2023年廣告牌施工合同（5份范本）

書目

第1篇20xx廣告牌施工合同

第2篇廣告牌施工合同新

第3篇廣告牌施工合同范本

第4篇承攬合同：廣告牌施工合同

第5篇廣告牌施工合同

20xx廣告牌施工合同

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程詳細狀況，雙方達成如下協(xié)議。

第1條工程概況

1．1工程名稱：

1．2工程地點：

1．3工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1．4合同價款：小寫人民幣：元

即大寫人民幣：

第2條甲方權(quán)責

2．1向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。

2．2指派為甲方代表，負責合同履行及工程審核。

2．3指派為甲方駐工地代表，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。

2．4參與乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進度安排，驗收工程。

2．5確保在年月日交付施工現(xiàn)場于乙方。

2．6組織人員驗收乙方的工程。

2．7確保根據(jù)合同確認之日期支付款項于乙方。

2．8甲方負責此項廣告工程的報批。

第3條乙方權(quán)責

3．1開工前天，乙方向甲方供應(yīng)經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明份，并向甲方現(xiàn)場交底。

3．2指派為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。

3．3指派為乙方工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

3．4嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、平安操作流程、防火平安規(guī)定、環(huán)境愛護規(guī)定。嚴格根據(jù)圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進度表，并供應(yīng)給甲方參考。參與竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3．5遵守國家或地方政府有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥當愛護好施工現(xiàn)場四周建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及四周單位（住戶）的關(guān)系。

3．6施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。如的確須要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應(yīng)審批手續(xù)方可施工。

3．7工程竣工未移交甲方之前，對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行愛護。

3．8乙方現(xiàn)場施工時必需全程戴印有博藝廣告字樣的平安帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。

3．9現(xiàn)場施工場地或水、電、設(shè)備等產(chǎn)生的費用由乙方自理。

3．10全力協(xié)作甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。

第4條關(guān)于工期的約定

4．1因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4．2因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4．3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應(yīng)順延。

4．4因設(shè)計變更或非乙方緣由造成的停電、停水及不行抗力因素影響，導(dǎo)致停工小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5．1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210－20xx）為質(zhì)量評定驗收標準。

5．2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。

5．3甲、乙雙方應(yīng)剛好辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參與中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)擔當復(fù)驗費用，如造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方擔當，但工期也予順延，但乙方必需盡力協(xié)作甲方盡快完成工作。

5．4由于乙方緣由造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方擔當，工期不順延。

5．5工程竣工后，乙方應(yīng)剛好通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的日內(nèi)未能組織驗收，需剛好通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并擔當乙方的看管費用和相關(guān)費用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已閱歷收和交接。但假如驗收不合格，乙方應(yīng)當協(xié)作甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的全部費用乙方自理。

第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6．1本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款。

撥款分次進行撥款占總額的百分比

金額(元)

簽定合同后，開工的第一日

工程進行到三分一時

工程進行到三分二時

完工時

工程完成并閱歷收合格后3日內(nèi)

工程完成并閱歷收合格后的十二個月

6．2工程竣工后，乙方提出將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料五天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

6．3本項目造價依據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設(shè)計圖紙內(nèi)容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7．1本工程的材料全部由乙方自行選購 ，材料必需符合合格的國標產(chǎn)品。

7．2凡由乙方選購 的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一樣的，應(yīng)禁止運用。若已運用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關(guān)平安生產(chǎn)和防火的約定

8．1甲方供應(yīng)的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8．2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程平安技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人平安操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。

8．3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生平安或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)擔當由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8．4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生平安、火災(zāi)事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方擔當。

第9條違約責任

9．1若因乙方緣由逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方0.3%違約金。

9．2乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、斗爭、火災(zāi)等不行抗力之因素外，應(yīng)按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種狀況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。

9．3如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能剛好開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不擔當任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟損失的權(quán)利。

9．4若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的0.3%向乙方支付滯納金；若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一樣推遲，則收款時間相應(yīng)順延。

9．5因一方緣由，合同無法接著履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

10．1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可實行協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

10．2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

第11條附則

11．1本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三年；在保修期內(nèi)，甲方應(yīng)按國家標準每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一年；如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和霓虹燈在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負責剛好免費維護修復(fù)。

11．2本合同一式份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本1份，副本1份。均具有同等法律效力。

11．3在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協(xié)議，并具有同等法律效率。

11．4本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養(yǎng)合同。

11．5副本一：《xxxxxx樓頂霓虹燈工程預(yù)（結(jié)）算表》

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

法人代表托付人：法人代表托付人：

地址：開戶銀行：

電話：帳號：

傳真：地址：

網(wǎng)址：電話：

電子郵箱：傳真：

簽字日期：網(wǎng)址：

電子郵箱：

簽字日期：

廣告牌施工合同新

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程詳細狀況，雙方達成如下協(xié)議。

第1條工程概況

1．1工程名稱：

1．2工程地點：

1．3工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

1．4合同價款：小寫人民幣：元

即大寫人民幣：

第2條甲方權(quán)責

2．1向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。

2．2指派為甲方代表，負責合同履行及工程審核。

2．3指派為甲方駐工地代表，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。

2．4參與乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進度安排，驗收工程。

2．5確保在年月日交付施工現(xiàn)場于乙方。

2．6組織人員驗收乙方的工程。

2．7確保根據(jù)合同確認之日期支付款項于乙方。

2．8甲方負責此項廣告工程的報批。

第3條乙方權(quán)責

3．1開工前天，乙方向甲方供應(yīng)經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明份，并向甲方現(xiàn)場交底。

3．2指派為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。

3．3指派為乙方工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

3．4嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、平安操作流程、防火平安規(guī)定、環(huán)境愛護規(guī)定。嚴格根據(jù)圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進度表，并供應(yīng)給甲方參考。參與竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3．5遵守國家或地方政府有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥當愛護好施工現(xiàn)場四周建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及四周單位（住戶）的關(guān)系。

3．6施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。如的確須要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應(yīng)審批手續(xù)方可施工。

3．7工程竣工未移交甲方之前，對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行愛護。

3．8乙方現(xiàn)場施工時必需全程戴印有博藝廣告字樣的平安帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。

3．9現(xiàn)場施工場地或水、電、設(shè)備等產(chǎn)生的費用由乙方自理。

3．10全力協(xié)作甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。

第4條關(guān)于工期的約定

4．1因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4．2因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4．3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應(yīng)順延。

4．4因設(shè)計變更或非乙方緣由造成的停電、停水及不行抗力因素影響，導(dǎo)致停工小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5．1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210－xx）為質(zhì)量評定驗收標準。

5．2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。

5．3甲、乙雙方應(yīng)剛好辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參與中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)擔當復(fù)驗費用，如造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方擔當，但工期也予順延，但乙方必需盡力協(xié)作甲方盡快完成工作。

5．4由于乙方緣由造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方擔當，工期不順延。

5．5工程竣工后，乙方應(yīng)剛好通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的日內(nèi)未能組織驗收，需剛好通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并擔當乙方的看管費用和相關(guān)費用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已閱歷收和交接。但假如驗收不合格，乙方應(yīng)當協(xié)作甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的全部費用乙方自理。

第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6．1本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款。

撥款分次進行

撥款占總額的百分比

金額(元)

簽定合同后，開工的第一日

工程進行到三分一時

工程進行到三分二時

完工時

工程完成并閱歷收合格后3日內(nèi)

工程完成并閱歷收合格后的十二個月

6．2工程竣工后，乙方提出將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料五天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

6．3本項目造價依據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設(shè)計圖紙內(nèi)容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7．1本工程的材料全部由乙方自行選購 ，材料必需符合合格的國標產(chǎn)品。

7．2凡由乙方選購 的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一樣的，應(yīng)禁止運用。若已運用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關(guān)平安生產(chǎn)和防火的約定

8．1甲方供應(yīng)的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8．2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程平安技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人平安操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。

8．3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生平安或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)擔當由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8．4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生平安、火災(zāi)事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方擔當。

第9條違約責任

9．1若因乙方緣由逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方0.3%違約金。

9．2乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、斗爭、火災(zāi)等不行抗力之因素外，應(yīng)按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種狀況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。

9．3如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能剛好開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不擔當任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟損失的權(quán)利。

9．4若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的0.3%向乙方支付滯納金；若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一樣推遲，則收款時間相應(yīng)順延。

9．5因一方緣由，合同無法接著履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

10．1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可實行協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

10．2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

第11條附則

11．1本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三年；在保修期內(nèi)，甲方應(yīng)按國家標準每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一年；如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和霓虹燈在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負責剛好免費維護修復(fù)。

11．2本合同一式份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本1份，副本1份。均具有同等法律效力。

11．3在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協(xié)議，并具有同等法律效率。

11．4本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養(yǎng)合同。

11．5副本一：《xxxxxx樓頂霓虹燈工程預(yù)（結(jié)）算表》

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

法人代表托付人：法人代表托付人：

地址：開戶銀行：

電話：帳號：

傳真：地址：

網(wǎng)址：電話：

電子郵箱：傳真：

簽字日期：網(wǎng)址：

電子郵箱：

簽字日期：

廣告牌施工合同范本

廣告牌施工合同范本

托付方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方托付乙方承建戶外廣告牌，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同。

一、工程概況：

1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程，數(shù)量為個。

2戶外大型廣告牌的名稱：

3施工地點：

4上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。

5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后接著負責解決以上問題。

2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點，保證施工期間的須要。

3開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿意施工運輸?shù)捻氁?，保證施工期間的暢通。

4向乙方供應(yīng)施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實精確性負責。

5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。

6供應(yīng)施工圖紙并進行技術(shù)交底。

8應(yīng)由甲方擔當?shù)钠渌ぷ鳌?/p>

9甲方未能履行本義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10如基礎(chǔ)位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎(chǔ)深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方擔當。

11該廣告牌制作期間如因甲方緣由造成乙方職員誤工每人每天補償元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同其次項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方擔當，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行擔當。

12依據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果賜予驗收評定。

三、乙方的責任：

1按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。

2依據(jù)工作須要，供應(yīng)和修理施工運用的照明、圍欄設(shè)施，并負責平安保衛(wèi)。

3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的愛護工作，愛護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。

4乙方接受甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應(yīng)即刻賜予答復(fù)并剛好處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方擔當。

5乙方在工程施工前期向甲方供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及具體施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6乙方做好廣告牌避雷事宜。

7乙方承諾依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所運用的鋼材符合國家標準或。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

8開工前乙方向甲方供應(yīng)工程進度項目驗收單，甲方按單依據(jù)工程進度進行項目驗收。

9立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。

10該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不行抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予擔當責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復(fù)的嚴峻損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方擔當。出現(xiàn)可修復(fù)質(zhì)量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起工作日工程竣工。因以下緣由造成工期延誤，工期相應(yīng)順延，并由甲方擔當延期竣工的相應(yīng)損失。

1甲方未能按約定供應(yīng)開工條件。

2設(shè)計變更和工程量增加。

3非乙方緣由停水、停電、停氣等造成停工。

4不行抗力。

5經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。

6春節(jié)假期(年28-年初16)

7吊裝期內(nèi)因4級以上風(含4級風)不利于吊車平安吊裝，因雨地陷不利于吊車平安進場造成停工。

8甲方未按約定時間付款的延期時日。

五、合同總價：

經(jīng)雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整；照明工程造價共計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整；總計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整。

六、付款方式：

合同簽訂生效后，甲方付乙方合同總款10%款項計：____元定金；工人、機具和基礎(chǔ)材料(詳見施工用料明細第一部分中的預(yù)埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計：____元整；獨立鋼筋混凝土施工結(jié)束甲方付給乙方合同總款10%款項計：____元整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計元整；部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計元整，基礎(chǔ)、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計元整，吊裝結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計：元整；余款3%計：元整待該工程竣工滿一年內(nèi)支付。以上款項甲方應(yīng)按時匯入乙方供應(yīng)的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度支配。本工程竣工后7日內(nèi)甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款給乙方結(jié)算工程款。本工程造價為協(xié)議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。

七、乙方應(yīng)遵守平安生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，實行必要的平安防護措施，消退事故隱患。由于乙方平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行擔當。甲方不得要求承包人違反平安管理的規(guī)定進行施工，因甲方緣由導(dǎo)致的平安事故，由甲方擔當相應(yīng)責任。

八、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內(nèi)容。質(zhì)保時間為三年，按時養(yǎng)護確保正常運用年限不低于年，一年內(nèi)由乙方免費保養(yǎng)，從其次年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方供應(yīng)的，燈具及電器部分質(zhì)保期為個月)。

九、工程竣工時乙方應(yīng)通知甲方，甲方按合同和合同約定相關(guān)驗收內(nèi)容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。

十、在本合同履行過程中，乙方違約按每日元向甲方支付違約金；甲方違約，應(yīng)按每日元向乙方支付違約金。

十一、在工程施工過程中，如出現(xiàn)第三方干涉工程施工狀況，乙方應(yīng)在第一時間內(nèi)向甲方通報。甲方應(yīng)剛好予以解決。乙方在施工期間，應(yīng)與周邊相關(guān)群眾融洽相處，如因不能避開的工作緣由，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未剛好處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的沖突造成乙方職員潛在人身平安隱患，致使工作無法正常開展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權(quán)單方暫停履行本合同，直至甲方解除相應(yīng)沖突。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的全部經(jīng)濟損失。

十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權(quán)出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現(xiàn)甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方供應(yīng)的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方供應(yīng)質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權(quán)不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。

十三、本合同的附件為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十四、未經(jīng)合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權(quán)利及義務(wù)轉(zhuǎn)讓或托付給任何第三方。

十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成的，應(yīng)向原告方所在地人民法院起訴。

十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方緣由造成合同期延長，延長期間發(fā)生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方擔當。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

簽訂日期：簽訂日期：

承攬合同：廣告牌施工合同

承攬合同：廣告牌施工合同

托付方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方托付乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),特訂立本合同。

一、工程概況：

1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為個。

2戶外大型廣告牌的名稱：

3施工地點：

4上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。

5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后接著負責解決以上問題。

2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的須要。

3開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿意施工運輸?shù)捻氁?，保證施工期間的暢通。

4向乙方供應(yīng)施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實精確性負責。

5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。

6供應(yīng)施工圖紙并進行技術(shù)交底。

8應(yīng)由甲方擔當?shù)钠渌ぷ鳌?/p>

9甲方未能履行本義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10如基礎(chǔ)位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎(chǔ)深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方擔當。

11該廣告牌制作期間如因甲方緣由造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同其次項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方擔當，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行擔當。

12依據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果賜予驗收評定。

三、乙方的責任：

1按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。

2依據(jù)工作須要，供應(yīng)和修理施工運用的照明、圍欄設(shè)施，并負責平安保衛(wèi)。

3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的愛護工作，愛護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。

4乙方接受甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應(yīng)即刻賜予答復(fù)并剛好處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方擔當。

5乙方在工程施工前期向甲方供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及具體施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6乙方做好廣告牌避雷事宜。

7乙方依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所運用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質(zhì)量進行驗收，驗收同時乙方向甲方供應(yīng)廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責任全權(quán)由乙方擔當。

8開工前乙方向甲方供應(yīng)工程進度項目驗收單，甲方按單依據(jù)工程進度進行項目驗收

9立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。

10該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不行抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予擔當責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復(fù)的嚴峻損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方擔當。出現(xiàn)可修復(fù)質(zhì)量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下緣由造成工期延誤，工期相應(yīng)順延，并由甲方擔當延期竣工的相應(yīng)損失。

1甲方未能按約定供應(yīng)開工條件。

2設(shè)計變更和工程量增加。

3非乙方緣由停水、停電、停氣等造成停工。

4不行抗力。

5經(jīng)雙方協(xié)商同意工期順延。

6春節(jié)假期（年28-年初16）

7吊裝期內(nèi)因4級以上風（含4級風）不利于吊車平安吊裝，因雨地陷不利于吊車平安進場造成停工。

8甲方未按約定時間付款的延期時日。

五、合同總價：

經(jīng)雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整；照明工程造價共計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整；總計小寫：￥元整；大寫：人民幣元整。

六、付款方式：

合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____元定金；工人、機具和基礎(chǔ)材料（詳見施工用料明細第一部分中的預(yù)埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場后付合同總款10%款項計：元整；;獨立鋼筋混凝土施工結(jié)束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_元;整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計___元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計：元整，基礎(chǔ)、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計：元整，吊裝結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計：__元整;余款3%計：__元整待該工程竣工滿一年內(nèi)支付。以上款項甲方應(yīng)按時匯入乙方供應(yīng)的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度支配。本工程竣工后7日內(nèi)甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款給乙方結(jié)算工程款。本工程造價為協(xié)議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。__

七、乙方應(yīng)遵守平安生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，實行必要的平安防護措施，消退事故隱患。由于乙方平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行擔當。甲方不得要求承包人違反平安管理的規(guī)定進行施工，因甲方緣由導(dǎo)致的平安事故，由甲方擔當相應(yīng)責任。

八、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，標準為本合同和合同附件約定內(nèi)容。質(zhì)保時間為三年，按時養(yǎng)護確保正常運用年限不低于xx年，一年內(nèi)由乙方免費保養(yǎng)，從其次年起由甲方負責每年的維護（照明項目部分由乙方供應(yīng)的，燈具及電器部分質(zhì)保期為6個月）。

九、工程竣工時乙方應(yīng)通知甲方，甲方按合同和合同約定相關(guān)驗收內(nèi)容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。

十、在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金；甲方違約，應(yīng)按每日_500元向乙方支付違約金。

十一、在工程施工過程中，如出現(xiàn)第三方干涉工程施工狀況，乙方應(yīng)在第一時間內(nèi)向甲方通報。甲方應(yīng)剛好予以解決。乙方在施工期間，應(yīng)與周邊相關(guān)群眾融洽相處，如因不能避開的工作緣由，第三方與乙方發(fā)生正面沖突，甲方未剛好處理或處理不力使第三方和乙方產(chǎn)生的沖突造成乙方職員潛在人身平安隱患，致使工作無法正常開展，產(chǎn)生惡劣后果，乙方有權(quán)單方暫停履行本合同，直至甲方解除相應(yīng)沖突。所產(chǎn)生的后果及因此給乙方造成的全部經(jīng)濟損失由甲方擔當并賠付。

十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權(quán)出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現(xiàn)甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方供應(yīng)的質(zhì)保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方供應(yīng)質(zhì)保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產(chǎn)生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權(quán)不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。

十三、本合同的附件為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十四、未經(jīng)合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權(quán)利及義務(wù)轉(zhuǎn)讓或托付給任何第三方。

十五、本合同如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，可以另行簽定補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

十六、本合同履行若發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成的，應(yīng)向原告方所在地人民法院起訴。

十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方緣由造成合同期延長，延長期間發(fā)生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方擔當。

甲方：乙方：上海逸晨廣告有限公司

地址：地址：

電話：電話：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

簽訂日期：簽訂日期：

廣告牌施工合同

托付方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方托付乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),特訂立本合同。

一、工程概況：

1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為個。

2戶外大型廣告牌的名稱：

3施工地點：

4上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。

5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責任：

1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后接著負責解決以上問題。

2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的須要。

3開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿意施工運輸?shù)捻氁ＷC施工期間的暢通。

4向乙方供應(yīng)施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實精確性負責。

5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續(xù)。

6供應(yīng)施工圖紙并進行技術(shù)交底。

8應(yīng)由甲方擔當?shù)钠渌ぷ鳌?/p>

9甲方未能履行本義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10如基礎(chǔ)位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎(chǔ)深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方擔當。

11該廣告牌制作期間如因甲方緣由造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同其次項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負責處理，產(chǎn)生費用由甲方擔當，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行擔當。

12依據(jù)工程進度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果賜予驗收評定。

三、乙方的責任：

1按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。

2依據(jù)工作須要，供應(yīng)和修理施工運用的照明、圍欄設(shè)施，并負責平安保衛(wèi)。

3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的愛護工作，愛護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。

4乙方接受甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應(yīng)即刻賜予答復(fù)并剛好處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和后果由乙方擔當。

5乙方在工程施工前期向甲方供應(yīng)營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及具體施工方案，包括進場日期、施工進度表。

6乙方做好廣告牌避雷事宜。

7乙方依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進料施工，所運用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質(zhì)量進行驗收，驗收同時乙方向甲方供應(yīng)廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責任全權(quán)由乙方擔當。

8開工前乙方向甲方供應(yīng)工程進度項目驗收單，甲方按單依據(jù)工程進度進行項目驗收。9立柱的主體鋼結(jié)構(gòu)部分乙方按合同要求自行在乙方廠內(nèi)加工。

10該廣告工程竣工后在質(zhì)保期內(nèi)因人為所致、養(yǎng)護不力產(chǎn)生銹蝕所致、不行抗力所致產(chǎn)生的結(jié)果，乙方不予擔當責任。確系質(zhì)量問題造成的無法修復(fù)的嚴峻損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產(chǎn)生的后果由乙方擔當。出現(xiàn)可修復(fù)質(zhì)量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下緣由造成工期延誤，工期相應(yīng)順延，并由甲方擔當延期竣工的相應(yīng)損失。

1甲方未能按約定供應(yīng)開工條件。

2設(shè)計變更和工程量增加。

3非乙方緣由停水、停電、停氣等造成停工。

4不行抗力。

5經(jīng)雙方協(xié)商