建設(shè)工程施工合同2023一、引言建設(shè)工程施工合同是指承包商和甲方之間就建筑工程的施工進(jìn)行的協(xié)議。本文檔旨在對2023年的建設(shè)工程施工合同進(jìn)行詳細(xì)說明，包括合同的目的、范圍、履行義務(wù)、支付方式等。二、合同目的和范圍本合同旨在規(guī)定承包商和甲方之間在建設(shè)工程施工過程中的權(quán)利和義務(wù)。合同包括但不限于內(nèi)容：1.工程的位置、規(guī)模、建筑類型等基本情況的描述；2.工程的施工階段和工期的確定；3.承包商的責(zé)任和義務(wù)；4.甲方的權(quán)利和義務(wù)；5.付款方式和進(jìn)度；6.雙方的爭議解決方式等。三、合同履行義務(wù)1.承包商的義務(wù)按照合同約定的工期、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；向甲方提供詳細(xì)的施工計劃、進(jìn)度報告和工程質(zhì)量檢驗報告；保證施工過程中的安全和環(huán)境保護(hù)；提供合格的材料和設(shè)備，確保施工質(zhì)量；按合同約定的付款方式收取工程款項；其他根據(jù)合同約定的義務(wù)。2.甲方的義務(wù)提供施工所需的場地和相關(guān)許可證；按時支付工程款項；對承包商的施工計劃和工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查；配合承包商的施工工作，提供必要的協(xié)助；其他根據(jù)合同約定的義務(wù)。四、支付方式根據(jù)本合同，甲方應(yīng)按照方式向承包商支付工程款項：-預(yù)付款：根據(jù)工程總價的10%，在合同簽訂生效后三個工作日內(nèi)支付給承包商；-進(jìn)度款：按照工程進(jìn)度，甲方應(yīng)在承包商提交進(jìn)度報告后的五個工作日內(nèi)支付相應(yīng)的進(jìn)度款；-最后付款：在工程竣工后，甲方應(yīng)在驗收合格后的五個工作日內(nèi)支付剩余的工程款項。五、爭議解決如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可通過方式解決爭議：1.提交仲裁：雙方可協(xié)商選擇合適的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁；2.法院訴訟：在仲裁不成的情況下，雙方可向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。六、其他事項本合同自雙方簽字蓋章后生效，在合同期內(nèi)雙方應(yīng)互相遵守合同的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如有補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章后生效。結(jié)論建設(shè)工程施工合同是承包商和甲方之間的法律文件，規(guī)定了雙方在建設(shè)工程施工過程中的權(quán)利和義務(wù)。本文檔對2023年的建設(shè)工程施工合同進(jìn)行了詳細(xì)說明，包括合同的目的、范圍、履行義務(wù)、支付方式和爭議解決