交通設施施工驗收合同鑒于發(fā)包人（以下簡稱“甲方”）因建設交通設施項目需要，擬委托承包人（以下簡稱“乙方”）進行施工，并需對該施工工程進行驗收，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本交通設施施工及驗收事宜，達成如下協(xié)議：甲乙雙方依據(jù)本協(xié)議及可能存在的其他相關合同（如主施工合同或單獨的施工合同，以下簡稱“主合同”），確認乙方按照主合同約定的內(nèi)容（以下簡稱“合同范圍”）完成交通設施的施工工作。本協(xié)議專用于規(guī)范該施工工程的驗收活動。第一條項目概況1.1項目名稱：[在此處填寫具體項目名稱，例如：XX公路K1+000至K2+500段中央分隔帶及路側(cè)護欄施工及驗收]1.2項目地點：[在此處填寫項目具體地理位置，例如：XX省XX市XX縣XX路段]1.3合同范圍：乙方根據(jù)主合同約定，負責完成[在此處詳細描述施工內(nèi)容，例如：上述路段中央分隔帶波形梁鋼護欄的安裝、基礎澆筑；路側(cè)混凝土護欄的施工、基礎澆筑；相關交通標志牌的安裝；施工期間的安全管理及場地清理等]。第二條驗收依據(jù)2.1本協(xié)議的驗收活動依據(jù)以下文件進行：(1)本協(xié)議及其附件；(2)主合同及其附件；(3)經(jīng)批準的施工設計圖紙；(4)主合同中明確引用的國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的交通設施設計、施工、驗收規(guī)范、標準和規(guī)程（例如：《公路交通安全設施設計規(guī)范》JTGD81、《公路交通安全設施施工技術規(guī)范》JTGF71等）；(5)發(fā)包人提出的具有約束力的變更指令及確認文件。第三條驗收階段本項目的驗收分為以下階段：3.1隱蔽工程驗收：指護欄基礎、預埋件等在后續(xù)工程覆蓋前完成的施工單元的驗收。3.2分部分項工程驗收：指合同范圍內(nèi)的某一部分或某一類型設施（如一段護欄、一組信號燈）施工完成后進行的驗收。3.3竣工驗收：指合同范圍內(nèi)的全部工程按照合同約定完成，并經(jīng)初步驗收合格后，進行的最終整體驗收。第四條隱蔽工程驗收4.1承包人完成隱蔽工程施工，并自檢合格后，應提前[在此處填寫具體天數(shù)，例如：3]天向甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）提交書面驗收申請，并附相關的自檢記錄和材料質(zhì)量證明文件。4.2甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）應在收到申請后[在此處填寫具體天數(shù)，例如：2]天內(nèi)組織相關人員進行驗收。4.3驗收合格，甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）應簽署驗收記錄，并書面通知承包人可以進入下一道工序施工。驗收不合格，甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）應發(fā)出書面通知，說明不合格原因和整改要求。承包人應在限定時間內(nèi)完成整改，并重新申請驗收。4.4隱蔽工程驗收記錄應作為竣工資料的重要組成部分。第五條分部分項工程驗收5.1承包人完成某分部分項工程（如一段護欄安裝完成）后，應達到主合同及相關規(guī)范標準的要求，并自檢合格。5.2承包人應向甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）提交書面驗收申請，并附相關的施工記錄、材料試驗報告、測量數(shù)據(jù)等證明文件。5.3甲方（或甲方委托的監(jiān)理單位）應在收到申請后[在此處填寫具體天數(shù)，例如：5]天內(nèi)組織相關人員進行驗收。5.4驗收程序及合格標準參照本協(xié)議第三條和第四條執(zhí)行。驗收合格的，簽署驗收記錄；驗收不合格的，發(fā)出書面通知，說明整改要求。承包人整改后重新申請驗收。第六條竣工驗收6.1乙方認為合同范圍內(nèi)的全部工程已按合同約定完成，且已通過分部分項工程驗收，可向甲方提交竣工驗收申請報告，并附完整的竣工圖紙、施工總結(jié)報告、材料合格證及試驗報告、各項驗收記錄、質(zhì)量保證書、操作維護手冊等全套竣工資料。6.2甲方應在收到竣工驗收申請報告及竣工資料后[在此處填寫具體天數(shù)，例如：10]天內(nèi)，組織設計、監(jiān)理、施工及質(zhì)量監(jiān)督等相關單位組成竣工驗收委員會（或委托具備相應資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行驗收），對工程進行最終驗收。6.3竣工驗收委員會（或第三方驗收機構(gòu)）應依據(jù)本協(xié)議第二條、主合同及相關規(guī)范標準，對工程的質(zhì)量、數(shù)量、功能性、安全性等方面進行全面檢查和評定。6.4驗收合格的，竣工驗收委員會（或第三方驗收機構(gòu)）應出具書面驗收鑒定意見，并簽署竣工驗收報告。驗收不合格的，應出具書面意見，說明不合格項目及整改要求。乙方應在限定時間內(nèi)完成整改，并申請重新驗收。重新驗收仍不合格的，乙方應承擔相應的違約責任。第七條驗收資料移交7.1工程通過竣工驗收后，乙方應向甲方移交一套完整的竣工資料（包括但不限于竣工圖、變更文件、施工記錄、材料合格證及試驗報告、驗收記錄、質(zhì)量保證書、操作維護手冊等），雙方簽字確認。7.2甲方應在工程移交后[在此處填寫具體天數(shù)，例如：30]天內(nèi)，支付合同約定的最終款項（若有）。第八條質(zhì)量保證與保修8.1乙方保證其提供的所有施工和材料均符合合同約定的質(zhì)量標準。8.2工程通過竣工驗收合格后，乙方按照主合同約定對工程承擔質(zhì)量保修責任。保修期為自竣工驗收合格之日起[在此處填寫具體年限，例如：2]年。在保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的損壞，乙方應負責免費維修或更換。8.3乙方應在工程移交時，向甲方提供詳細的交通設施維護保養(yǎng)建議。第九條違約責任9.1若甲方未能按主合同約定按時支付款項，應按應付未付金額的[在此處填寫百分比，例如：每日萬分之五]向乙方支付違約金。9.2若乙方未能按主合同約定及合同范圍完成施工，或施工質(zhì)量不符合約定標準，甲方有權(quán)要求乙方限期整改、返工，并承擔由此造成的損失。若乙方整改不力或拒絕整改，甲方有權(quán)解除主合同（或本驗收相關部分），并要求乙方承擔違約責任（如支付違約金、賠償損失）。9.3若乙方在驗收過程中提供虛假資料或隱瞞問題，導致驗收不合格或給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部責任。9.4任何一方違反本協(xié)議項下的其他約定，均應承擔相應的違約責任。第十條不可抗力10.1若發(fā)生地震、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等不可抗力事件，導致合同無法履行或延遲履行，雙方互不承擔違約責任。10.2遭遇不可抗力的一方應在事件發(fā)生后[在此處填寫具體天數(shù)，例如：5]天內(nèi)書面通知對方，并提供相關證明。雙方應根據(jù)事件影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十一條爭議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[在此處填寫具體的仲裁委員會名稱，例如：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會]申請仲裁，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力?；蜻x擇：凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，任何一方均有權(quán)向[在此處填寫具體的法院名稱，例如：發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟。第十二條通知與送達12.1本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應以書面形式，通過專人遞送、掛號信、電子郵件或傳真等方式發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。12.2任何一方變更聯(lián)系方式，應提前[在此處填寫具體天數(shù)，例如：7]天書面通知對方。否則，向原地址發(fā)送的通知視為有效送達。第十三條合同生效、變更與終止13.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.3除本協(xié)議另有約定外，主合同項下的權(quán)利義務履行完畢，本協(xié)議即終止。若主合同解除或終止，本協(xié)議關于驗收的條款根據(jù)主合同的終止原因和性質(zhì)，相應終止或繼續(xù)有效至驗收完成。第十四條附件本協(xié)議的附件（如有，例如：具體的驗收標準細化文件、關鍵設施的性能檢測要求等