設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題練習(xí)提分卷帶答案

單選題（共100題）1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C2、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B3、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B4、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報(bào)告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見(jiàn)。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D5、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會(huì)團(tuán)體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D6、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過(guò)程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無(wú)效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A7、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過(guò)()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C8、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過(guò)了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B9、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無(wú)論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D10、FIDIC“新黃皮書(shū)”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B11、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書(shū)。A.14B.28C.42D.56【答案】B12、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C13、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B14、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤(rùn)D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】D15、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列投標(biāo)文件中，開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒(méi)有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過(guò)資格預(yù)審的申請(qǐng)人提交的投標(biāo)文件【答案】C16、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書(shū)面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B17、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，可以()。A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同【答案】D18、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題通知工程師。A.收到開(kāi)工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A19、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開(kāi)工日期前D.開(kāi)工日期后【答案】A20、根據(jù)《建筑法》，除國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B21、下列關(guān)于委托合同的說(shuō)法不正確的是()A.委托合同的訂立以當(dāng)事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C.受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D.委托合同中委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理事務(wù)中所花費(fèi)的費(fèi)用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D22、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無(wú)論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D23、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書(shū)面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B24、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C25、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購(gòu)買價(jià)格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C26、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A27、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C28、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收【答案】C29、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過(guò)程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書(shū)D.中標(biāo)通知書(shū)【答案】C30、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過(guò)錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D31、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D32、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開(kāi)標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購(gòu)公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B33、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C34、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B35、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書(shū)參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D36、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A.發(fā)件人的主營(yíng)業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營(yíng)業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C37、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A38、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B39、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒(méi)有簽訂書(shū)面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無(wú)合同關(guān)系B.合同沒(méi)有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C40、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A41、投標(biāo)人在投標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒(méi)收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D42、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過(guò)去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A43、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C44、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A45、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C46、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉(cāng)庫(kù)而拒付租金C.甲廠購(gòu)買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D47、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開(kāi)招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場(chǎng)踏勘【答案】A48、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C49、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C50、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C51、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開(kāi)出付款證書(shū)后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開(kāi)出付款證書(shū)后56【答案】C52、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購(gòu)2臺(tái)設(shè)備，張某采購(gòu)時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購(gòu)買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無(wú)效【答案】C53、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A54、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C55、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A56、設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭(zhēng)議的解決方式B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A57、設(shè)備采購(gòu)合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A58、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C59、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見(jiàn)D.雙方簽署【答案】D60、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收【答案】C61、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B62、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A63、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來(lái)自于承包商的建議【答案】D64、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D65、對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)行評(píng)估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A66、甲公司按合同向乙公司出售一臺(tái)通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)C.乙方要求D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B67、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購(gòu)買價(jià)格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C68、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A69、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開(kāi)工D.開(kāi)工日期【答案】A70、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B71、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無(wú)效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A72、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開(kāi)標(biāo)前B.提交投標(biāo)書(shū)時(shí)C.開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)D.確定招標(biāo)人前【答案】C73、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書(shū)，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B74、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過(guò)去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A75、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A76、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對(duì)標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對(duì)標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B77、采用FIDIC新黃皮書(shū)的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A78、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無(wú)正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B79、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C80、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D81、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說(shuō)法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C82、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A83、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C84、每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A85、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護(hù)人員【答案】A86、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過(guò)()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B87、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬(wàn)元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無(wú)正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬(wàn)元。A.100B.150C.200D.400【答案】C88、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開(kāi)招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A89、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個(gè)月內(nèi)B.期滿前6個(gè)月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個(gè)月內(nèi)【答案】A90、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見(jiàn)”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見(jiàn)”。A.提交投標(biāo)書(shū)日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】A91、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭(zhēng)端的工作流程中，當(dāng)事人將爭(zhēng)端提交爭(zhēng)端評(píng)判委員會(huì)后，爭(zhēng)端評(píng)判委員會(huì)應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D92、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B93、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開(kāi)工D.開(kāi)工日期【答案】A94、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書(shū)參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D95、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過(guò)【答案】A96、設(shè)備采購(gòu)合同對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購(gòu)方后【答案】C97、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開(kāi)工日期前D.開(kāi)工日期后【答案】A98、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書(shū)。A.14B.28C.42D.56【答案】B99、根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無(wú)過(guò)錯(cuò)B.過(guò)錯(cuò)C.推定過(guò)錯(cuò)D.混合【答案】A100、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開(kāi)招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A多選題（共40題）1、在我國(guó)，下列產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題中，屬于產(chǎn)品瑕疵的有()。A.產(chǎn)品原材料中含有毒成分B.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說(shuō)明C.不符合在產(chǎn)品包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)D.不符合生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)E.與實(shí)物樣品表明的質(zhì)量狀況不符【答案】BC2、下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)方案、計(jì)劃的審查權(quán)B.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C.壓縮合同工期D.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)“被監(jiān)理人”的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E.對(duì)本項(xiàng)目合同款支付申請(qǐng)的審核權(quán)【答案】ABD3、構(gòu)成表見(jiàn)代理，一般應(yīng)具備的條件包括()。A.相對(duì)人主觀上無(wú)過(guò)錯(cuò)B.行為人主觀上有過(guò)錯(cuò)C.行為人的代理行為為無(wú)權(quán)代理D.表見(jiàn)代理的后果由“被代理人”承擔(dān)E.在客觀上有足以使相對(duì)人相信行為人有代理權(quán)的事實(shí)【答案】AC4、許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國(guó)家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證書(shū)【答案】ABC5、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時(shí)招致了費(fèi)用損失和工期延誤，承包商無(wú)權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)那樾斡?)。A.由于承包商提供的設(shè)計(jì)存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設(shè)備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時(shí)，按合同規(guī)定提供相應(yīng)的安全保護(hù)措施E.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD6、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個(gè)合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評(píng)標(biāo)方法D.明確評(píng)標(biāo)程序E.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃【答案】AB7、甲公司與乙公司因設(shè)備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A.設(shè)備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗(yàn)收規(guī)范【答案】ABD8、有資格代理招標(biāo)的機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機(jī)關(guān)有隸屬關(guān)系C.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的場(chǎng)所D.有編制招標(biāo)文件的能力E.有自己的評(píng)標(biāo)專家?guī)臁敬鸢浮緽CD9、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的損害免予承擔(dān)賠償責(zé)任的，需要證明的情形有()。A.未將產(chǎn)品投入流通的B.產(chǎn)品投入流通時(shí)，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產(chǎn)品的外購(gòu)零部件造成的D.將產(chǎn)品投入流通時(shí)的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的E.受害人未按照產(chǎn)品說(shuō)明正確使用產(chǎn)品【答案】ABD10、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個(gè)合同的范圍和采購(gòu)方式D.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃E.明確重大合同問(wèn)題的決策程序【答案】BCD11、仲裁和訴訟都是解決糾紛的方式，與訴訟相比，仲裁具有()特點(diǎn)。A.當(dāng)事人對(duì)仲裁庭的組成有權(quán)選擇；訴訟中審判人員是由法院指定的B.仲裁必須有合同糾紛當(dāng)事人的仲裁協(xié)議；而訴訟則沒(méi)有關(guān)于訴訟的協(xié)議C.對(duì)于仲裁，當(dāng)事人必須選擇仲裁委員會(huì)；而訴訟實(shí)行法定管轄，當(dāng)事人不能隨意選擇管轄法院D.在仲裁協(xié)議中，當(dāng)事人可不選擇仲裁委員會(huì)；在合同中，關(guān)于解決爭(zhēng)議方式中可以選擇訴訟管轄法院E.仲裁裁決不能強(qiáng)制執(zhí)行，而訴訟判決則能強(qiáng)制執(zhí)行【答案】ABC12、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD13、專利權(quán)的客體包括()。A.計(jì)算機(jī)軟件B.發(fā)明C.實(shí)用新型D.工程設(shè)計(jì)E.外觀設(shè)計(jì)【答案】BC14、投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件有下列情形的，招標(biāo)人不得拒絕接收的有()。A.未經(jīng)法定代表人簽字B.未送達(dá)指定地點(diǎn)C.逾期送達(dá)D.未按照招標(biāo)文件要求密封E.未按招標(biāo)文件要求編制【答案】A15、下列情況中，承包商有權(quán)立即終止合同的有()。A.業(yè)主未能及時(shí)向承包商提供其財(cái)務(wù)安排的合理證明B.業(yè)主未能及時(shí)支付期中付款證書(shū)中標(biāo)明的金額C.長(zhǎng)期停工影響整個(gè)工程D.業(yè)主實(shí)質(zhì)上未履行合同義務(wù)E.業(yè)主破產(chǎn)【答案】C16、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于索賠事件處置的說(shuō)法，正確的有()。A.索賠通知應(yīng)在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出B.如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權(quán)利C.索賠款額應(yīng)列入最終付款證書(shū)中，并支付給承包商D.工程師應(yīng)對(duì)承包商的索賠報(bào)告作出回應(yīng)E.工程師收到承包商的索賠通知后，應(yīng)做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD17、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設(shè)備啟動(dòng)流程D.爭(zhēng)端解決流程E.中間驗(yàn)收流程【答案】ABD18、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC19、委托合同與委托代理合同的區(qū)別在于：委托事項(xiàng)可以是()行為。A.事件B.法律事實(shí)C.法律行為D.事實(shí)行為E.行政行為【答案】CD20、理論上對(duì)產(chǎn)品缺陷進(jìn)行分類時(shí)，產(chǎn)品缺陷包括()。A.設(shè)計(jì)缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD21、設(shè)計(jì)人對(duì)所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)備工程，應(yīng)依照合同規(guī)定配合安裝調(diào)試或者進(jìn)行安裝前技術(shù)交底，解決裝配中的有關(guān)()問(wèn)題。A.裝配人員的配備B.設(shè)計(jì)C.設(shè)計(jì)變更D.其他協(xié)助E.修改預(yù)算【答案】BC22、在設(shè)備工程合同履行過(guò)程中，索賠的文件依據(jù)有()等。A.設(shè)備工程合同協(xié)議書(shū)B(niǎo).設(shè)備工程合同條件C.批準(zhǔn)的設(shè)備工程進(jìn)度計(jì)劃D.設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同E.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABC23、保險(xiǎn)合同中投保人的主要義務(wù)有()。A.交付保險(xiǎn)費(fèi)的義務(wù)B.如實(shí)告知義務(wù)C.降低保費(fèi)的義務(wù)D.危險(xiǎn)增加通知義務(wù)E.保險(xiǎn)事故通知義務(wù)【答案】ABD24、民法是調(diào)整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間()的法律規(guī)范的總稱。A.權(quán)利和義務(wù)關(guān)系B.債權(quán)和債務(wù)關(guān)系C.人身關(guān)系D.財(cái)產(chǎn)關(guān)系E.民事責(zé)任關(guān)系【答案】CD25、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可導(dǎo)致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復(fù)民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權(quán)利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD26、設(shè)備工程的竣工文件