地基施工合同范本(必備1)地基施工合同范本（必備1）甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行地基施工的事宜，達(dá)成如下合同：一、工程概況1.工程名稱：___________2.工程地點：___________3.工程內(nèi)容：地基施工，包括但不限于土方開挖、回填、壓實等。二、合同工期1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工期總?cè)諝v天數(shù)：____天三、合同價款1.工程總造價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：a)預(yù)付款：合同簽訂后__日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的__%作為預(yù)付款；b)進(jìn)度款：工程進(jìn)度達(dá)到__%時，甲方支付乙方合同總價的__%；c)竣工款：工程竣工驗收合格后__日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的__%；d)質(zhì)保金：工程竣工驗收合格滿__年后，甲方支付乙方合同總價的__%作為質(zhì)保金。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；2.乙方應(yīng)提供施工過程中的質(zhì)量檢查報告，甲方有權(quán)隨時檢查工程進(jìn)度和質(zhì)量；3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供完整的竣工資料，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。五、工程變更1.如甲方需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議；2.變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付款項的，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額的__%作為違約金；2.乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額的__%作為違約金；3.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和安全出現(xiàn)問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；3.本合同未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________簽訂日期：____年__月__日2024最新帶目錄帶附件詳細(xì)版-地基施工合同范本(必備1)目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、工程質(zhì)量六、工程變更七、違約責(zé)任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行地基施工的事宜，達(dá)成如下合同：二、工程概況1.工程名稱：___________2.工程地點：___________3.工程內(nèi)容：地基施工，包括但不限于土方開挖、回填、壓實等。三、合同工期1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工期總?cè)諝v天數(shù)：____天四、合同價款及支付方式1.工程總造價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.付款方式：a)預(yù)付款：合同簽訂后__日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的__%作為預(yù)付款；b)進(jìn)度款：工程進(jìn)度達(dá)到__%時，甲方支付乙方合同總價的__%；c)竣工款：工程竣工驗收合格后__日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的__%；d)質(zhì)保金：工程竣工驗收合格滿__年后，甲方支付乙方合同總價的__%作為質(zhì)保金。五、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；2.乙方應(yīng)提供施工過程中的質(zhì)量檢查報告，甲方有權(quán)隨時檢查工程進(jìn)度和質(zhì)量；3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供完整的竣工資料，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。六、工程變更1.如甲方需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議；2.變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。七、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付款項的，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額的__%作為違約金；2.乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額的__%作為違約金；3.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和安全出現(xiàn)問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；3.本合同未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十、附件（以下為合同附件，與合同具有同等法律效力）1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)3.工程變更協(xié)議甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________簽訂日期：____年__月__日附件列表：1.工程施工圖紙2.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)3.工程變更協(xié)議法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：我國關(guān)于合同訂立、履行、變更、解除和權(quán)利義務(wù)等的規(guī)定。2.法律法規(guī)：包括但不限于《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)境保護(hù)法》等與地基施工相關(guān)的國家法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。3.違約金：違約方因違反合同約定而應(yīng)向守約方支付的金錢賠償。4.訴訟：當(dāng)合同糾紛無法通過協(xié)商解決時，任何一方可以向法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：由于天氣、設(shè)計變更、材料供應(yīng)等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)提前溝通，協(xié)商解決。2.質(zhì)量問題：甲方應(yīng)對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.支付款項：甲方應(yīng)按照合同約定的時間、金額和方式支付款項，乙方也應(yīng)按照約定完成工程進(jìn)度。4.變更協(xié)議：如甲方需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)與乙方簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期等。5.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同糾紛，如協(xié)商無果，可向法院提起訴訟。解決辦法：1.工期延誤：雙方應(yīng)提前溝通，協(xié)商解決，如需延長工期，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.質(zhì)量問題：甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，如乙方無法解決，甲方有權(quán)解除合同。3.支付款項：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)