2022-2023年度一級建造師之一建工程法規(guī)練習(xí)題(一)及答案

單選題（共55題）1、對意外傷害保險投保的表述中，不正確的是()。A.施工企業(yè)應(yīng)在工程項目開工前辦理完投保手續(xù)B.業(yè)主直接發(fā)包的工程項目由承包企業(yè)直接辦理C.工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單位不承擔(dān)投保費用D.投保人辦理投保手續(xù)后，應(yīng)將投保有關(guān)信息以布告形式張貼于施工現(xiàn)場，告之被保險人【答案】C2、下列憑證中,免納印花稅的是()A.財產(chǎn)租賃合同或者具有合同性質(zhì)的憑證B.加工承攬合同或者具有合同性質(zhì)的憑證C.營業(yè)賬簿D.財產(chǎn)所有人將財產(chǎn)贈給社會福利單位所立的書據(jù)【答案】D3、甲建筑公司與乙房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂一建設(shè)工程承包合同，合同規(guī)定由甲公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法，若甲已公司就工程款支付發(fā)生爭議，甲公司起訴至人民法院，要求乙公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)()。A.對該訴訟請求予以支持B.對該訴訟請求不予支持C.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持【答案】C4、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）進行設(shè)計。A.項目批準(zhǔn)文件B.勘察深度要求C.勘察成果文件D.城市規(guī)劃【答案】C5、某工程在9月10日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。依據(jù)我舍同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應(yīng)為（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】C6、關(guān)于夜間施工，以下說法正確的是（）。A.因工期拖延可以夜間進行建筑施工作業(yè)B.因搶修必須夜間作業(yè)的，必須有縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門的證明C.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須事先告知附近居民并獲得其同意D.禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)等情形的除外【答案】D7、甲公司與乙公司的監(jiān)理合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天接到開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以（）A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席裁決【答案】D8、關(guān)于地方性法規(guī)的制訂、批準(zhǔn)和備案的說法，正確的是（）。A.地方性法規(guī)由地方各級人大及常委會制訂B.地方性法規(guī)只能由省、自治區(qū)和直轄市的人大及常委會制訂C.設(shè)區(qū)的市的地方性法規(guī)須報省、自治區(qū)的人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)后施行D.省級人大常委會的地方性法規(guī)應(yīng)報全國人大常委員會批準(zhǔn)【答案】C9、某施工企業(yè)技術(shù)員王某，2019年6月份的財產(chǎn)租賃所得為10000元，國債利息收入為3000元，股息所得為2000元，保險賠償5000元。王某6月份的以上所得應(yīng)當(dāng)繳納的個人所得稅為（）元。A.3000B.3400C.2400D.4000【答案】C10、實行施工總承包的工程項目，應(yīng)由（）統(tǒng)一組織編制建設(shè)工程安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。A.建設(shè)單位B.施工總承包單位C.監(jiān)理單位D.各分包單位【答案】B11、甲建筑公司承建乙市一住宅項目,采用租賃方式向乙市建筑機械租賃公司租賃一物料提升機,以降低成本.該物料提升機為乙建筑機械租賃公司剛剛購買,但缺少產(chǎn)品合格證明,下列說法正確的是（）。A.不能出租使用B.可以出租使用C.經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后可以出租使用D.經(jīng)建設(shè)行政管理部門批準(zhǔn)后可以出租使用【答案】A12、法律責(zé)任以（)為前提。A.法律認定B.法律后果C.法律義務(wù)的存在D.承擔(dān)方式【答案】C13、某市質(zhì)量監(jiān)督站科長李某因涉嫌制假被公安機機關(guān)拘留。處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關(guān)和質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項提出行政復(fù)議，其中超出行政復(fù)議范圍的事項是()。A.被拘留B.被罰款5000元C.被質(zhì)量監(jiān)督站開除D.被沒收違法所得額【答案】C14、關(guān)于建筑市場誠信行為公布的說法，正確的是（）。A.不良行為記錄應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)匕l(fā)布，社會影響惡劣的，還應(yīng)當(dāng)在全國發(fā)布B.誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都應(yīng)當(dāng)公布C.省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負責(zé)審查整改結(jié)果，對整改確有實效的，可取消不良行為記錄信息的公布D.不良行為記錄在地方的公布期限應(yīng)當(dāng)長于全國公布期限【答案】B15、某工程施工過程中,于2017年7月1日發(fā)生坍塌事故,并造成人員傷亡,施工單位在第一時間向有關(guān)部門做了匯報。次日在救援中找到了10具尸體,另有2人受傷,根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》,該事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化應(yīng)當(dāng)補報的最遲的日期是()。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】D16、某施工企業(yè)與開發(fā)商簽訂了工程承包合同，采用政府指導(dǎo)價，由于延付工程款導(dǎo)致工期后延2個月，之后遇到市場價格上漲20%，其后延2個月的工程的費用應(yīng)該()。A.按原合同價執(zhí)行B.按新價格執(zhí)行C.按簽合同時市場價執(zhí)行D.按漲價前的市場價執(zhí)行【答案】B17、建設(shè)單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后（）。A.應(yīng)將鋼材送到施工現(xiàn)B.應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的辦公所在地C.應(yīng)將鋼材送到建設(shè)單位的倉庫D.可通知建設(shè)單位自提【答案】D18、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自（）時起由買受人承擔(dān)。A.標(biāo)的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付貸款【答案】B19、甲公司將一批新設(shè)備交由乙公司試用，試用期滿后，乙公司未對是否購買這批設(shè)備作出表示，則()。A.甲公司可以認為乙公司拒絕購買這批設(shè)備B.甲公司可以認為乙公司已決意購買這批設(shè)備C.乙公司是否購買這批設(shè)備尚在考慮中D.乙公司可以拒絕購買這批設(shè)備【答案】B20、關(guān)于無資質(zhì)承攬工程，下列表述中正確的是()。A.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同B.當(dāng)作為無資質(zhì)的“實際施工人”的利益受到損害時，不能向合同相對人主張權(quán)利C.當(dāng)無資質(zhì)的“實際施工人”以合同相對方為被告起訴時，法院不應(yīng)受理D.無資質(zhì)的“實際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利【答案】A21、工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均可分為（）和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。A.一般性標(biāo)準(zhǔn)B.特殊性標(biāo)準(zhǔn)C.建議性標(biāo)準(zhǔn)D.強制性標(biāo)準(zhǔn)【答案】D22、下列關(guān)于勞動爭議解決的說法，正確的是()。A.經(jīng)調(diào)解達成的勞動爭議調(diào)解協(xié)議具有強制執(zhí)行效力B.勞動者對仲裁裁決不服的，可自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟C.根據(jù)“一裁終局原則”，勞動者對仲裁裁決不服的，不能向人民法院提起訴訟D.勞動爭議申請仲裁的時效期間為3年【答案】B23、注冊建造師擔(dān)任施工項目負責(zé)人，在其承建的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結(jié)前，可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是（）。A.同一工程分期施工B.發(fā)包方同意更換項目負責(zé)人C.承包方同意更換項目負責(zé)人D.停工超過120天承包方認為需要調(diào)整的【答案】B24、關(guān)于施工企業(yè)進行可能危及危險化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)的說法，正確的是（）。2016A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位共同制定應(yīng)急預(yù)案B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在開工的3日前通知管道所屬單位C.施工企業(yè)通知管道所屬單位時應(yīng)采用書面形式D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)指派專門人員到現(xiàn)場進行管道安全保護指導(dǎo)【答案】C25、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》，采用爭議評審的，發(fā)包人和承包人應(yīng)在開工日后的（）天內(nèi)或在爭議發(fā)生后，協(xié)商成立爭議評審組。A.14B.28C.7D.15【答案】B26、縣級以上人民政府負有建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)時，有權(quán)采取的措施是（）。A.要求被檢查單位提供有關(guān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的資金B(yǎng).責(zé)令立即排除檢查中發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患C.實施查封、扣押存在嚴重事故隱患的特種設(shè)備D.對違反規(guī)定的行為作出行政處罰決定【答案】B27、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，下列關(guān)于執(zhí)行的說法，正確的是（）。A.民事判決、裁定由基層人民法院或者由被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院執(zhí)行B.人民法院受理執(zhí)行申請后，當(dāng)事人對管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到執(zhí)行通知書之日起10日內(nèi)提出C.申請執(zhí)行的期間為2年，不適用法律有關(guān)訴訟時效中止、中斷的規(guī)定D.執(zhí)行過程中，案外人不得對人民法院執(zhí)行的標(biāo)的提出書面異議【答案】B28、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，（）應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工單位D.監(jiān)理單位【答案】C29、（2020年真題）依法必須進行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.30B.25C.20D.15【答案】C30、關(guān)于行政拆訟案件審理的說法，正確的是（）。（2016）A.行政訴訟期間，被訴行政行為停止執(zhí)行B.涉及商業(yè)秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理C.人民法院對行政案件宣告判決前原告申請撤訴的，是否準(zhǔn)許，由人民法院裁定D.人民法院審理行政賠償案件不適用調(diào)解【答案】C31、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企事業(yè)單位在拆除或者（）環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施時，必須事先經(jīng)所在地的縣級以上地方政府環(huán)境保護行政主管部門批準(zhǔn)。A.維修B.檢測C.閑置D.使用【答案】C32、特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢查合格有效期屆滿前（）向特種設(shè)備檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。(2015真題)A.5天B.15天C.20天D.1個月【答案】D33、某市建設(shè)行政主管部門在某工程項目審核發(fā)放施工許可證時，依法對該工程項目的安全施工措施進行審查，圍繞審查工作，主管部門()。A.可以收取費用B.不能收取費用C.如需組織專家論證，可收取費用D.如需現(xiàn)場查驗，可收取費用【答案】B34、被執(zhí)行人為自然人的，被限制高消費后，可以有以下以其財產(chǎn)支付費用的行為()。A.購買經(jīng)營必需車輛B.乘坐列車軟臥C.旅游D.購買不動產(chǎn)【答案】A35、甲乙雙方簽訂的買賣合同總價款為100萬元，約定由甲公司支付定金40萬元。由于資金周轉(zhuǎn)困難，經(jīng)與乙公司協(xié)商，甲公司交付了30萬元的定金，乙公司予以簽收。后來由于乙公司未能履行合同，則甲公司最多可以要求乙公司返還（）萬元。A.45B.50C.55D.60【答案】B36、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，（）應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B37、施工企業(yè)的項目經(jīng)理屬于施工企業(yè)的().A.主要負責(zé)人B.法定代理人C.指定代理人D.企業(yè)授權(quán)的項目管理者【答案】D38、關(guān)于賠償損失特征的說法，錯誤的是（）。A.賠償損失是合同違約方違反合同義務(wù)所產(chǎn)生的責(zé)任形式B.賠償損失是強制違約方給非違約方所受損失的一種補償C.賠償損失具有一定的任意性D.賠償損失以賠償非違約方實際遭受的部分損害為原則【答案】D39、某項施工中施工單位偷工減料，造成建設(shè)工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給建設(shè)單位造成了損失。建設(shè)行政主管部門不能對該施工單位實施的制裁是()。A.責(zé)令停業(yè)整頓B.降低資質(zhì)等級C.責(zé)令改正D.罰金【答案】D40、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，關(guān)于共同承包責(zé)任的表述中，不正確的是()。A.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同B.共同承包的各方對承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任C.聯(lián)合體中標(biāo)的，就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任D.對承包合同的履行，各承包方共同對建設(shè)單位承擔(dān)按份責(zé)任【答案】D41、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》,未取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)不得()。A.進行項目開工B.參與項目投標(biāo)C.從事建筑施工活動D.辦理工程竣工驗收【答案】C42、乙施工企業(yè)向甲建設(shè)單位主張支付工程款，甲以工程質(zhì)量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙并通知了甲。丙向甲主張債權(quán)時，甲仍以質(zhì)量原因拒絕支付。關(guān)于該案中債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是（）。A.乙的債權(quán)屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)B.甲可以向丙行使因質(zhì)量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲同意D.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)可以不用通知甲【答案】B43、根據(jù)我國《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》的規(guī)定，采用爭議評審的，發(fā)包人和承包人應(yīng)在開工日后的（）天內(nèi)或在爭議發(fā)生后，協(xié)商成立爭議評審組。A.14B.28C.30D.45【答案】B44、某施工單位拖欠王某工資，經(jīng)勞動仲裁后，王某不服，將施工單位訴至人民法院。在一.審人民法院開庭審理的過程中，王某的兒子有病住院急需用錢,則關(guān)于本案中先予執(zhí)行的適用，下列說法中，正確的是（）。A.人民法院可直接裁定先予執(zhí)行B.王某可請求一審人民法院裁定先予執(zhí)行C.因尚未審理完畢，當(dāng)事人不能申請先予執(zhí)行D.若王某敗訴，不需賠償由此給施工單位造成的損失【答案】B45、在公共場所施工，沒有設(shè)置明顯標(biāo)志造成他人損害的，施工單位應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。這種責(zé)任屬于（）。A.侵權(quán)責(zé)任B.違約責(zé)任C.刑事責(zé)任D.行政責(zé)任【答案】A46、施工單位處理施工過程中產(chǎn)生的廢水、廢物的下列做法中，符合環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)的是（)。A.工業(yè)廢水處理達標(biāo)后排入河流B.經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境部門許可，將廢物用于外省工地C.將清洗設(shè)備的廢水回灌補給地下水D.將施工中產(chǎn)生的危險廢棄材料堆放到住宅小區(qū)臨近垃圾場【答案】A47、根據(jù)《行政復(fù)議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復(fù)議的情形是（）。A.對建設(shè)行政主管部門責(zé)令施工企業(yè)停止施工的決定不服的B.對建設(shè)行政主管部門撤銷施工企業(yè)資質(zhì)證書的決定不服的C.對規(guī)劃行政主管部門撤銷建設(shè)工程規(guī)劃許可證的決定不服的D.對建設(shè)行政主管部門就建設(shè)工程合同爭議進行的調(diào)解結(jié)果不服的【答案】D48、關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。A.未發(fā)生死亡事故的安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時自動延期B.施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的不得從事建筑施工活動C.安全生產(chǎn)許可證延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企業(yè)變更地址，安全生產(chǎn)許可證無須辦理變更手續(xù)【答案】B49、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.三方共同B.水泥廠C.承包商D.運輸公司【答案】C50、動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓，自()時發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外A.占有B.交付C.使用D.簽訂合同【答案】B51、關(guān)于建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗收的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程竣工后，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門提出竣工規(guī)劃驗收申請B.竣工規(guī)劃驗收合格的，由城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門出具規(guī)劃認可文件或核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證C.報送有關(guān)竣工驗收材料必須在竣工后1年完成D.未在規(guī)定時間內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報告竣工驗收材料的，責(zé)令限期補報，并罰款【答案】B52、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修的說法，正確的是（）。2016A.不同類型的建設(shè)工程，其保修范圍相同B.建設(shè)工程保修期內(nèi)由于使用不當(dāng)造成的損壞，施工企業(yè)不負責(zé)維修C.建設(shè)工程保修期與缺陷責(zé)任期的起始日相同D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿后返還【答案】C53、關(guān)于施工現(xiàn)場大氣污染防治的說法，正確的是（）。A.重點是防治排放污染物B.爆破作業(yè)選擇風(fēng)力小的天氣進行，做好計劃C.結(jié)構(gòu)施工階段，作業(yè)區(qū)的目測揚塵高度小于1mD.施工現(xiàn)場非作業(yè)區(qū)達到目測揚塵高度0.5m【答案】B54、根據(jù)《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》,對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責(zé)的單位是（）。2017A.監(jiān)理單位B.建設(shè)單位C.總承包單位D.分包單位【答案】C55、甲不慎掉入鬧市街口的一個正在施工的井里受傷。一年零五個月后甲到法院起訴，要求施工單位賠償其損失。對此案法院（）。A.不予受理，因為已經(jīng)過了訴訟時效B.不應(yīng)當(dāng)受理，因為本案過錯難以分清C.應(yīng)當(dāng)受理D.在甲補充了有關(guān)時效中斷的證據(jù)后才可以受理【答案】D多選題（共20題）1、關(guān)于勞動工資保障制度的說法，正確的有（）。A.鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)不適用最低工資標(biāo)準(zhǔn)制度B.延長工作時間工資不包括在最低工資內(nèi)C.有毒有害等特殊工作條件下的津貼包括在最低工資內(nèi)D.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應(yīng)當(dāng)依法支付工資E.最低工資的具體標(biāo)準(zhǔn)由省級人民政府規(guī)定，報國務(wù)院備案【答案】BD2、投標(biāo)人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律規(guī)定，可以向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴，對于行政監(jiān)督部門的處理，下列說法正確的有（）。A.行政監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)自收到投訴之日起30個工作日內(nèi)決定是否受理投訴B.行政監(jiān)督部門自受理投訴之日起30個工作日內(nèi)作出書面處理決定C.投訴人以非法手段取得證明材料進行投訴的，行政監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)予以駁回D.行政監(jiān)督部門處理投訴，有權(quán)查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，調(diào)查有關(guān)情況E.行政監(jiān)督部門的工作人員對監(jiān)督檢查過程中知悉的國家秘密，應(yīng)當(dāng)依法予以保密【答案】BCD3、在正常使用條件下，關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量法定最低保修期限的說法，正確的有（）。A.屋面防水工程為5年B.供熱與供冷系統(tǒng)為兩個采暖期、供冷期C.基礎(chǔ)設(shè)施工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限D(zhuǎn).裝修工程為5年E.給排水管道為2年【答案】ABC4、在正常使用條件下，關(guān)于建設(shè)工程各保修項目法定最低保修期限的說法，正確的有（）。A.屋面防水工程為5年B.給排水管道為2年C.設(shè)備安裝和裝修工程為5年D.供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期E.基礎(chǔ)設(shè)施工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】ABD5、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量合格，關(guān)于竣工日期，說法正確的有（）。A.應(yīng)當(dāng)以合同約定的竣工日期作為竣工日期B.應(yīng)當(dāng)以鑒定合格日期為竣工日期C.鑒定日期為順延工期的期間D.應(yīng)當(dāng)以申請鑒定日期作為竣工日期E.應(yīng)當(dāng)以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期【答案】BC6、某建設(shè)單位分別與設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位簽訂工程合同。根據(jù)我國《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，各單位在工程實施中負有應(yīng)當(dāng)執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)。下面有關(guān)對各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)行為的表述，正確的是()。A.監(jiān)理單位對節(jié)能工程實施監(jiān)理時，不得違反有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)B.建設(shè)單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設(shè)計文件C.民用建筑工程在改建、擴建時，設(shè)計單位不得對原建筑進行節(jié)能改造D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設(shè)計文件和建筑節(jié)能施工標(biāo)準(zhǔn)E.在竣工驗收中，建設(shè)單位有違反強制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)重新組織驗收【答案】ABD7、關(guān)于調(diào)解文書法律效力的說法，正確的有（）。A.法院調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，具有強制執(zhí)行的法律效力B.人民調(diào)解委員會的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力C.人民調(diào)解委員會的調(diào)解協(xié)議具有強制執(zhí)行的法律效力D.基層人民政府的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力E.仲裁調(diào)解書經(jīng)人民法院司法確認后，即發(fā)生法律約束力【答案】ABD8、關(guān)于行政許可設(shè)定權(quán)限的說法,正確的有（）A.地方性法規(guī)一般情況不得設(shè)定行政許可B.省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章不得設(shè)定行政許可C.部門規(guī)章可以設(shè)定臨時性行政許可D.國務(wù)院可以采用發(fā)布決定的方式設(shè)定行政許可E.地方性法規(guī)不得設(shè)定企業(yè)或者其他組織的設(shè)立登記及其前置性行政許可【答案】D9、《標(biāo)準(zhǔn)化法》規(guī)定，我國的標(biāo)準(zhǔn)分為（）。A.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B.地方標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.國際標(biāo)準(zhǔn)E.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABC10、根據(jù)建造師注冊管理的規(guī)定，下列屬于不應(yīng)批準(zhǔn)注冊申請的情形包括（）。A.李某因工傷喪失了民事行為能力B.張某取得資格證書4年后方才申請注冊C.趙某將申請通過考試的兩個專業(yè)類別在兩個單位注冊D.魏某將申請通過考試的兩個專業(yè)類別在兩個單位分別注冊E.王某取得資格證書一年后才申請注冊【答案】ABCD11、依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》明確規(guī)定，檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的()違反有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，以及涉及結(jié)構(gòu)安全檢測結(jié)果的不合格情況，及時報告工程所在地建設(shè)主管部門。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.設(shè)計單位E.勘察單位【答案】ABC12、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，有關(guān)投標(biāo)人重大事項報告，說法正確的是（）。A.投標(biāo)人發(fā)生合并的，應(yīng)當(dāng)及時書面報告招標(biāo)人B.投標(biāo)聯(lián)合體通過資格預(yù)審后需要增加成員的，應(yīng)當(dāng)書面告知招標(biāo)人C.投標(biāo)人在參加聯(lián)合體后，需要以自己名義另行投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)書面告知招標(biāo)人D.投標(biāo)人分立但資質(zhì)等級未發(fā)生變化的，應(yīng)該書面告知招標(biāo)人E.存在控股、管理關(guān)系的兩個單位，需要在同一標(biāo)段投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)報告招標(biāo)人【答案】AD13、關(guān)于仲裁裁決的執(zhí)行、不予執(zhí)行和撤銷，下列說法正確的有（）。A.當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄B.申請仲裁裁決執(zhí)行的期間為1年C.仲裁裁決被法院依法裁定不予執(zhí)行的，當(dāng)事人應(yīng)該就該糾紛重新達成仲裁協(xié)議，并依據(jù)該仲裁協(xié)