括但不限于協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、違約責(zé)任、不可抗力等，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)本著公平、合理、互諒互讓的原則進(jìn)行，直至達(dá)成書面協(xié)議。

2.協(xié)商不成處理：若雙方在XX日內(nèi)協(xié)商未能解決爭議，或任何一方在協(xié)商過程中未能履行合作誠意，導(dǎo)致協(xié)商破裂，則應(yīng)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。雙方均有權(quán)選擇將爭議提交被告住所地、合同履行地（即XX商業(yè)廣場項目所在地）、協(xié)議簽訂地（即北京市朝陽區(qū)）或?qū)幾h具有管轄權(quán)的相關(guān)人民法院管轄。

3.訴訟程序：提交訴訟解決的，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守訴訟程序，并應(yīng)自行承擔(dān)訴訟費用，但本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定的除外。在訴訟過程中，任何一方不得單方面中止履行本協(xié)議或原施工合同約定的義務(wù)，除非法院裁定或判決中止履行。雙方均應(yīng)積極配合法院查明事實，提供相關(guān)證據(jù)材料。

4.仲裁選擇（如適用）：本協(xié)議雙方亦可另行協(xié)商一致，將本協(xié)議項下發(fā)生的爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）或雙方書面選定其他仲裁機構(gòu)，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點為爭議解決地，仲裁語言為中文。仲裁過程中，雙方應(yīng)遵守仲裁規(guī)則，并應(yīng)自行承擔(dān)仲裁費用，但仲裁機構(gòu)收取的仲裁費除外。

5.爭議解決原則：無論采用協(xié)商、調(diào)解或仲裁/訴訟方式解決爭議，雙方均應(yīng)本著誠實信用原則，并應(yīng)考慮到爭議發(fā)生時的商業(yè)環(huán)境、行業(yè)慣例以及維護(hù)雙方長期合作關(guān)系等因素，尋求公平合理的解決方案。解決爭議的最終目的在于明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，并促成項目的順利實施和完成。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方在本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方確認(rèn)的其他可靠方式發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前XX日書面通知對方。通過電子郵件發(fā)送的，發(fā)出時視為送達(dá)；通過專人遞送的，送達(dá)時視為送達(dá)；通過掛號信發(fā)送的，寄出后XX日視為送達(dá)；通過傳真發(fā)送的，發(fā)送成功時視為送達(dá)。以郵寄方式發(fā)送的，掛號信寄出后XX日視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補充協(xié)議方能生效。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得單方面修改本協(xié)議。

3.分項履行：本協(xié)議各條款應(yīng)被視為一個整體，但各條款間相互獨立。若任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議整體目的，合理解釋并執(zhí)行各條款。

4.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件、原施工合同及相關(guān)補充協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。除非本協(xié)議另有約定，任何一方均不得提出與本協(xié)議不一致的主張或抗辯。

5.