1/1綠化工程包工包料施工合同(菁華1篇)綠化工程包工包料施工合同1甲方：

乙方：

為明確雙方的權(quán)利和義務，遵循*等、公*的原則，根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

一、工程名稱：

二、承包工程內(nèi)容：

三、承包及付款方式：包工包料，暫估價為萬元，每月按實際完成工程量的_____%支付進度款。

四、工期：年月日開工到年月日竣工。

五、工程質(zhì)量

1、乙方應嚴格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工。

2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。

3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

六、工程造價

1、工程承包預算造價執(zhí)行(20xx)《浙江省市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《湖州市建設(shè)工程造價信息》、《浙江省建設(shè)維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規(guī)定調(diào)整。

2、工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結(jié)算工程承包款項。

七、工程款撥付

1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

八、施工安全

工程施工期間，乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。

九、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份。

甲方：

乙方：

_____年_____月_____日

綠化工程包工包料施工合同(菁華1篇)擴展閱讀

綠化工程包工包料施工合同(菁華1篇)（擴展1）

——園林綠化包工包料施工合同(菁華1篇)

園林綠化包工包料施工合同1建設(shè)單位(甲方)：

承建單位(乙方)：

為確保該工程的順利進行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款，雙方將嚴格執(zhí)行。

第一條工程概況

1、工程名稱：園林綠化

2、工程地點：

3、承包方式：包工、包料

4、工程造價：

第二條工程期限

本工程_____年_____月_____日開工，__________年_____月_____日竣工。

第三條工程延誤與工程獎罰

1、乙方應及時按期開工，如遇施工現(xiàn)場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。

2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。

4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。

第四條甲方工作

1、確保施工現(xiàn)場做到三通一*。

2、確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水、用電。

第五條乙方工作

1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。

2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質(zhì)量保修責任。

3、乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用，由乙方承擔。

第六條質(zhì)量驗收

工程質(zhì)量應達到《城市綠化施工及驗收規(guī)范》標準，經(jīng)驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發(fā)生的費用。

第七條付款方式

工程施工完畢驗收合格后15日內(nèi)，甲方應向乙方以銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀方式支付全部結(jié)算價款

第八條爭議處理

因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。

本合同一式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方蓋章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

綠化工程包工包料施工合同(菁華1篇)（擴展2）

——工程包工包料包費用施工合同(菁華1篇)

工程包工包料包費用施工合同1甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：

承包方式：包工、包料、包費用

工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起_____個日歷天。

工程質(zhì)量：本工程為合格工程

二、合同單價和付款方式

合同單價：

實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準

四、違約責任和安全責任

因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修

本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

甲方：乙方：

簽字簽字

電話：電話：

甲方駐工地代表：

電話：

_____年___月____日

綠化工程包工包料施工合同(菁華1篇)（擴展3）

——裝飾工程包工包料施工合同(菁華1篇)

裝飾工程包工包料施工合同1建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)

施工單位：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水*進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。

一、工程項目的綜合說明

2、工程地址：

3、工程規(guī)模：建筑面積約8000*方米(實際面積以施工圖為準)

4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：磚混六層

5、發(fā)包方式：包工包料

6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部內(nèi)容

7、開竣工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

8、本工程質(zhì)量必須達到國家施工驗收規(guī)范的合格標準。

二、工程造價

1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價為：

車庫及住宅部分實行*方米包干為910元/*方米。

2、面積計算依據(jù)：

國家規(guī)定的建筑面積計算標準

三、材料采購供應

材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格，經(jīng)雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產(chǎn)進行置換。

四、工程款支付方式

工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按50%現(xiàn)金加50%房產(chǎn)進行撥付(砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產(chǎn))。房產(chǎn)在施工前按2950元/*方米以立體砍塊的形式留足，經(jīng)雙方確認后，根據(jù)施工進度情況陸續(xù)進行撥付。工程名稱：富拉爾基區(qū)小區(qū)號樓

五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取

1、施工現(xiàn)場三通一*由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。

2、基礎(chǔ)墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內(nèi)，經(jīng)雙方確認后按實際發(fā)生給予調(diào)整。

3、重大設(shè)計變更(指結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準)由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施