山西省建設工程施工合同范本_第1頁
山西省建設工程施工合同范本_第2頁
山西省建設工程施工合同范本_第3頁
山西省建設工程施工合同范本_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

山西省建設工程施工合同范本第一章總則第一條任務目標本合同的簽訂是為了規(guī)范山西省建設工程施工合同的訂立和履行，明確各方的權利和義務，確保工程的順利進行。第二條合同雙方本合同的乙方為承包商，甲方為工程業(yè)主。第三條合同基本信息本合同基于雙方的自愿，經協(xié)商一致達成并簽署。第四條合同形式本合同采用書面形式。第二章合同內容第五條工程范圍本合同涉及的工程范圍詳見附件一。第六條工程價款工程價款總額為人民幣（簡稱“RMB”）X元整。工程價款支付方式：預付款：合同簽訂后的10個工作日內支付合同總額的30%。進度款：根據工程進度支付相應的款項，每次支付款項不得超過工程價款總額的20%?？⒐るA段款：當工程竣工驗收合格后，支付合同總額的20%。整改期款：在竣工階段款支付后的整改期內，按每天工程價款總額的0.2%支付。最后付款：工程的最終竣工驗收合格并辦理結算手續(xù)后，支付剩余款項。第七條工期安排工期為個自然日，在年月日至年月日之間完成。若因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方支付相應的違約金。第八條工程質量和驗收工程必須符合國家相關規(guī)定的標準和要求，達到合同約定的質量標準。工程驗收按照《建設工程質量驗收管理規(guī)定》進行。第三章合同變更和解除第九條合同變更對于工程變更的事項，應當書面協(xié)商一致并簽署變更合同。雙方應在變更合同中明確變更的內容、變更后的工期和工程價款。第十條合同解除在下列情況下，本合同可以解除：雙方協(xié)商一致解除。一方違反合同的約定，且經催告后仍不改正的。因不可抗力導致無法履行合同義務的。解除合同應經雙方協(xié)商一致，并盡快書面通知對方。第四章違約責任第十一條乙方違約責任如乙方未按時履行合同義務，甲方有權要求支付違約金。如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。第十二條甲方違約責任如甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停工程和要求支付逾期違約金。第五章其他條款第十三條爭議解決方式合同爭議應當通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向有管轄權的人民法院

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論