第2頁共2頁農村原地安置房買賣合同書例文出售方：_____身份證號：_____購買方：_____身份證號：_____第一條：給乙方。第二條：乙方自愿購買商住樓_________________________。編號為____室，車庫不計算樓層。第三條：甲、乙雙方同意乙方所購上述商住樓面積約____平方米，總金額為人民幣____元整，含水電開戶費，其中包括該房屋現(xiàn)在所用裝飾費用，從____年____月____日以后產生裝修費用由乙方負責。第四條：付款方式：簽訂合同時乙方付一次性付清____元整。第五條：合同期內房屋價格一次性定價，不相應調整。收款以甲方收條為憑證。第六條：乙方按約如數交付房款，未交清房款，甲方有權賣給他人。未交清房款乙方不可強行進房裝修，嚴禁自行改造和破壞房屋的主體結構進行裝修如有違反造成后果，乙方必須承擔一切責任。第七條：乙方交清房款后，甲方根據云橋村委會、付家、楊家、章家、萬家等村統(tǒng)一到房產部門辦理房屋產權手續(xù)，其分證費用由乙方承擔。甲方幫乙方辦理產權證時，乙方必須交納辦產權證的費用付給甲方。產權證面積可誤差2_5平方米。第八條：該房屋頂層墻體裂縫等漏雨現(xiàn)象由乙方自行維修解決、乙方不能找甲方的麻煩。第九條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，并產生法律效力。甲方簽字：_____乙方簽字：_________年____月____日農村原地安置房買賣合同書例文（二）賣方(以下簡稱甲方)：姓名：_____(身份證號碼)：地址：_____聯(lián)系電話：_____共有人：姓名：_____(身份證號碼)：地址：_____聯(lián)系電話：_____買方(以下簡稱乙方)：姓名：(身份證號碼)：地址：_____聯(lián)系電話：_____第一條房屋的基本情況：甲方房屋坐落于;位于第_____層戶，房屋結構為_____，房產證登記面積____平方米，地下室一間，面積平方，房屋權屬證書號為.第二條價格：以房產證登記面積為依據，每平米元，該房屋售價總金額為萬元整，大寫：__________.第三條付款方式：乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____元整，大寫：_____，日內交付萬元(大寫)，余款元(大寫)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。第四條房屋交付期限：甲方應于本合同簽訂之日起日內，將該房屋交付乙方。第五條乙方逾期付款的違約責任：乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金。逾期超過____日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。第七條關于產權過戶登記的約定：甲方應協(xié)助乙方在房屋產權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起____天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的____%賠償乙方損失。第八條簽訂合同之后，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無關。第九條甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內，將戶口遷出，逾期超過____日，乙方每日按已付款的____%收取違約金。第十條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。第十一條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。第十二條本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意由____方所在地人民法院起訴。第十三條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日農村原地安置房買賣合同書例文（三）原告：_____，女，漢族，_____歲住所地：_____上海市____路_____弄____號____室身份證號碼：_____電話：_____第一被告：_____，男，漢族住所地：_____身份證號碼：__________現(xiàn)因吸毒被關押在上海市第_____強制隔離戒毒所強制戒毒。第二被告：_____，女，漢族住所地：_____身份證號碼：_____聯(lián)系電話：_____第三被告：_____，女，漢族住所地：_____身份證號碼：_____聯(lián)系電話：_____訴訟請求：_____一、判令三被告繼續(xù)履行與原告所訂立的《房地產買賣合同》;二、判令三被告協(xié)助辦理房產過戶手續(xù);三、判令三被告承擔本案訴訟費。事實和理由：_____*年____月____日，原告與三名被告訂立《房地產買賣合同》，合同約定被告_____、_____、_____將位于上海市____路_____弄____號____室的拆遷安置房轉讓給原告及其丈夫_____，轉讓價款共計人民幣____元，(大寫)：____元整。三被告承諾，在該拆遷安置房符合辦理轉讓過戶條件時，積極給予協(xié)助，三被告向乙方提供一切與之有關的手續(xù)及資料(包括但不限于原房地產權證，原房地產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件等)，不得用任何方式拒絕阻撓。上海普若律師事務所就該《房地產買賣合同》行為出具了律師見證書。*年____月____日原告向三被告支付購房款人民幣____元(大寫：____元整)及*年____月____日向三被告支付了購房款____元(大寫：____元整)。原告依約全部履行了自己的義務。同時三被告將系爭房屋房地產權證交予原告并將房屋交付給原告。時至今日，原告一直實際居住該房屋。原告丈夫于*年____月____日不幸因病去世。該拆遷安置房早已符合辦理轉讓過戶條件。原告遂多次尋找_____要求其配合辦理房產過戶手續(xù)，但一直找不到。之后獲悉第一被告_____因吸毒被關押在上海市第_____強制隔離戒毒所強制戒毒，導致原告要求三被告履行過戶手續(xù)難以實現(xiàn)。為保護原告的合法權益，維護法律的尊嚴，原告特依據《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，向貴院提起訴訟，望判如所請!此致上海市____區(qū)人民法院具狀人：_________年____月____日農村原地安置房買賣合同書例文（四）出賣人(甲方)：_____買受人(乙方)：_____甲方原有位于____的房產一套，屬于____區(qū)的拆遷人，甲方與____市____區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議，根據協(xié)議，甲方對原房產可得到安置房面積____平方米，甲方自愿將其中____平方米出售給乙方?，F(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。第一條、房屋的基本情況：甲方拆遷安置房屋座落在_____，安置房屋面積為____平方米，房屋用途為住宅?，F(xiàn)尚未選房和安置。第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。第三條、上述房產的交易房屋面積和價格：買賣房屋面積為____平方米，按____元/每平方米計價，共計人民幣____元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積____元/平方米計算總房款，多還少補。第四條、付款時間與方式：_____甲乙雙方同意首付款人民幣____萬____元整交付甲方，首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清：_____第一期在選房后三日內付____元;第二期在交付房屋和鑰匙付____元;第三期在辦理產權過戶手續(xù)三日內付____元。甲方的銀行賬戶：_____開戶行：_____戶名：_____賬號：_____。乙方可現(xiàn)金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的賬戶。第五條、房屋交付：甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房后五日內，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。第六條、關于產權登記及過戶的約定：對本房屋以后需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續(xù)，經甲乙雙方協(xié)商，按以下約定進行。1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后，甲方應自領取之日起五日內，將領到的產權證書交由乙方。2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續(xù)之后，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過戶請求之日起30天內甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續(xù)，所須相關費用(包含雙方交易費、營業(yè)稅等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續(xù)及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。第七條、補償費和建筑差價的享有和承擔1、根據甲方和泉州市城東片區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議，指揮部應給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個____月5____元，由乙方享有，從最后一期乙方的支付房款中扣除。2、安置房應支付給指揮部的建筑差價全部由甲方承擔。第八條、違約責任條款：1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除