PAGE承攬安裝勞動合同范本甲方（承攬方）：姓名：__________________性別：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（定作方）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于乙方有相關安裝工作需要，甲方具備相應的承攬安裝能力，雙方經友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)，就甲方為乙方提供承攬安裝服務事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.安裝項目內容乙方委托甲方進行[具體安裝項目名稱]的安裝工作，包括但不限于[詳細列舉安裝涉及的具體設備、部件等，如設備A的組裝、管道B的鋪設、線路C的連接等]。2.安裝地點安裝工作應在乙方指定的地點[具體地址]進行。3.安裝要求及標準甲方應按照國家相關行業(yè)標準以及乙方提出的特殊要求進行安裝工作。具體要求如下：設備安裝應牢固、穩(wěn)定，符合安全使用標準。例如，設備A的安裝需保證其垂直度偏差不超過[X]毫米，水平度偏差不超過[X]度。管道連接應嚴密，無泄漏現(xiàn)象。管道B的連接處應進行密封處理，確保在[規(guī)定壓力]下無滲漏。線路鋪設應整齊、規(guī)范，絕緣性能良好。線路C的布線應符合電氣安裝規(guī)范，絕緣電阻不低于[規(guī)定數(shù)值]。整體安裝效果應符合乙方提供的設計圖紙或樣板要求，外觀應整潔、美觀。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照本合同約定支付報酬。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權暫停安裝工作，并要求乙方承擔相應責任。2.義務按照本合同約定的時間、質量要求和安裝標準，完成承攬安裝工作。自行提供完成安裝工作所需的設備、工具、材料等，但乙方提供的材料除外（如有）。確保所提供的設備、工具、材料符合質量要求和安全標準。在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的設計圖紙或技術要求存在不合理或錯誤之處，應及時通知乙方，并提出合理建議。負責安裝現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保安裝工作安全進行。因甲方原因造成的安全事故，由甲方承擔全部責任，但因乙方原因導致的除外。安裝工作完成后，負責清理安裝現(xiàn)場，將廢棄物等清理干凈，保持現(xiàn)場整潔。對安裝工作進行質量自檢，確保安裝質量符合合同要求。在自檢合格后，通知乙方進行驗收。向乙方提供安裝工作過程中的相關技術資料和文件，如安裝圖紙、調試報告等（如有）。（二）乙方權利義務1.權利有權對甲方的安裝工作進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權要求甲方按照合同約定的時間、質量要求和安裝標準完成安裝工作。在甲方安裝工作不符合合同約定時，有權要求甲方整改或承擔違約責任。2.義務按照本合同約定向甲方支付報酬。向甲方提供安裝工作所需的設計圖紙、技術要求等相關資料，并確保資料的準確性和完整性。協(xié)助甲方解決安裝工作中遇到的問題，如提供必要的場地、設備、材料等支持（如有）。按照合同約定的時間和方式組織驗收工作。在驗收合格后，及時簽署驗收文件。對甲方在安裝過程中提供的技術資料和商業(yè)秘密予以保密，不得向第三方泄露。三、報酬及支付方式1.報酬金額乙方應向甲方支付的承攬安裝報酬為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.支付方式合同簽訂后，乙方應向甲方支付報酬的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫預付款金額]）。安裝工作完成[階段性節(jié)點，如主體設備安裝完成]并經乙方初步驗收合格后，乙方支付報酬的[中期付款比例]，即人民幣[X]元（大寫：[大寫中期付款金額]）。安裝工作全部完成且經乙方最終驗收合格后，乙方支付剩余報酬，即人民幣[X]元（大寫：[大寫尾款金額]）。3.支付時間預付款應在合同簽訂后的[X]個工作日內支付。中期付款應在初步驗收合格后的[X]個工作日內支付。尾款應在最終驗收合格后的[X]個工作日內支付。甲方應在每次收款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收1.驗收標準按照本合同約定的安裝要求及標準進行驗收。2.驗收程序安裝工作完成后，甲方應提前通知乙方進行驗收。乙方應在接到通知后的[X]個工作日內組織驗收。驗收過程中，甲方應配合乙方提供相關資料和說明。如驗收合格，雙方應簽署驗收文件；如驗收不合格，甲方應按照乙方的要求進行整改，直至驗收合格。整改費用由甲方承擔，且整改時間不計入合同約定的工期。3.驗收期限自乙方接到甲方驗收通知之日起，最長驗收期限為[X]個工作日。如超過此期限乙方未提出書面異議，則視為驗收合格。五、工期1.開工日期本合同安裝工作的開工日期為[具體日期]。2.竣工日期本合同安裝工作的竣工日期為[具體日期]?？偣て跒閇工期天數(shù)]天。3.工期延誤因甲方原因導致工期延誤的，每延誤一天，甲方應按照合同報酬的[延誤賠償比例]向乙方支付違約金。如因甲方延誤工期給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。因乙方原因導致工期延誤的，工期相應順延，甲方不承擔違約責任。但乙方應及時通知甲方，并采取措施減少延誤造成的影響。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，雙方應協(xié)商解決，工期相應順延，雙方互不承擔違約責任。六、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照本合同約定的時間、質量要求和安裝標準完成安裝工作，應承擔違約責任。乙方有權要求甲方整改或解除合同，并要求甲方返還已支付的預付款，同時按照合同報酬的[違約賠償比例]向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。甲方提供的設備、工具、材料等不符合質量要求和安全標準，導致安裝工作出現(xiàn)問題或給乙方造成損失的，甲方應承擔全部責任，負責更換、整改或賠償乙方的損失。甲方違反保密義務，向第三方泄露乙方的技術資料和商業(yè)秘密，應向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責任如乙方未按照本合同約定向甲方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期賠償比例]向甲方支付違約金。乙方未按照合同約定提供設計圖紙、技術要求等相關資料，或提供的資料不準確、不完整，導致甲方安裝工作延誤或出現(xiàn)問題的，乙方應承擔相應責任，賠償甲方因此遭受的損失。乙方違反保密義務，向第三方泄露甲方在安裝過程中提供的技術資料和商業(yè)秘密，應向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商