第6頁共6頁商品買賣合同協(xié)議買方：（下稱甲方）地址：電話：賣方：（下稱乙方）地址：電話：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：第一條名稱、規(guī)格和質(zhì)量1.名稱：2.規(guī)格：（應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo)）。3.質(zhì)量，按下列第項執(zhí)行：（1）按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等）。（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應(yīng)注明樣本封存及保管方式，附件略）。（3）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：（應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。第二條數(shù)量和計量單位、計量方法1.數(shù)量：____________________________________________。2.計量單位和方法：__________________________________。3.損耗的承擔(dān)：由方承擔(dān)。第三條包裝方式和包裝品的處理第四條交貨方式1.交貨時間：2.交貨地點：3.運(yùn)輸方式：4.保險：第五條損失風(fēng)險貨物在送達(dá)交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān)，其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)。第六條價格與貨款支付1.單價：_______________________________________________;總價：______________________________________。（大寫）。2.貨款支付：貨款的支付時間：______________________________________;貨款的支付方式：______________________________________;運(yùn)雜費和其他費用的支付時間及方式：_________________。3.預(yù)付貨款：________________________________________。第七條提出異議的時間和方法1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物符合規(guī)定。2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。第八條甲方違約責(zé)任1.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期付款的違約金。2.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。3.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。4.其他約定：第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款%的違約金。2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。8.其他：____________________________________________。第十條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十一條其他事項1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。3.合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。第十二條爭議的處理本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院起訴。第十三條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十四條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十五條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力;合同副本一式份，送各留存一份。甲方（蓋章）：_____乙方（蓋章）：_____代表（簽字）：__________代表（簽字）：______________年____月____日____年____月____日濟(jì)南靳律師：受人之托，忠人之事!盡心盡力、最大限度保障當(dāng)事人的合法權(quán)益是靳律師多年來一直堅持的辦案理念!商品買賣合同協(xié)議（二）再審申請人（原審原告）：_____公司，住所地。法定代表人：_____，該公司負(fù)責(zé)人。被申請人（原審被告）：_____公司，住所地____省____市經(jīng)濟(jì)技術(shù)____區(qū)。法定代表人：_____，該公司董事長。再審申請人_____公司與被申請人_____公司買賣合同糾紛一案，不服____省____市中級人民法院（20）蘇中商終字第____號民事判決，向____省高級人民法院申請再審。再審請求：一、撤銷____省____市中級人民法院（20）蘇中商終字第____號民事判決，對本案依法進(jìn)行再審。二、支持申請人全部訴訟請求。三、原審訴訟費由被申請人全部承擔(dān)。事實與理由：申請人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項規(guī)定，“（一）有新的證據(jù)，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認(rèn)定的基本事實缺乏證據(jù)證明的；”第二百零五條：“當(dāng)事人申請再審，應(yīng)當(dāng)在判決、裁定發(fā)生法律效力后六個月內(nèi)提出；有本法第二百條第一項、第三項、第十二項、第十三項規(guī)定情形的，自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起六個月內(nèi)提出”,特申請再審。具體事實與理由如下：一、原審法院認(rèn)定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權(quán)屬于事實認(rèn)定錯誤，實際轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)為X元。申請人提交的____年度客戶墊款明細(xì)中列明的12位客戶的款項共計X元，是截止至____年____月____日申請人與被申請人終止合作協(xié)議時，根據(jù)當(dāng)時銷售合同的實際履行情況，核算得出的。原審中被申請人僅認(rèn)可其中的7位客戶的786116元債權(quán)轉(zhuǎn)讓，其余5位客戶830742元債權(quán)轉(zhuǎn)讓不予認(rèn)可，對此主張沒有事實和法律依據(jù)。首先，5位客戶之所以沒有簽訂三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，是由于被申請人交付的挖機(jī)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，導(dǎo)致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在申請人作了大量說服及修復(fù)挖機(jī)的工作后，5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要過錯在于被申請人。其次，5位客戶中，有的挖機(jī)已經(jīng)被被申請人及其黑龍代理商司強(qiáng)行拖回，有的挖機(jī)款已被被申請人關(guān)聯(lián)企業(yè)昆山_____公司收走，在這種情況下，申請人沒有權(quán)利也沒有任何依據(jù)再向5位客戶主張債權(quán)，所以事實上相當(dāng)于5位客戶的830742元債權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給被申請人，被申請人應(yīng)向申請人支付830742元。對此，申請人在本案一審、二審中已經(jīng)提交了三份證明、兩位證人證言等證據(jù)，足以證明上述觀點。本次再審中，申請人提交一份新證據(jù)，內(nèi)容為客戶劉關(guān)于墊款的說明，也能夠證明上述觀點。二、原審法院關(guān)于50萬元獎勵的條件并未成就的認(rèn)定屬于事實認(rèn)定錯誤，被申請人應(yīng)支付申請人50萬元獎勵。首先，申請人與被申請人之間關(guān)于解除代理關(guān)系的《協(xié)議》第十條約定“鑒于乙方在市場開拓方面做出的貢獻(xiàn)，甲方向乙方支付獎勵資金300000元”，從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻(xiàn)，至于開具增值稅發(fā)票、交付樣機(jī)和配件只是附帶的條件，不能因為申請人沒有開具增值稅發(fā)票就否定申請人作出的貢獻(xiàn)，進(jìn)而拒絕支付獎勵，這既不符合協(xié)議雙方的真實意思，也對申請人極不公平。如果以開具增值稅發(fā)票作為付款條件的話，那么在本案中，被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發(fā)票，作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件，在被申請人未開具增值稅發(fā)票的情況下，141萬也不應(yīng)支付給被申請人。其次，申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發(fā)票的原因在于，根據(jù)申請人與被申請人《協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議的約定，被申請人需要向申請人指定的第三方開具金額更大的增值稅發(fā)票，由于被申請人拒不開具，由此雙方產(chǎn)生矛盾，申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發(fā)票，被申請人對此是存在過錯的。最后，申請人愿意在本次再審中為被申請人開具增值稅發(fā)票。三、原審法院認(rèn)定申請人應(yīng)支付被申請人744730元主機(jī)貨款屬于事實認(rèn)定錯誤。申請人與被申請人終止代理關(guān)系的協(xié)議雖然是在____年____月____日簽訂，但相關(guān)債權(quán)債務(wù)核算的時間節(jié)點為____年____月____日，也就是說，申請人已經(jīng)將____年____月____日之前的債權(quán)債務(wù)全部核算清楚并全部轉(zhuǎn)讓給了被申請人，事實上申請人與被申請人之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓及代理關(guān)系的終止在____年____月____日就已經(jīng)完成了。____年____月____日之后產(chǎn)生的744730萬元債權(quán)和申請人已經(jīng)沒有任何關(guān)系，相應(yīng)的債權(quán)屬于被申請人，應(yīng)該由被申請人直接向客戶催收，申請人無權(quán)去向客戶收取，原審法院認(rèn)定申請人向被申請人支付主機(jī)貨款744730元屬于事實認(rèn)定錯誤。換個角度講，如果此筆款項應(yīng)該由申請人支付給被申請人，那744730元的債權(quán)申請人就應(yīng)該有權(quán)利向客戶去收取，但鑒于雙方的代理關(guān)系已經(jīng)終止，申請人向客戶收取貨款已經(jīng)無法實現(xiàn)，因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認(rèn)定錯誤，又對申請人極不公平，申請人的權(quán)利無法實現(xiàn)。綜上所述，原審法院所作的判決認(rèn)定的基本事實缺乏依據(jù)，申請人提交的新證據(jù)足以推翻原審判決。因此，再審申請人請求再審法院撤銷該判決，依法改判，支持再審申請人的再審請求商品買賣合同協(xié)議（三）發(fā)包方：_____（甲方）承包方：_____（乙方）為了促進(jìn)“三農(nóng)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，提高村民收入，在村委主持下，甲、乙雙方本著自愿、平等、互惠共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方租賃甲方土地一事，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成如下協(xié)議：一、租賃標(biāo)的：甲方自愿將本人位于村（隊）水X畝分厘承包給乙方自主經(jīng)營管理，作為種植果樹（或經(jīng)濟(jì)作物和以及房屋和相應(yīng)配套設(shè)施）基地使用。二、租賃時間：從公元____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。三、租賃費用和支付方式：以畝計算，每畝每年租金人民幣壹仟壹佰元整，每年農(nóng)歷月____日前交清，租賃期間不再產(chǎn)生其他費用。四、雙方權(quán)利與義務(wù)1.乙方以租賃的方式承包甲方的農(nóng)田，自主進(jìn)行種植、經(jīng)營，甲方不得以任何借口進(jìn)行干涉、干預(yù)，否則甲方應(yīng)承擔(dān)乙方在承包期內(nèi)的全部損失。2.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定向甲方交納租金，如不按期交付租金，甲方有權(quán)解除合同。3.在租賃期內(nèi)，乙方從事合同約定項目的生產(chǎn)經(jīng)營。4.乙方有權(quán)使用租賃土地周邊的水、電及道路等基礎(chǔ)公用設(shè)施。5.乙方可在該地塊建設(shè)與約定用途有關(guān)的生產(chǎn)生活設(shè)施。6.承租期滿租賃土地上植物、設(shè)施歸乙方所有，乙方有義務(wù)處理好植物樹苗、樹根和設(shè)施。7.承租期滿在同等條件下乙方享有優(yōu)先承租權(quán)。8.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，合同期滿后，土地的平整一切由甲方自行負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)平整土地責(zé)任。五、承包期限內(nèi)其他事項在承包期限內(nèi)，甲方不得中途停止或提高承包金額，水X應(yīng)收補(bǔ)貼或應(yīng)交各種稅費全部由甲方收入和支出。乙方應(yīng)交承包金，乙方有自主經(jīng)營或轉(zhuǎn)包權(quán)，所有產(chǎn)權(quán)收益合部屬乙方所有，甲方不得以任何形式找借口進(jìn)行干涉破壞，如發(fā)現(xiàn)甲方所屬的村民或其他人員有破壞，盜搶果實財物、設(shè)施等行為時，甲方必須積極協(xié)助處理，甲方竭誠為乙方經(jīng)營管理提供各種方便。六、意外情況如乙方出現(xiàn)虧損或其他原因而無法斷續(xù)經(jīng)營，甲方應(yīng)允許乙方終止合同，但乙方必須付清當(dāng)年的承包金。如乙方?jīng)]有違約行為，甲方無權(quán)單方終止合同。如遇建設(shè)征地，則租金相應(yīng)減少，青苗、房屋設(shè)施附著物的賠償費歸乙方所有，如遇特大自然災(zāi)害，生產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失或政策性變化等造成無法經(jīng)營，則合同自動解除。七、違約責(zé)任雙方簽訂合同后負(fù)法律責(zé)任，必須共同遵守履行。如乙方違約，則乙方在承包田上的種植及不動產(chǎn)投資歸甲方所有，如甲方違約，則甲方賠償乙方在承包期內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)損失。八、爭議解決方式本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。九、本合同自簽訂之日起生效，共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。甲方簽名（指紋）：乙方簽名（指紋）：村委會同意（蓋章）：隊長簽名（指紋）：____年____月____日商品買賣合同協(xié)議（四）合同雙方當(dāng)事人：出賣人（甲方）：_____（以下簡稱甲方）身份證號碼：_____（房屋共有產(chǎn)權(quán)人）身份證號碼_____以上____人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。買受人（乙方）：_____（以下簡稱乙方）身份證號碼：_____根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。第一條、房屋的基本情況：甲方房屋座落在_____位于號樓第_____層戶，共_____（套）（間），房屋結(jié)構(gòu)為_____，建筑面積為____平方米，房屋用途為_____。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。第二條、本合同中所述房屋為_____，是____的家庭（夫妻）共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣，該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。第三條、上述房產(chǎn)的交易價格：成交價格為：人民幣____元整（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。第四條、付款時間與辦法：甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款，并已在____年____月____日將全款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付全款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。第四條、房屋交付：甲方應(yīng)在開發(fā)商交房當(dāng)日將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)和該房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方，（以各項文件及票據(jù)為證明）。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶____的鑰匙全部交付給乙方。第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責(zé)任：除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期____日（遇法定節(jié)假日順延），甲方按乙方已支付房價款金額的_____10____%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行；逾期超過30天（大寫數(shù)字），則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第_____種約定，追究甲方的違約責(zé)任。1.甲方按乙方累計已付款的_____10%（大寫數(shù)字）向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，并在本合同第五條約定的實際交付之日起_____15____天內(nèi)交付房屋。2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。賠償損失等同于乙方全額的房款。再按_____10%_____利率付給乙方利息。第五條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定：本房屋以后遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下約定進(jìn)行。1.面積。因房屋是期房。先以圖紙上的標(biāo)注面積進(jìn)行結(jié)算。待實際交房后，以實測，面積為準(zhǔn)。開發(fā)商、甲方、乙方三方相互結(jié)算。長退短補(bǔ)。2、交房后至未過戶期間。因此房是拆遷安置房，此房證是甲方姓名.甲方應(yīng)給與乙方，保留在乙方手中。因甲方私藏、隱匿、或抵押、借貸、轉(zhuǎn)讓等行為均屬于違法無效。由此所造成的一切后果均由甲方負(fù)責(zé)。3.過戶條件成熟后，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù)，并提供所需全套資料。過戶的所有費用由乙方負(fù)責(zé)。第六條、本合同辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)_____公證處公證;但本合同不經(jīng)過