有關(guān)承攬合同正規(guī)版樣式(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方：*****（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方：*****（以下簡(jiǎn)稱乙方）甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《**》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下商定，供雙方共同遵守：一、工程概況：1、甲方將（地點(diǎn)）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。2、分項(xiàng)工程單價(jià)：3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?、墻紙粘貼：元每平方米。6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按綻開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。8、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。9、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為**天。二、付款方式：1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的*%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的*%，剩余*%*為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為*個(gè)月。三、甲方責(zé)任：1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量；3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物；4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等懲罰；6、甲方項(xiàng)目部依據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工支配，乙方應(yīng)當(dāng)聽從甲方支配及管理。三、乙方責(zé)任：1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，依據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人關(guān)心完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)；3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料；4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。四、質(zhì)量要求：1、嚴(yán)格根據(jù)甲方要求施工。2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。5、木制道具清水漆必需噴。6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后**日內(nèi)組織人員修理，超過**日乙方未進(jìn)行修理的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。五、平安施工與檢查：1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；2、乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實(shí)行必需的平安防護(hù)措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的平安制度和平安規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。六、違約責(zé)任：1、違反本合同商定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%*；2、乙方應(yīng)在商定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)，以簽證單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的**%向甲方支付違約金，延誤超過**天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除：1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。八、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式**份，甲乙雙方各執(zhí)**份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。甲方（簽章）：*****乙方（手?。?****地址：********地址：********法定代表人：****身份證號(hào)：****有關(guān)承攬合同正規(guī)版樣式(第二篇)合同標(biāo)題：有關(guān)承攬合同正規(guī)版樣式(第二篇)摘要：本合同是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律的規(guī)定，由承攬方（以下稱為乙方）與委托方（以下稱為甲方）就承攬工作事項(xiàng)達(dá)成一致，約定雙方權(quán)利和義務(wù)的法律文件。本合同具有法律效力，請(qǐng)雙方認(rèn)真閱讀并妥善履行。第一條合同雙方甲方：[委托方的全稱]，法定代表人：[委托方法定代表人姓名]，地址：[委托方地址]。乙方：[承攬方的全稱]，法定代表人：[承攬方法定代表人姓名]，地址：[承攬方地址]。第二條承攬內(nèi)容1.甲方委托乙方承攬以下工作事項(xiàng)：[具體描述承攬內(nèi)容]。2.乙方將按時(shí)、按質(zhì)、按量完成承攬工作，并保證符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.甲方享有對(duì)乙方承攬工作的監(jiān)督權(quán)，乙方應(yīng)積極配合并及時(shí)提供相關(guān)工作進(jìn)展信息。第三條作價(jià)與支付方式1.甲方根據(jù)乙方完成的承攬工作內(nèi)容，按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算：[具體規(guī)定作價(jià)金額、支付時(shí)間及方式]。2.甲乙雙方約定，在合同履行過程中如因不可抗力等不可預(yù)見的事件而導(dǎo)致合同無法履行，甲方可減少或停止相應(yīng)支付，但應(yīng)及時(shí)通知乙方。第四條保密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.乙方在承攬工作過程中可能接觸到甲方的商業(yè)秘密或涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容，乙方應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面許可，不得向第三方披露或使用。2.乙方完成的承攬工作產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸屬甲方所有。第五條違約責(zé)任1.若一方違反本合同的任何規(guī)定，致使對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方的損失。2.如因甲方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲方將承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。第六條爭(zhēng)議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條合同生效與解除本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效，有效期為[合同有效期]年。在合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得擅自解除本合同。第八條其他約定事項(xiàng)1.甲乙雙方如有其他協(xié)商事項(xiàng)，應(yīng)以書面形式記錄并作為本合同附件。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：有關(guān)承攬合同正規(guī)版樣式(第三篇)合同編號(hào)：[合同編號(hào)]承攬合同甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方需求與乙方能力相符，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合作事項(xiàng)，并在此納入?yún)f(xié)議。一、合同目的及范圍1.1甲方委托乙方承攬以下事項(xiàng)（具體事項(xiàng)及要求詳見附表1）：[具體事項(xiàng)]二、合同期限2.1本合同有效期為[起始日期]至[終止日期]。2.2如需延長(zhǎng)合同期限，乙方應(yīng)提前[延長(zhǎng)天數(shù)]天書面通知甲方并征得甲方同意。三、合同價(jià)款及支付方式3.1合同價(jià)款為人民幣[合同金額]（大寫：[金額大寫]）。3.2甲方應(yīng)在合同生效之日起[支付方式]支付全款給乙方。四、履約保證4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，高質(zhì)量地完成委托的事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。4.2如乙方提供給甲方的成果未達(dá)到甲方的要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并按照甲方的要求進(jìn)行改進(jìn)或返工。五、違約責(zé)任5.1若甲方或乙方違反本合同約定的任何條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2任何一方未按本合同的約定支付款項(xiàng)的，應(yīng)按照未支付款項(xiàng)的總額計(jì)算，按日支付滯納金，滯納金比例為未支付金額的[滯納金比例]%。5.3若因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履約，雙方可協(xié)商解除合同，而無需承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1如因本合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若無法解決，則提交有管轄權(quán)的人民法院處理。七、其他事項(xiàng)7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，以表格填寫內(nèi)容為準(zhǔn)，如有附加條