專業(yè)文書模板！建設(shè)工程施工合同糾紛要素式起訴狀速領(lǐng)【速領(lǐng)說明】：本模板為專業(yè)級要素式起訴狀，嚴格對標最高法最新示范文本及《民法典》《建工解釋一》司法要求，適配甲方（發(fā)包人）、乙方（承包人/實際施工人）全糾紛場景，涵蓋工程款、質(zhì)量、工期、優(yōu)先受償權(quán)等核心訴求。文書結(jié)構(gòu)精簡適配“速領(lǐng)速用”，關(guān)鍵要素標注清晰，填寫指引明確，無冗余表述，下載后替換【】內(nèi)內(nèi)容即可提交法院，專業(yè)合規(guī)且高效便捷，助力快速啟動維權(quán)流程?！緦I(yè)提示】：速領(lǐng)后請重點核對主體信息、訴求金額及證據(jù)關(guān)聯(lián)性，模板已規(guī)避常見文書瑕疵，無需調(diào)整框架，按指引填寫即可保障法律效力。原告（專業(yè)要素齊全，適配雙方主體，無信息漏洞）：

□甲方/發(fā)包人（自然人/法人/其他組織）

自然人：姓名：【XXX】，性別：【男/女】，公民身份號碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，經(jīng)常居住地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號XX單元XX室】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，備用電話：【XXXXXXXXXXX】；

法人/其他組織：名稱：【XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/XX企事業(yè)單位】，統(tǒng)一社會信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號】，法定代表人：【XXX】，職務(wù)：【總經(jīng)理/執(zhí)行董事】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，項目資金性質(zhì)：【財政資金/自籌資金】（國企/事業(yè)單位必填，專業(yè)適配資金監(jiān)管要求）；

□乙方/承包人/實際施工人（自然人/法人/其他組織）

自然人（實際施工人）：姓名：【XXX】，性別：【男/女】，公民身份號碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，經(jīng)常居住地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號XX單元XX室】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，關(guān)聯(lián)證明：【分包協(xié)議/施工班組確認單/工程量簽證記錄】（專業(yè)佐證實際施工關(guān)系，必備）；

法人/其他組織（承包人）：名稱：【XX建設(shè)工程有限責任公司】，統(tǒng)一社會信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號】，法定代表人：【XXX】，職務(wù)：【總經(jīng)理】，施工資質(zhì)等級：【房屋建筑工程施工總承包貳級】（專業(yè)適配資質(zhì)要求，必備），聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】；

□委托訴訟代理人（專業(yè)授權(quán)，無歧義）

姓名：【XXX】，身份：【XX律師事務(wù)所專職律師/公司在職法務(wù)】，執(zhí)業(yè)證號/公民身份號碼：【XXXXXXXXXX】，工作單位：【XX律師事務(wù)所/XX單位】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，代理權(quán)限：【特別授權(quán)（代為承認、變更、放棄訴訟請求，和解、調(diào)解，反訴、上訴，代收款項及法律文書）】（專業(yè)覆蓋全流程權(quán)限）。

被告（精準鎖定責任方，專業(yè)明確責任依據(jù)）：

1.核心被告（必填，專業(yè)要素無遺漏）

名稱/姓名：【XXX/XX建筑公司/XX開發(fā)公司】，公民身份號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住址/住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號】（精確到門牌號），聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】（辦公電話）、【XXXXXXXXXXX】（負責人手機號），法定代表人/負責人：【XXX】（職務(wù)：【XXX】），責任性質(zhì)：【發(fā)包人/承包人/轉(zhuǎn)包人/違法分包人】，核心違約行為：【拖欠工程款/質(zhì)量缺陷/工期延誤/拒不結(jié)算】，與案涉工程關(guān)聯(lián)：【直接簽訂合同/違法轉(zhuǎn)包/指定分包】；

2.連帶被告（按需添加，專業(yè)援引責任依據(jù)）

名稱/姓名：【XXX/XX勞務(wù)公司/XX集團公司】，信息同上，連帶責任依據(jù)：【《民法典》第XXX條/《建工解釋一》第XXX條】，關(guān)聯(lián)事實：【XXXX年XX月XX日參與工程轉(zhuǎn)包/分包/出借資質(zhì)，明知違約事實】，擔保關(guān)系：【是/否】（如有，注明類型：【一般保證/連帶責任保證】，擔保期限：【XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日】）。

案由（專業(yè)歸類，適配法院立案標準）：建設(shè)工程施工合同糾紛訴訟請求（專業(yè)精準，可執(zhí)行性強，無模糊表述）：

判令被告一（核心被告）向原告支付【拖欠工程款/質(zhì)量修復(fù)費用/工期違約金】人民幣【XXXXXX.XX元】（大寫：【XX萬XX仟XX佰XX拾XX圓XX角XX分】），其中工程款含【人工費/材料費/管理費/利潤/規(guī)費/稅金】（質(zhì)量糾紛注明修復(fù)標準：【合同約定/國家GB50300-2013標準】）；判令被告一支付逾期付款利息/損失（以【XXXXXX.XX元】為基數(shù)，自【XXXX年XX月XX日】（應(yīng)付款日/違約發(fā)生日）起至實際清償之日止，【有約定按合同第XX條利率/無約定按同期LPR/中小企業(yè)按日萬分之五】計算，暫計至起訴日【XXXX年XX月XX日】為人民幣【XXXX.XX元】）；判令原告對案涉【XX工程名稱】（地點：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號】，范圍：【XX樓棟土建及附屬工程】）折價或拍賣價款，在【XXXXXX.XX元】（工程款本金）范圍內(nèi)享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)（乙方專屬，注明：行權(quán)期限未超18個月，未損害建筑工人利益）；判令被告二（連帶被告）對上述第一、二項款項承擔連帶清償責任（無則刪除，有擔保注明擔保范圍）；判令各被告共同承擔本案案件受理費、財產(chǎn)保全費【XXXX元】、司法鑒定費【XXXX元】（如有），合計人民幣【XXXX.XX元】；（可選）判令被告【限期完成工程結(jié)算/履行修復(fù)義務(wù)】（期限：【XXXX年XX月XX日前】，標準：【XXX】）。事實與理由（專業(yè)邏輯閉環(huán)，要素完整，貼合司法審理要點）：

【XXXX年XX月XX日】，原告與被告一就【XX工程名稱】項目【經(jīng)招投標程序/協(xié)商一致】簽訂《建設(shè)工程施工合同》（編號：【XXXX】），約定工程范圍為【XX施工圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容，詳見工程量清單第1-XX項】，計價方式為【固定單價按實結(jié)算/固定總價】，總價款暫計【XXXXXX.XX元】，工期自【XXXX年XX月XX日】至【XXXX年XX月XX日】，付款節(jié)點為【進度款按月付XX%，驗收合格后XX日內(nèi)付至結(jié)算價XX%，質(zhì)保金XX%期滿返還】，質(zhì)量標準為【國家現(xiàn)行施工驗收標準/合同約定等級】。

合同履行中，原告按約于【XXXX年XX月XX日】進場施工，嚴格遵循圖紙及規(guī)范要求，因【設(shè)計變更/新增工程量】簽訂《工程簽證單》【XX份】（編號：【XXXX】-【XXXX】），經(jīng)被告一及監(jiān)理單位簽章確認，新增工程款【XXXX.XX元】。案涉工程于【XXXX年XX月XX日】經(jīng)【四方驗收/雙方驗收】合格，原告當日移交工程及竣工資料，被告一簽收無異議（工程未竣工注明：已完工程驗收合格，具備付款條件；質(zhì)量爭議注明：施工符合約定，質(zhì)量問題非原告所致）。

原告于【XXXX年XX月XX日】提交完整結(jié)算資料（結(jié)算價【XXXXXX.XX元】），被告一未按約定XX日內(nèi)審核，僅支付工程款【XXXXXX.XX元】，剩余款項【XXXXXX.XX元】經(jīng)原告多次催告（方式：【書面函件（EMS單號：XXXX）/電話】，時間：【XXXX年XX月XX日】），仍以【資金困難/等待審計】拖延履行，已構(gòu)成根本違約。被告二作為【轉(zhuǎn)包人/擔保人】，依法律規(guī)定應(yīng)對案涉?zhèn)鶆?wù)承擔連帶責任。

為維護合法權(quán)益，依據(jù)《民法典》第五百七十七條、第八百零七條及《建工解釋一》相關(guān)規(guī)定，特向案涉工程所在地法院提起訴訟，懇請依法支持原告訴求。

證據(jù)清單及專業(yè)指引（分類清晰，適配舉證要點，助力快速備證）：

主體及代理證據(jù)（證明適格性）：

（1）原告身份證/營業(yè)執(zhí)照+法定代表人身份證明（法人加蓋公章）；

（2）被告身份信息/工商登記信息（國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)打印，確認存續(xù)）；

（3）委托代理手續(xù)（授權(quán)委托書、律師執(zhí)業(yè)證/在職證明）；

（4）實際施工人關(guān)聯(lián)證明、承包人資質(zhì)證書（佐證履約資格）。合同及履約證據(jù)（核心依據(jù)）：

（1）《建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議、招投標文件（如有，完整復(fù)印件加蓋公章）；

（2）開工令、工程簽證單、設(shè)計變更文件（雙方及監(jiān)理簽章）；

（3）竣工驗收報告、竣工資料移交清單（附簽收記錄）；

（4）工程款支付憑證（銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)，逐筆對應(yīng)）。違約及責任證據(jù)（支撐訴求）：

（1）結(jié)算資料提交憑證、催告函及送達記錄；

（2）質(zhì)量糾紛：第三方檢測報告（具備CMA資質(zhì)）、質(zhì)量問題照片；

（3）連帶責任：轉(zhuǎn)包/分包協(xié)議、擔保合同（如有）；

（4）損失憑證：檢測費、律師費發(fā)票（如有）。優(yōu)先受償權(quán)及管轄證據(jù)（專業(yè)適配）：

（1）工程地點照片、概況說明（證明可折價/拍賣）；

（2）農(nóng)民工工資發(fā)放記錄（佐證優(yōu)先受償權(quán)合法性）；

（3）工程所在地不動產(chǎn)信息（佐證專屬管轄）。補充佐證證據(jù)（強化事實）：

（1）工程現(xiàn)場照片、視頻（原始載體留存，標注時間地點）；

（2）通話錄音、微信聊天記錄（附文字版，注明人物時間）；

（3）證人證言（簽字按手印，附身份證復(fù)印件）。此致【XX省XX市XX區(qū)/縣人民法院】（專屬管轄，精準填寫工程所在地法院，鐵路工程填鐵路運輸法院）起訴人（簽名/蓋章）（專業(yè)規(guī)范，無瑕疵）：

自然人：【XXX】（親筆簽名+按手印，清晰可辨）；

法人/其他組織：【XX公司名稱】（加蓋公章），法定代表人【XXX】（親筆簽名，不得代簽）；

委托訴訟代理人（如有）：【XXX】（簽名，律師加蓋律所公章）。

【XXXX年XX月XX日】（與利息暫計日、催告日邏輯一致）附（專業(yè)備齊，份數(shù)合規(guī)）：

本訴狀副本【X】份（被告人數(shù)+1份，均簽章）；證據(jù)材料副本【X】份（與訴狀份數(shù)一致，復(fù)印件注明“與原件核對無異”并簽章）；《送達地址確認書》1份（準確填寫，簽名確認）；財產(chǎn)保全申請書及擔保材料（如有，擔保金額與訴