1、仲裁代理意見尊敬的首席仲裁員、仲裁員：受申請(qǐng)人（xxxx公司）委托，xx律師事務(wù)所指派律師xxx、xxx 在申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人（XX中學(xué)）建設(shè)工程施工合同糾紛仲裁一案中 擔(dān)任申請(qǐng)人的代理人，為維護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)本案事實(shí)和 相關(guān)法律的規(guī)定，發(fā)表以下代理意見，供仲裁庭裁決時(shí)參考：總體代理意見：申請(qǐng)人已經(jīng)履行了本案兩份施工合同約定的全部 義務(wù)，工程已于x年x月通過竣工驗(yàn)收，工程總造價(jià)為xxxxxxx元， 被申請(qǐng)人迄今為止總共才支付給申請(qǐng)人工程款xx萬(wàn)元整，因此被申 請(qǐng)人應(yīng)向申請(qǐng)人支付拖欠的工程款xxxxxx元及其利息（從x年x月 1日起至付清工程款為止按銀行同期同類貸款利率計(jì)算利息），并由

2、被申請(qǐng)人負(fù)擔(dān)本案的仲裁費(fèi)用。具體代理意見如下：一、被申請(qǐng)人應(yīng)向申請(qǐng)人支付拖欠的工程款xxxxxx元及其利息， 被申請(qǐng)人支付給案外人的工程款不能認(rèn)定為支付給申請(qǐng)人的工程款， 更不存在給申請(qǐng)人多支付的情形。申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人之間簽訂的建設(shè)工程施工合同合法有效，申請(qǐng) 人轉(zhuǎn)包部分工程符合法律規(guī)定。申請(qǐng)人在招投標(biāo)程序中中標(biāo)后與被申 請(qǐng)人簽訂了建設(shè)工程施工合同，工程已于x年x月通過竣工驗(yàn)收，雙 方?jīng)Q算確定總價(jià)款為xxxxxxx元毫無爭(zhēng)議，被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人銀行賬 戶分兩次支付工程款合計(jì)xx萬(wàn)元整，拖欠工程款xxxxxx元至今未付。 申請(qǐng)人根據(jù)建筑法的規(guī)定將承包工程中的部分工程轉(zhuǎn)包給具有相應(yīng) 資質(zhì)條件的單位是合

3、法有效的，被申請(qǐng)人自稱向案外人xxxx建設(shè)工 程有限公司支付了全部工程款，無論該支付行為是否真實(shí)，它沒有合 同依據(jù)，不受法律保護(hù)，并且被申請(qǐng)人還稱案外人xxxx建設(shè)工程有 限公司已向申請(qǐng)人的項(xiàng)目經(jīng)理xxx個(gè)人支付了 xxxxxx元工程款，無 論該支付行為是否真實(shí)，它也不能證明申請(qǐng)人收到了工程款，因?yàn)樯?請(qǐng)人與被申請(qǐng)人之間的工程款支付均是通過單位賬戶支付的（已付 xx萬(wàn)元工程款便是證據(jù)），申請(qǐng)人從未委托項(xiàng)目經(jīng)理xxx個(gè)人收取工 程款，即使xxx個(gè)人收取了錢款，也是其個(gè)人行為，不代表申請(qǐng)人收 取了工程款，更不存在被申請(qǐng)人所主張的多支付工程款的情形。二、被申請(qǐng)人提出反請(qǐng)求要求申請(qǐng)人賠償誤期賠償費(fèi)xx

4、萬(wàn)元（即 每誤期一天賠償1萬(wàn)元）依法應(yīng)當(dāng)予以減少或者駁回。1、誤期原因不是申請(qǐng)人造成的。因?yàn)樵谑┕み^程中增加了瀝青 混凝土路面施工項(xiàng)目，同時(shí)在施工過程中還出現(xiàn)了工程變更事項(xiàng)，致 使整體工程必然延期才能保質(zhì)保量完成。2、被申請(qǐng)人對(duì)誤期起算時(shí)間計(jì)算錯(cuò)誤。被申請(qǐng)人主張誤期起算 時(shí)間點(diǎn)為x年x月x日，實(shí)際上該時(shí)間點(diǎn)是雙方工程決算完畢的時(shí)間 點(diǎn)，竣工時(shí)間顯然在決算之前，申請(qǐng)人初步查明竣工時(shí)間應(yīng)該是x年 x月x日，具體是x年x月的哪一天，只能以有監(jiān)理公司簽字的施工 資料為準(zhǔn)。3、被申請(qǐng)人反請(qǐng)求中主張申請(qǐng)人賠償誤期賠償費(fèi)xx萬(wàn)元（即每 誤期一天賠償1萬(wàn)元）顯然過分高于造成的損失。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程本 身造價(jià)為xxxxxx元，即使是申請(qǐng)人的全責(zé)導(dǎo)致逾期交付工程，給被 申請(qǐng)人造成的損失無外乎就是與運(yùn)動(dòng)有關(guān)的教學(xué)活動(dòng)受到一定程度 上的影響，每天造成的經(jīng)濟(jì)損失不可能高達(dá)1萬(wàn)元。究竟造成多少經(jīng) 濟(jì)損失還得由被申請(qǐng)人拿出客觀真實(shí)的證據(jù)來，否則請(qǐng)仲裁庭依法予 以駁回該項(xiàng)反請(qǐng)求。三、被申請(qǐng)人已經(jīng)以自身的行為放棄了留取工程質(zhì)量保證金的合 同權(quán)利，不能要求申請(qǐng)人再拿一筆錢給被申請(qǐng)人充當(dāng)質(zhì)量保證金。被申請(qǐng)人先后兩次向申請(qǐng)人銀行賬戶支付的xx萬(wàn)元工程款以及 自稱已向案外人xxxx建設(shè)工程有限公司支付了全部工程款，都主動(dòng) 放棄了留取工程質(zhì)量保證金的權(quán)利，因此不能在放棄合同權(quán)利之后又 要求申請(qǐng)人再拿一