承攬建筑合同范本合同編號：[合同編號]承攬建筑合同甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]電話：[甲方電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]電話：[乙方電話]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同：第一條合同目的甲方委托乙方承攬建筑工程項(xiàng)目，乙方同意接受委托并按照合同約定完成工程。第二條工程內(nèi)容乙方承攬以下工程項(xiàng)目：[具體工程項(xiàng)目描述]。第三條工程期限1.本合同的工程期限為：[工程期限]。2.工期延誤的責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行相應(yīng)的賠償。第四條工程費(fèi)用及支付方式1.工程費(fèi)用總額為：[工程費(fèi)用總額]（大寫：人民幣[工程費(fèi)用總額大寫]）。2.工程款支付方式：（1）甲方按照以下進(jìn)度支付工程款：a)工程開工前支付[金額]；b)工程完成[階段]時(shí)支付[金額]；c)工程驗(yàn)收合格后支付[金額]。（2）支付方式：[支付方式]。（3）支付時(shí)間及方式應(yīng)提前三個(gè)工作日通知對方。3.工程款支付逾期，責(zé)任方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條工程變更1.在工程進(jìn)行過程中，如需變更工程內(nèi)容或工程費(fèi)用，甲乙雙方應(yīng)書面協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.工程變更產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，變更后的工期由乙方按照實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第六條工程質(zhì)量1.工程質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，并達(dá)到甲方的要求。2.工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)及時(shí)支付尾款，乙方應(yīng)提供相應(yīng)的工程質(zhì)量保證。第七條保密條款甲乙雙方在合作過程中可能接觸到對方的商業(yè)秘密或其他機(jī)密信息，雙方承諾對相關(guān)信息予以保密，并不得向任何第三方披露。第八條違約責(zé)任1.如甲方或乙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付相應(yīng)的違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的10%。3.如一方無法履行本合同約定的義務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知對方，并盡力尋求解決辦法。第九條爭議解決本合同的解釋和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同生效本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同有效期]。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：