1、廠區(qū)內道路施工承攬合同合同編號：建設單位：工程名稱：發(fā)包單位：承攬單位：簽約地點：簽約時間：廠區(qū)內道路施工承攬合同發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）承攬單位：（以下簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、白愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍_、工程名稱：廠區(qū)內道路硬化施工二、工程地點：三、工程范圍和內容：1、承包范圍：2、承包方式：第二條合同價款及調整一、工程合同價款采用固定合同包工不包料價，三七灰土24元/nf,挖土12元/nf,商碌路面12元/m2o二、雙方約定合

2、同價款的其他調整因素：1、調整方式：（1）遇甲方要求因圖紙變更而增減的工程內容，增減的工程量經(jīng)甲方或監(jiān)理簽證后予以調整。三、本工程最終結算價款為：據(jù)實結算第三條合同價款的支付與結算一、工程款支付：1、按工程進度付款，付款方式按乙方10個工作日為一時間段，到期付本時間段內已完工程量總價的40%E程款，如有特殊情況，甲乙雙方協(xié)商支付。2、工程完工后扣質保金為所完成工程總價的,白一期工程路面全部完工后付清。二、結算1、甲方與乙方對工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。三、其他事項：1、本合同在支付工程款時乙方開具稅務局正規(guī)建筑稅票。第四條工程期限一、根據(jù)工程實

3、際情況，約定工程總工期為天，工期起點以甲方下達的進場通知單日期為準。二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地，水源、電源、道路未能接通，影響進場施工時。2、工程量變化、設計變更或工程地質不良而影響進度時。3、人力不可抗拒的因素而延誤工期。（不可抗力：由于地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭等其他不可預見且對其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量，雙方免責。）第五條施工準備一、甲方1、甲方提供施工供水、施工供電、供白灰、供C25商碌二、乙方1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。2、乙方在甲方許可的范圍

4、內搭建臨時辦公、生活設施。3、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續(xù)。4、進場后簽定安全施工合同第六條雙方的權利和義務一、甲方的權利和義務1、甲方負責工程施工期間總進度計劃安排、組織、協(xié)調工作及工程質量、進度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。2、甲方負責提供施工圖紙及有關施工文件，并提供施工場所。3、甲方負責向乙方發(fā)布書面開工通知，并審核確定乙方編制的工程總體進度計劃、月工程進度計劃及周進度計劃。4、甲方有權對乙方的工程質量等級、隱蔽工程和中間驗收、維護、初驗、檢查和返工、終驗進行檢查和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)不合格，甲方有權要求乙方進行更改，如果乙方拒不整改或整改不到位，甲

5、方有權對其實施經(jīng)濟處罰。二、乙方的權利和義務1、合同簽訂之日乙方需將工程施工進度、施工流程計劃以表格形式報于甲方，合同方可生效。乙方須按流程表安排施工，實際施工進度與所遞表格不符的，甲方有權隨時終止合同。2、本合同簽訂后收到甲方通知2天內，乙方進場完成施工準備3、在合同簽訂后3日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環(huán)保等交底。4、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工，不得擅白更改設計要求及工程內容，根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產品合格證。a）乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于白身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。乙方必須為其施工及管理人員辦理意

6、外傷害保險，保險費用由乙方承擔。b）乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監(jiān)督和管理。施工過程中要遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。c）乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時向甲方提供施工技術措施、施工報表、施工原始資料、竣工驗收資料等相關資料。d）乙方不得將本合同中乙方的權利和義務轉讓。5、做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合甲方和監(jiān)理單位進行質量檢查。第七條安全施工一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患。乙方在施工過

7、程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由乙方白行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。二、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅白進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。三、乙方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。四、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育，未經(jīng)教育培訓，不得上崗作業(yè)。五、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故時，乙方應采取必要的措施，及時搶救傷員，并防止事態(tài)進一步擴大、減少損失，同時須立即報告甲方。第八條工程質量一、工程質量標準：合格。二、乙方必須嚴格按施工圖設計和

8、說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。三、乙方在施工中應白覺接受甲方代表或監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督，隨時接受甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到國家規(guī)范或行業(yè)標準要求的應及時整改，包括修理或返工，直至達到標準。四、甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行如影響施工，檢驗不合格的，影響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，并順延工期。五、乙方應按工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。六、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告甲方代表及監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質檢部門

9、共同研究決定。第九條工程驗收一、每一道工序需經(jīng)甲方或監(jiān)理驗收通過后，乙方方可進入下道工序，否則乙方整改至符合要求為止。二、乙方在工程具備竣工驗收條件前48小時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改，并承擔白身原因造成整改的費用。第十條違約責任一、乙方的違約責任1、工程質量不符合設計和甲方要求的，應予返工或修理，并承擔其費用。2、乙方在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，除責令返工并賠償損失外，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元。3、如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收，甲方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并通過后，甲方無息支付。4、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按中華人民共和國合同法等相關法律規(guī)定賠償損失。二、甲方的違約責任。1、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失，延誤工期的，工期順延。第十一條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。第十二條附則一、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。二、本合同白雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收